2025
半年度报告
嘉寓3
400262
嘉寓3
400262
嘉寓控股股份公司Jiayu Holding Co.,Ltd.
重要提示
一、 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、 公司负责人付海波、主管会计工作负责人黄秋艳及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳清保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、 本半年度报告已经两网公司或退市公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
四、 本半年度报告未经会计师事务所审计。
五、 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
六、 本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。
七、 未按要求披露的事项及原因
本报告不存在未按要求进行披露的事项。
目录
重要提示 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 公司概况 ...... 4
第二节 会计数据和经营情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 17
第四节 股份变动及股东情况 ...... 196
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 198
第六节 财务会计报告 ...... 201
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 ...... 291
附件Ⅱ 融资情况 ...... 291
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 | |
| 文件备置地址 | 公司证券部办公室 |
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、嘉寓股份、北京嘉寓 | 指 | 嘉寓控股股份公司 |
| 嘉寓集团、公司控股股东 | 指 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 田家玉 |
| 报告期 | 指 | 2025年1月1日至2025年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
| 中登、登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第一节 公司概况
| 企业情况 | |||||
| 公司中文全称 | 嘉寓控股股份公司 | ||||
| 英文名称及缩写 | Jiayu Holding Co.,Ltd. | ||||
| JΛYU | |||||
| 法定代表人 | 付海波 | 成立时间 | 1987年1月5日 | ||
| 控股股东 | 控股股东为（嘉寓新新投资（集团）有限公司） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（田家玉），一致行动人为（黄苹） | ||
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 建筑业（E）-建筑装饰、装修和其他建筑业（E50）-建筑装饰和装修业（E501）-建筑幕墙装饰和装修（E5013） | ||||
| 主要产品与服务项目 | 主要产品包括太阳能光伏产品、太阳能光热产品和门窗幕墙系统产品。 服务项目包括集中式、分布式光伏电站以及户用光伏微电站建设；自主研发的适应北方寒冷地区冬季采暖的光热+清洁取暖系统；全系列的门窗幕墙系统解决方案，产品系列可满足不同区域、气候及消费者使用的差异化需求，提供标准化、系统化的生产与现场施工工艺及服务流程等。 | ||||
| 挂牌情况 | |||||
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的两网公司及退市公司板块 | ||||
| 证券简称 | 嘉寓3 | 证券代码 | 400262 | ||
| 进入退市板块时间 | 2025年6月18日 | 分类情况 | 每周交易三次 | ||
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 | 普通股总股本（股） | 716,760,000 | ||
| 主办券商（报告期内） | 山西证券股份有限公司 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | ||
| 主办券商办公地址 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 | ||||
| 联系方式 | |||||
| 董事会秘书姓名 | 黄秋艳 | 联系地址 | 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 | ||
| 电话 | 010-69415566 | 电子邮箱 | service@jiayu.com.cn | ||
| 传真 | 010-69416588 | ||||
| 公司办公地址 | 北京市顺义区牛栏山牛富路一号 | 邮政编码 | 101301 | ||
| 公司网址 | www.jayugroup.com | ||||
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | ||||
| 注册情况 | |||||
| 统一社会信用代码 | 91110000102526927Q | ||||
| 注册地址 | 北京市顺义区牛栏山牛富路1号 | ||||
| 注册资本（元） | 716,760,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 | ||
第二节 会计数据和经营情况
一、 业务概要
（一） 商业模式
报告期内，公司主营业务涉及新能源行业及建筑装饰行业。其中，光伏组件业务，光伏、风电EPC业务及光热+清洁取暖业务所处行业为新能源行业；门窗幕墙业务所处行业为建筑装饰行业。公司自2016年开始持续深耕新能源领域，致力于推广和提供新能源发电综合解决方案；公司是门窗行业标准的参编单位，是中国门窗百强、门窗十大首选品牌企业、中国门窗幕墙行业首选品牌、门窗行业领导品牌。
1．新能源业务
①光伏组件业务：公司组件销售业务主要采取订单式销售模式，即公司从市场承接光伏组件订单后，再由生产部门根据订单要求，安排生产、发货；
②风电、光伏电站EPC业务：公司拥有电力施工安装总承包资质，可为集中式地面电站、分布式屋面电站开发提供系统解决方案。具备承接、实施各类大型风电、光伏电站EPC的能力。公司风力电、光伏电站EPC项目通常是业主方通过招投标方式确定EPC或PC企业；
③“光热+”清洁取暖项目：公司主要通过市场投标获取订单后，根据订单的情况因地制宜，提供户用清洁采暖系统的产品生产、安装及服务，为农户提供“光热+”清洁取暖整体解决方案。
2．门窗幕墙
公司承接的门窗和幕墙工程，通常是由工程业主以招投标的方式确定总包和分包企业，主要方式：
业主通过招标确定总包和分包企业；业主通过招标先确定总包企业，再委托总包企业确定分包企业。公司作为专业分包企业中标后，以项目为单位，与业主或总包签订专项协议，按照协议中约定的工程进度组织设计、采购、生产加工和现场施工。
公司光伏工程、风电工程和光热工程均采用EPC工程总承包模式，对专业的部分向下进行专业分包，劳务部分由EPC总承包进行分包；门窗幕墙工程：采用专业承包模式，劳务部分进行劳务分包。
报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。
（二） 与创新属性相关的认定情况
□适用 √不适用
（三） 房地产行业经营性信息分析
□适用 √不适用
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 52,024,637.06 | 270,051,960.95 | -80.74% |
| 毛利率% | -4.80% | -3.97% | - |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净利润 | -260,069,509.65 | -165,377,501.07 | -57.26% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -257,869,663.33 | -201,728,025.43 | -27.83% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算） | -12.43% | -10.55% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -12.33% | -12.87% | - |
| 基本每股收益 | -0.3628 | -0.2307 | 57.26% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 770,272,000.33 | 902,613,743.91 | -14.66% |
| 负债总计 | 2,992,566,984.96 | 2,864,601,026.39 | 4.47% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的净资产 | -2,222,294,984.63 | -1,961,987,282.48 | -13.27% |
| 归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产 | -3.1005 | -2.7373 | -13.27% |
| 资产负债率%（母公司） | 193.20% | 187.91% | - |
| 资产负债率%（合并） | 388.51% | 317.37% | - |
| 流动比率 | 0.1837 | 0.2118 | - |
| 利息保障倍数 | -17.28 | -7.77 | - |
| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,822,165.37 | -19,257,645.37 | 49.00% |
| 应收账款周转率 | 0.1613 | 0.5068 | - |
| 存货周转率 | 2.7066 | 1.0341 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -14.66% | -12.43% | - |
| 营业收入增长率% | -80.74% | -61.07% | - |
| 净利润增长率% | -57.26% | 8.10% | - |
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | ||
| 货币资金 | 16,794,734.35 | 2.18% | 17,784,113.64 | 1.97% | -5.56% |
| 应收票据 | 237,500.00 | 0.03% | 941,034.24 | 0.10% | -74.76% |
| 应收账款 | 307,322,273.28 | 39.90% | 337,634,991.36 | 37.41% | -8.98% |
| 交易性金融资产 | - | 0.00% | 104,642.64 | 0.01% | -100.00% |
| 应收款项融资 | - | 0.00% | 300,000.00 | 0.03% | -100.00% |
| 预付款项 | 13,097,299.30 | 1.70% | 2,868,120.95 | 0.32% | 356.65% |
| 其他应收款 | 9,481,846.62 | 1.23% | 8,654,312.12 | 0.96% | 9.56% |
| 存货 | 12,360,669.26 | 1.60% | 27,928,082.04 | 3.09% | -55.74% |
| 合同资产 | 99,446,001.51 | 12.91% | 111,029,916.28 | 12.30% | -10.43% |
| 其他流动资产 | 40,612,335.64 | 5.27% | 40,310,118.73 | 4.47% | 0.75% |
| 其他权益工具投资 | 55,221,632.31 | 7.17% | 55,236,412.71 | 6.12% | -0.03% |
| 投资性房地产 | 13,293,987.87 | 1.73% | 19,693,541.65 | 2.18% | -32.50% |
| 固定资产 | 115,297,546.96 | 14.97% | 180,115,846.16 | 19.95% | -35.99% |
| 在建工程 | 16,275,053.61 | 2.11% | 16,217,542.53 | 1.80% | 0.35% |
| 无形资产 | 69,456,119.62 | 9.02% | 73,410,191.44 | 8.13% | -5.39% |
| 长期待摊费用 | 1,375,000.00 | 0.18% | 1,450,000.00 | 0.16% | -5.17% |
| 递延所得税资产 | - | 0.00% | 8,934,877.42 | 0.99% | -100.00% |
| 短期借款 | 229,274,224.42 | 29.77% | 226,663,764.35 | 25.11% | 1.15% |
| 应付账款 | 1,050,639,438.78 | 136.40% | 1,078,813,152.72 | 119.52% | -2.61% |
| 预收款项 | 119,645.24 | 0.02% | 4,173,852.07 | 0.46% | -97.13% |
| 合同负债 | 174,135,547.85 | 22.61% | 184,129,482.76 | 20.40% | -5.43% |
| 应付职工薪酬 | 23,723,397.85 | 3.08% | 19,328,362.42 | 2.14% | 22.74% |
| 应交税费 | 115,269,447.42 | 14.96% | 120,110,452.18 | 13.31% | -4.03% |
| 其他应付款 | 844,123,972.76 | 109.59% | 698,657,820.96 | 77.40% | 20.82% |
| 一年内到期的非流动负债 | 204,744,409.17 | 26.58% | 175,175,149.56 | 19.41% | 16.88% |
| 其他流动负债 | 76,367,706.03 | 9.91% | 77,839,870.34 | 8.62% | -1.89% |
| 长期应付款 | - | 0.00% | 52,662,796.34 | 5.83% | -100.00% |
| 预计负债 | 258,659,850.42 | 33.58% | 211,304,010.45 | 23.41% | 22.41% |
| 递延收益 | 15,509,345.02 | 2.01% | 15,742,312.24 | 1.74% | -1.48% |
项目重大变动原因
10.
长期应付款较上年期末减少100%,主要是报告期内，售后回租款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例% | ||
| 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | ||
| 营业收入 | 52,024,637.06 | - | 270,051,960.95 | - | -80.74% |
| 营业成本 | 54,523,351.08 | 104.80% | 280,785,390.72 | 103.97% | -80.58% |
| 毛利率 | -4.80% | - | -3.97% | - | - |
| 税金及附加 | 2,366,945.94 | 4.55% | 6,094,791.36 | 2.26% | -61.16% |
| 销售费用 | 727,836.47 | 1.40% | 2,462,545.46 | 0.91% | -70.44% |
| 管理费用 | 39,414,857.57 | 75.76% | 38,619,139.05 | 14.30% | 2.06% |
| 研发费用 | 963,119.81 | 1.85% | 4,429,452.79 | 1.64% | -78.26% |
| 财务费用 | 17,247,015.44 | 33.15% | 26,250,643.81 | 9.72% | -34.30% |
| 其他收益 | 1,469,477.39 | 2.82% | 1,978,260.07 | 0.73% | -25.72% |
| 投资收益 | 172,456,437.75 | 331.49% | 36,324,209.39 | 13.45% | 374.77% |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,144.45 | 0.00% | -1,642.04 | 0.00% | 169.70% |
| 信用减值损失 （损失以“－”号填列） | -24,839,114.30 | -47.74% | -30,417,685.95 | -11.26% | 18.34% |
| 资产减值损失 （损失以“－”号填列） | -158,560,519.49 | -304.78% | -115,973,293.04 | -42.94% | -36.72% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,005,942.38 | -9.62% | -483,079.56 | -0.18% | -936.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,822,165.37 | - | -19,257,645.37 | - | 49.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,930,518.45 | - | -1,266,385.80 | - | 568.30% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,699,753.86 | - | 19,406,373.66 | - | -91.24% |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,657,464.09 | - | 33,863,422.27 | - | 58.45% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 725,673.67 | - | 9,266,160.96 | - | -92.17% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,361,797.44 | - | 36,778,800.73 | - | -3.85% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,616,854.46 | - | 17,413,698.07 | - | 1.17% |
| 支付的各项税费 | 3,686,780.32 | - | 4,566,707.19 | - | -19.27% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,539,870.91 | - | 3,628,022.61 | - | 107.82% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,540.00 | - | 2,263,014.20 | - | -86.94% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,994,978.45 | - | - | - | 100.00% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 360,000.00 | - | 3,529,400.00 | - | -89.80% |
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | - | 6,850,000.00 | - | -70.80% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 25,974,000.00 | - | -100.00% |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | 869,413.43 | - | -100.00% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300,246.14 | - | 6,577,761.47 | - | -95.44% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 5,970,451.44 | - | -100.00% |
项目重大变动原因
投资等长期资产计提减值所致。
10. 资产处置收益较上年同期减少936.26%，主要报告期内，公司处置固定资产损失所致。
11. 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加58.45%，主要是报告期，子公司销售回款较多所致。
12. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少92.17%，主要是报告期内，公司经营性往来款流入较少所致。
13. 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加107.82%,主要是报告期内，司法冻结资金增加所致。
14. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少86.94%,主要是上年同期，公司处置较多长期资产所致。
15. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100%，主要是报告期内，公司收到处置子公司款项所致。
16. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少89.80%,主要是上年同期，子公司新建新能源基地投入支付较多所致。
17. 取得借款收到的现金较上年同期减少70.80%,主要是上年同期，公司取得较多借款所致。
18. 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%,主要是上年同期，公司收到售后回租业务的融资款所致。
19. 偿还债务支付的现金较上年同期减少100%,主要是去年同期，偿还债务所致。
20. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少95.44%,主要是报告期内，公司支付的利息减少所致。
21. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要上年同期，公司支付融资业务手续费及利息所致。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 子公司 | 许可项目：各类工程建设活动，建设工程设计，电力设施承装、承修、承试，建筑智能化 | 50,000,000.00 | 711,518,105.40 | -179,904,331.24 | 715.6 | -173,376,298.95 |
| 务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||||||
| 嘉寓未来能源科技（武威）有限公司 | 子公司 | 许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；资源循环利用服务技术咨询；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；非电力家用器具制造；市场营销策划；市场调 | 10,000,000.00 | 470,620,132.10 | 9,455,951.60 | 31,817,258.09 | -46,641,430.10 |
查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；技术进出口；进出口代理；货物进出口；热力生产和供应；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；特种设备销售；家用电器销售；电气设备销售；非电力家用器具销售；光伏设备及元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 理财产品投资情况
□适用 √不适用
（三） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
□适用 √不适用
六、 公司面临的重大风险分析
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
| 宏观经济周期及行业政策风险 | 公司新能源业务与宏观经济及行业政策密切相关。宏观经济周期和相关行业风险的防控是公司稳健、可持续发展的重要课题，行业供给总量会因劳动力、技术水平、资金供需等因素的变化呈现不断扩张或收缩的态势，行业业绩也会因价格、需求、收入、市场预期变动，以及宏观经济政策主要包括财政政策、货币政策、产业政策、投资政策等因素的影响，而出现周期性波动。太阳能光伏光热依托产业链相关业务延伸，为公司拓展新的利润增长模式。 |
| 市场竞争的风险 | 公司从事的太阳能光伏业务主要为高效光伏组件的研发、生产和销售，组件行业是我国光伏行业发展较早且重资产投入的行业，行业内存在实力强大的龙头企业，对公司形成较强的竞争压力。如果市场竞争进入白热化阶段，公司业务发展可能局部受限，这些不利因素将影响公司的订单承接及盈利能力。 |
| 行业资源整合及主业拓展可能带来的风险 | 在进行行业资源整合及降本增效的过程中，企业文化的差异、管理模式的创新、人力资源的储备等方面都存在一定的不确定性因素所带来的风险，可能导致多主业无法实现协同发展的预期。公司将在充分评估风险及控制风险的基础上，完善绩效考核机制，增强内控制度的建设和执行监察力度，优化管理流程，提高管理效率等方式以应对上述风险。 |
| 恒大事件涉及的诉讼风险 | 受恒大延期支付工程款、不能兑付到期票据等因素的影响，公司涉诉案件持续增加，为应对该类诉讼以及后续可能的潜在诉讼，公司已经采取并将进一步采取一系列的应对措施。针对恒大应收款项及票据涉及的纠纷，公司已经按照企业会计准则的要求进一步计提了减值损失；同时，公司也在涉及恒大的应收账款及票据诉讼中采取增加恒大相关方、提出管辖权异议等法律程序性保障措施，对公司后续财务数据的不利影响已显著降低。公司内部也加强了诉讼管理，及时根据规则的要求履行披露义务。 |
| 流动性危机风险及破产清算风险 | 受恒大及部分房地产客户应收款项无法按时偿还及诉讼的影响，公司面临短期资金紧张的局面，公司将继续加强与外部债权人沟通，针对已诉讼案件争取达成和解方案，加强与金融机构沟通针对现有存量借款续贷申请以及偿还工作，如果未来宏观环境发生不利变化，或者公司主要客户经营发生变化，导致公司应收款项不能及时收回，可能会影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量，从而可能对公司主营业务的发展产生一定影响。鉴于公司目前涉诉案件较多，极端情况下，公司可能会面临被债权人申请破产清算的风险。 |
| 控制权变更的风险 | 2025年4月2日，公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称“嘉寓集团”或“控股股东”）收到《北京市第一中级人民法院民事裁定书》【（2025）京01破申380号】，北京市第一中级人民法院裁定受理舞钢市诚硕商贸有限公司对嘉寓集团的破产清算申请。控股股东被法院受理破产清算申请不会对公司日常经营活动造成重大影响，上述事项是否会影响公司的控制权将视后续的破产方案及法院作出的最终裁定而定，是否会导致公司的控制权发生变更尚存在不确定性。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化 | 重大变化情况说明，自行填写 |
本期重大风险发生重大变化事项为公司控制权变更的风险：公司控股股东被法院受理破产清算，该事项是否会影响公司的控制权将视后续的破产方案及法院作出的最终裁定而定，是否会导致公司的控制权发生变更尚存在不确定性。公司控股股东目前已进入破产清算程序。
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | √是 □否 | 三.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | √是 □否 | 三.二.（二） |
| 是否对外提供借款 | □是 √否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是 √否 | 三.二.（三） |
| 是否存在关联交易事项 | □是 √否 | |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是 √否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是 √否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | √是 □否 | 三.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是 □否 | 三.二.（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是 √否 | |
| 是否存在失信情况 | √是 □否 | 三.二.（六） |
| 是否存在破产重整事项 | □是 √否 |
二、 重大事件详情
1.诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
√是 □否
单位：元
| 性质 | 累计金额 | 占期末净资产比例% |
| 作为原告/申请人 | 342,781,768.33 | -15.42% |
| 作为被告/被申请人 | 2,945,814,820.49 | -132.56% |
| 作为第三人 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 3,288,596,588.82 | -147.98% |
2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项
单位：元
| 临时公告索引 | 性质 | 案由 | 是否结案 | 涉案 金额 | 是否形成预计负债 | 案件进展或执行情况 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 江苏嘉寓起诉如皋雨润置业有限公司工程合同纠纷 | 否 | 2,646,536.14 | 否 | 尚未判决。被告破产，我司已经债权申报 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 江苏嘉寓起诉如东雨润地华房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 是 | 1,840,577.52 | 否 | 已调解结案。对方已经履行完毕 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉北京航丰园科技发展有限责任公司工程合同纠纷 | 是 | 9,977,489.60 | 否 | 调解结案 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉河北鑫拓房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 是 | 18,196,271.64 | 否 | 2024.12.9收到裁定书，按撤诉处理 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉北京泛海东风置业有限公司工程合同纠纷 | 否 | 3,621,458.78 | 否 | 被告支付344万及利息，2023.9.1收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉平凉金润国际有限公司工程合同纠纷 | 是 | 3,759,745.75 | 否 | 调解结案，被告按期付款50万/单月。调解结案，被告按期付款50万/单月 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉湖北人信房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 否 | 5,466,691.36 | 否 | 判决被告支付工程款4865113.02元及利息暂定73882.15元，2022.11.1收到执行裁定书，终结（2021）鄂0105民初2044号民事判决的本次执行程序。已经申请强制执行 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉西安天域实业有限责任公司工程合同纠纷 | 是 | 1,404,972.92 | 否 | 撤诉，自行办理结算 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉德阳希望投资有限公司工程合同纠纷 | 是 | 1,965,583.15 | 否 | 已调解结案，按期付款。被告如期按月在支付 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉德阳希望投资有限公司工程合同纠纷 | 是 | 710,000.00 | 否 | 已调解结案。已经付清 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉北京中弘投资有限公司工程合同纠纷 | 否 | 3,511,258.29 | 否 | 判决支付3010725.21元。申请强制执行。申请强制执行 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司工程合同纠纷 | 是 | 613,218.74 | 否 | 已申请强制执行。对方无可供执行的资产。已调解结案，申请强制执行 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 江苏嘉寓起诉中国建筑第八工程局有限公司工程合同纠纷 | 是 | 1,381,000.00 | 否 | 已调解结案。已经付清 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 黑龙江嘉寓起诉黑龙江省七建建筑工程有限责任公司工程合同纠纷 | 否 | 798,343.71 | 否 | 判决支付526003.64元及利息。执行材料已经寄到法院。已申请强制执行 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉固安华夏幸福基业房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 是 | 305,859.09 | 否 | 已调解结案。已经付清 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉河北中鼎房地产开发股份有限公司工程合同纠纷 | 否 | 571,221.20 | 否 | 判决支付229284.2元。已申请强制执行 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉河北中鼎房地产开发股份有限公司工程合同纠纷 | 否 | 6,780,654.44 | 否 | 一审判决300多万，对方上诉，等二审判决 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉沈阳荣天房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 否 | 101,669.58 | 否 | 判决被告支付质保金86304.97元及利息及诉讼费2333元。案件在执行中 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉开元国富商业保理（深圳）有限公司、中深建材有限公司工程合同纠纷 | 否 | 234,960.00 | 否 | 已经仲裁裁决。已结案，强制执行中 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉唐山茂华房地产开发有限公司、北京茂华投资管理有限公司工程合同纠纷 | 是 | 2,962,754.43 | 否 | 已结案，款已回清 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉中城建设有限责任公司、佛山市顺德区中维房地产开发公司工程合同纠纷 | 否 | 6,047,443.29 | 否 | 支付工程款2788957万元及利息。2023.7.19收到执行案件受理通知书 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉济宁仁基置业有限公司工程合同纠纷 | 是 | 3,500,000.00 | 否 | 已调解结案。已调解结案，有付款计划，已执行立案 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉北京泛海东风置业有限公司工程合同纠纷 | 是 | 2,201,242.33 | 否 | 已调解结案，按计划付款 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉固安京御幸福房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 是 | 281,281.71 | 否 | 已调解结案。已经付清 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉北京运通博远房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 是 | 18,364,270.45 | 否 | 已调解结案。按计划付款 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉源盛城发房地产开发集团有限公司工程合同纠纷 | 是 | 808,660.00 | 否 | 撤诉。已经付清 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 河北嘉寓起诉保定盛美房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 否 | 1,642,900.00 | 否 | 2023.2.10收到调解书，被告于23.1.18前支付20万元，23.3.31前支付20万元，23.12.12前支付2.295万元 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉北京万年基业房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 是 | 1,892,447.50 | 否 | 款已付清 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉北京华垣盛兴置业有限公司工程合同纠纷 | 是 | 5,345,384.45 | 否 | 履行完毕 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉延安能源光伏扶贫有限公司工程合同纠纷 | 是 | 42,305,777.77 | 否 | 收到裁定书，对申请人名下财产4230万元采取保全措施。收到裁定书原告撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 原告/申请人 | 山东嘉寓起诉香河双恒房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 是 | 223,000.00 | 否 | 庭前和解。已经付清。撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 清远市新展钢化玻璃有限公司起诉广东嘉寓、浙江天地钢结构制造有限公司建设施工合同纠纷 | 否 | 400,000.00 | 否 | 发回博罗法院管辖，等待判决 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 乔家府起诉江苏嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 11,322,989.04 | 否 | 一审判决支付460万，2023.3.7收到执行通知书，部分支付 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 西安中耀节能玻璃有限公司起诉嘉寓股份、重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 226,874.14 | 否 | 已结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 江苏省博亚玻璃有限公司起诉江西嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 1,167,671.4 | 否 | 已调解结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 湖北凌辉建筑劳务有限公司起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 是 | 140,000 | 否 | 结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 广东雅君园门业有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 103,086 | 否 | 已提管辖权异议，管辖上诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 深圳盛固特五金制品有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 421,484.32 | 否 | 已结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 海陵区华跃建材经营部起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 782,335.61 | 否 | 已提管辖权异议 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 吉林市双蟾贸易有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,816,395 | 否 | 判决北京嘉寓支付货款2785182元。2023.2.28收到失信决定书，限制消费令，2024.12.13收到执行裁定书，驳回案外人李津的异议请求 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 丁志英起诉北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 否 | 6,463,355.77 | 否 | 2023.6.21收到执行裁定书，17851号判决义务已执行完毕，本案予以结案，2024.10.28收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，查封相应财产 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 长葛市杰柯机械有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 737,893.4 | 否 | 2022.3.30收到执行结案通知。已结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 宁夏易顺贸易起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 523,268.6 | 否 | 已结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 河北新仟瑞新型建材有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 2,000,000 | 否 | 已结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 贵州永生材料起诉重庆嘉寓采购合同纠纷 | 是 | 474,000 | 否 | 已结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 湖南兴龙科技有限公司起诉湖南嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,561,747.98 | 否 | 调解结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 济南美恒智能技术有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 判决支付原告20万。22.6.10收到执行通知书，已经付清，结案 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 惠州市昊扬实业有限公司起诉深圳市雷科曼智能建筑有限公司、北京嘉寓等买卖合同纠纷 | 是 | 523,793.82 | 否 | 与公司无关，结案 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 赵敬刚起诉东方影都融创投资有限公司、北京嘉寓、青岛再州圣大劳务工程有限公司劳务合同纠纷 | 否 | 153,029.49 | 否 | 2022年8月8日收到二审判决生效之日起给付153029.49元及利息，部分支付 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 创建节能玻璃起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 601,880 | 否 | 已经付清，结案 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 乔家府起诉江苏嘉寓、北京嘉寓浙江分公司、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 否 | 329,504.98 | 否 | 2022.5.11收到二审判决书：维持原判决，已经付清，结案 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 深圳市国彩纳米建材有限公司起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 判决北京嘉寓支付543000元及违约金。2022.11.8收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书。2023.5.8收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 重庆泰宇鸿建材有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 819,087.42 | 否 | 2022.9.1收到裁定书，判定划拨银行存款870600.25元，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 李辉起诉北京嘉寓、邢兆辉劳务合同纠纷 | 是 | 46,760 | 否 | 已经付清，结案 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 关永进起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 是 | 54,500 | 否 | 已经付清，结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 纪新毅起诉海南嘉寓劳动合同仲裁 | 否 | 130,000 | 否 | 原告申请强制执行，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 泰州欣晨商贸有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2024.8.8收到判决，生效起十日内支付20万元及利息，受理费4300元，保全费1520元，公告费400元 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 山西圣泰网络科技有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 暂无 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 山西圣泰网络科技有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 终审判决支付原告20万 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 上海烁强机械设备租赁有限公司起诉四川嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 657,300 | 否 | 调解，被告向原告支付价款655740元，正在执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 马仲才起诉李涛/山东祺瑞特建筑工程有限公司/北京嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 10,000 | 否 | 2022.5.31收到判决书：驳回原告马仲才的诉讼请求。结案 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 重庆长江金融保理有限公司起诉重庆嘉寓保理合同纠纷 | 否 | 1,252,834.29 | 否 | 已调解 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 承德县竞升石材有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 78,736.87 | 否 | 已执行结案 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 重庆长江金融保理有限公司起诉重庆嘉寓保理合同纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 已调解，部分支付 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 聊城市煜剩华丰商贸有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 317,930.51 | 否 | 已提管辖权异议。2024.8.30收到诉状，收到诉前调解告知书 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 刘红波起诉山东京嘉顺建筑劳务分包有限公司、北京嘉寓、张永超劳务合同纠纷 | 否 | 88,652 | 否 | 其他被告上诉，与嘉寓无关，已结案 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 上海锌钰贸易有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 3,379,780.48 | 是 | 2022.11.11收到判决，生效起十日内支付3371127.92元及利息，受理费16919元，保全费5000元。2023.2.28收到执行通知书，报告财产令。2023.4.7收到限制消费令。2023.12.6收到执行异议申请书，追加四川嘉寓为本案被执行人。2024.5.10收到追加被执行人申请书，追加股份广东为被执行人。2024.5.30收到判决，追加侯永胜，刘桂彬伟1770号被执行人，并承担补充赔偿责任。2024.6.28收到其他被告上诉状，2024.12.30收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 江门耀皮工程玻璃有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 694,608.56 | 否 | 已结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 卓远鼎晟商贸保理（泸州）有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2022.9.5收到判决书，被告共同支付资金、利息及受理费4300元 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 博野县宏伟钢材经销处起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 372,393.42 | 否 | 2022.3.15原告撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 博野县德和钢材经销处起诉武汉平安中信置业有限公司、北京嘉寓、武汉金弘宇建筑装饰工程有限公司、博野县启诚钢材经销处票据追索权纠纷 | 否 | 574,008.75 | 否 | 2023.4.17收到执行裁定书，划扣嘉寓股份存款627152.73元。收到执行裁定书，解除存款冻结，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉北京泰禾嘉盈房地产开发有限公司、中城建设有限责任公司北京分公司、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,949,412.8 | 否 | 暂无 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 初洪兴班组起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 335,092 | 否 | 2022.10.28收到判决支付335092元及利息。2024.4.7收到执行裁定书，查封四川嘉寓名下不动产。收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 高政辉班组起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 556,800.379 | 否 | 2022.10.28收到调解书，支付清工程款及利息。2024.4.7收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 佛山市三水凤铝铝业有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 604,907 | 否 | 已调解，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 灵丘县岚文机械设备租赁部起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 200,000 | 是 | 2022.10.8收到判决支付票据款20万元，受理费2150元，追加北京嘉寓为本案被执行人。2023.8.7收到限制消费令 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 江阴建邦铝业有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 742,279.79 | 否 | 调解结案，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 上海如浔实业有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 350,087.35 | 否 | 判决四川嘉寓支付。2023.7.28收到执行裁定书，执行通知书，报告财产令。2023.11.27收到追加被执行人申请书2024.7.15收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，2024.7.30上午9.30接受调查，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款，2024.9.18收到限制消费令，收到执行裁定书，中止2408号判决的执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 重庆长江金融保理有限公司起诉重庆嘉寓保理合同纠纷 | 否 | 2,159,948.68 | 否 | 已调解，2022.3.16收到裁定书我司撤回上诉，已付清 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 信义节能玻璃（四川）有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 329,925.5 | 否 | 一审判决我方支付。2022.5.30收到限制消费令，正在执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 山东华建铝业有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 17,569,600.86 | 否 | 被告支付损失6389934.36元，支付货款11179666.5元，支付鉴定费22500元，2023.7.27收到禀函。2023.9.29收到山东禀函 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 山东华建铝业集团有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 2,070,108.09 | 否 | 判决重庆嘉寓支付，部分支付 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 米易县玖捌石材厂起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,308,074.1 | 否 | 一审判决，正在执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 上海岑辉金属制品有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 424,013 | 否 | 一审判决，正在执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 陕西瑞托利商贸有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 194,229 | 否 | 一审判决我方支付。2022.5.31收到执案通知书，正在执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 博野县宏伟钢材经销处起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 200,000 | 否 | 已判决，嘉寓不担给付责任，胜诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 历城区沃林竹胶板经营部起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,896,072.84 | 否 | 2024.6.5收到判决，不得追加嘉寓股份为被执行人。2024.6.11收到裁定书，准许嘉寓股份撤回对第三人的起诉。2024.10.17收到裁定书，解除对嘉寓股份银行200万的冻结 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 南京辛巴智能装备有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 560,811 | 否 | 一审判决四川嘉寓支付560711元及利息和律师费20000元。2022.10.21收到失信决定书，正在执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 日照宝华房地产开发有限公司起诉北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 否 | 20,940,711.9 | 否 | 判决被告支付违约金1115815元，受理费16500元 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 廊坊贝丰金属制品有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,051,740.03 | 否 | 收到执行裁定书，冻结四川嘉寓存款1051740.03元。2024.3.18收到限制消费令、失信决定书，正在执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 山西圣泰网络科技有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 200,000 | 否 | 2022.3.9撤回上诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 山西圣泰网络科技有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 200,000 | 否 | 2022.3.9撤回上诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 甘肃公航旅小额贷款股份有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 806,038.33 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 西安林芳康石油技术有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 508,930.91 | 否 | 此案件结案 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 扬州中勤建材有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 2,725,189.39 | 否 | 判决支付679034.34元及逾期违约金20371元。2022.12.8收到执行裁定书，终结案件的执行。2024.1.15收到恢复执行通知书 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 磊辰力智能科技（东莞）有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 288,872.35 | 否 | 二审调解：四川嘉寓支付磊辰280765.35元，2022.7.11收到传票2022.7.19上午9点到执行局，正在执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 郓城起超建筑安装有限公司起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 1,413,000 | 否 | 二审判决，正在执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 山东祈佑贸易有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 2,724,051.81 | 否 | 一审判决四川嘉寓连带支付2724051.81元票款及利息。2022.11.1收到失信决定书，限制消费令，正在执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 中天城投集团贵阳国际金融中心有限公司起诉重庆嘉寓建设施工合同纠纷 | 是 | 320,665.49 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 方习起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 是 | 416,444.43 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 重庆嘉融商业保理有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 373,128.49 | 否 | 执行结案，执行结案 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 上海玛窦建筑科技有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 218,334 | 否 | 被告蔡松青付款，与四川嘉寓无关，与嘉寓无关 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 重庆嘉融商业保理有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 120,707.64 | 否 | 一审判决重庆嘉寓支付汇票金额120707.64元及利息。2022.8.23收到执行裁定及限制消费令，正在执行 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 是 | 9,610,379.14 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 是 | 274,397.92 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 是 | 464,860.48 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 是 | 4,618,696.68 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 是 | 10,127,001.91 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 高国强起诉北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 是 | 6,151,420.56 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2021-101 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 是 | 6,685,131.26 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设施工合同纠纷 | 否 | 30,911,668.86 | 否 | 判决驳回原告诉求，已结案 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 闫瑞康起诉四川嘉寓工程合同纠纷 | 否 | 325,133 | 否 | 被告支付原告劳务费313079元 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 东营市烟水寒建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 565,225.41 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司起诉湖南嘉寓、北京嘉寓承揽合同纠纷 | 是 | 440,000 | 否 | 2022.5.6原告撤诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 北京华瑞德明装饰营销中心起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 210,000 | 否 | 四川嘉寓支付195229.41元及利息，受理费4204元，保全费1570元。2023.6.19收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 上海罡厚贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 195,843.8 | 否 | 被告于判决生效10日内支付原告票据款195843.8元及利息损失，并负担诉讼费2126和保全费1508元。2022.10.14收到限制消费令，失信决定书，正在执行 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 平安银行股份有限公司广州分行起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 是 | 300,000 | 否 | 结案，解除重庆嘉寓名下财产的强制执行，已付清 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 南京垚石建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 500,000 | 否 | 收到结案通知书，已结案 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 廊坊贝丰金属制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 700,000 | 否 | 暂无 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 重庆安启鑫贸易有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 114,390.68 | 否 | 2022.12.12收到判决：支付114146.53元及利息，受理费2588元，保全费1092元。2023.9.4收到失信决定书 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 内蒙古迈超商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 356,790.48 | 否 | 一审判决四川嘉寓连带支付票据款项355953元及利息。2023.4.26收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 319,984.33 | 否 | 已提管辖权异议，已送广州中院 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 邯郸幕墙（上海）有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 218,334 | 否 | 2023.1.5收到判决，驳回其他被告上诉，维持原判 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 包头市北元鹿飞水泥有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 659,648.98 | 否 | 2022.12.5收到判决，支付659648.98元及利息，受理费5199元，公告费520元。2023.11.6收到执行裁定书，本案终结本次执行程序，上诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 常州市苗淼建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2022.8.1收到调解书支付20万其他1166.5元。2023.9.22收到限制消费令 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 东莞市鑫禧物流有限公司起诉北京嘉寓运输合同纠纷 | 是 | 49,890 | 否 | 结案，款已付清 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 江苏水帘能源科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 429,635.75 | 否 | 一审判决四川嘉寓连带支付商承金额429635.75元及逾期利息，2022.6.10下午1点半二审开庭。2024.4.15收到恢复执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 龚卫卫起诉山东嘉寓不当得利 | 是 | 100,000 | 否 | 已结案，已付清。2023.2.28收到结案通知书 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 沂水万茂装饰工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 858,775.69 | 否 | 被告连带支付原告858775.69及利息、承担诉讼费，2023.3.20收到执行裁定书。2023.8.14收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 济南贺强建筑材料有限责任公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 589,403.08 | 否 | 暂无 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 河南省聚博企业管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 239,130.5 | 否 | 暂无 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 榆林衡玖荣商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 140,507.29 | 否 | 2023.1.18收到判决，生效起十日内支付140507.29元及利息，受理费3113元，保全费1223元。2024.7.8收到执行裁定书，终结20816号判决的本次执行程序 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 杜志兴、罗永清、罗善克、易湘华、易湘川起诉重庆嘉寓劳动报酬 | 是 | 35,000 | 否 | 已结案，胜诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 中融国际信托有限公司起诉重庆嘉寓担保合同纠纷 | 是 | 4,194,144.06 | 否 | 2022.9.1收到裁定书，原告申请撤回起诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 王立权起诉重庆嘉寓工程合同纠纷 | 是 | 1,628,327 | 否 | 胜诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 山东台玻经贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,038,815.66 | 否 | 被告四川嘉寓支付原告补偿款1038815.66元。北京嘉寓和广东嘉寓不担责，2022.10.27收到限制消费令，失信决定书，正在执行 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 舒城君悦商贸有限公司起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 否 | 300,000 | 否 | 结案，款已付清 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 廊坊赛硕门窗有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 142,118 | 否 | 已上诉。撤诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 重庆领御弘烨石材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2022.5.20收到执行传票。2022.12.5收到判决，驳回其他被告上诉，维持原判，正在执行 |
| 公告编号2022-002 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉沈阳茂业置业有限公司工程合同纠纷 | 否 | 11,138,421.54 | 否 | 收到判决，被告生效起三十日内一次性支付7843160.07元及利息，鉴定费232400元 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 咸阳华新工贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 801,692.44 | 否 | 已提管辖权异议 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 呼伦贝尔市驰琛商贸有限公司起诉北京嘉寓票据纠纷 | 是 | 223,153.22 | 否 | 2022.4.26收到裁定书驳回原告的起诉，胜诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 208,094.84 | 否 | 已调解，正在执行 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 浙江华恒工程玻璃有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 2,394,596.84 | 否 | 2022.6.1收到二审调解四川嘉寓支付华恒玻璃公司货款161万、贴息费781596.84元，于2022.6.30前支付478319.37元，剩余1913277.47元于2022.12.31前支付，并负担一审诉讼费和保全费17966元、二审诉讼费25945元 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 西安正广欣建材有限公司起诉北京嘉寓票据纠纷 | 是 | 909,631.18 | 否 | 2022.12.9收到判决，北京嘉寓不用承担责任，胜诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 常州市燃情商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 442,989.99 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 杭州知更鸟教育科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 429,272.84 | 否 | 支付被告435808.84元 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 武安市明金建材经销处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 390,461.04 | 否 | 2023.4.23收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 孟村回族自治县明功五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 334,567.89 | 否 | 收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 济南华铭玻璃工程有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 154,983.78 | 否 | 暂无 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 昆明亚月上午信息咨询有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 80,000 | 否 | 被告支付金额及利息，诉讼费、保全费由被告承担 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 启动市明明装饰材料经营部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 337,512.13 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 启东市美香保温材料经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,020,751.8 | 否 | 2023.4.27收到判决支付1017960.1元及利息，受理费13986元，保全费5000元。2023.12.18收到限制消费令，2024.10.9上午9.30询问。收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 利津浩宇化工有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 378,508.66 | 否 | 支付票据款378508.66及利息 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 河南坤桥实业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 309,730.55 | 否 | 已追加第三人，已提管辖权异议 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司起诉山东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 105,786.61 | 否 | 调解结案，已付清 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司起诉上海嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 236,506.2 | 否 | 调解结案，对方撤诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 陕西华宇消防科技有限公司起诉北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 是 | 4,398,444.17 | 否 | 原告撤诉，撤诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 宜兴市华丰特种玻璃装饰有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 3,970,536.89 | 否 | 支付原告货款3950617.06及利息和损失388938.54元。7.13收到执行通知书缴纳4418850.3元，原告申请强制执行 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 广东泛铝远东铝业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓定作合同纠纷 | 否 | 351,919.5 | 否 | 2023.3.27收到传票，2023.4.20履行义务，收到报告财产令，执行通知书，限制消费令，收到执行裁定书，四川嘉寓立即履行34436号调解书的义务。冻结四川嘉寓银行存款312379.32元 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 李勇起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓金融借款合同纠纷 | 否 | 9,000,000 | 是 | 2022.9.26收到判决书，支付本金及利息，五日内支付律师费27万元，受理费74870元。收到执行裁定书。2025.6.19收到限制消费令 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 3,949,412.8 | 否 | 二审调解支付3949412.8元 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 陕西华宇消防科技有限公司起诉北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 是 | 3,055,999.67 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2022-002 | 第三人 | 河南卫辉农村商业银行股份有限公司起诉河南嘉寓第三人金融借款合同纠纷 | 是 | 0 | 否 | 已结案、胜诉，结案 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司起诉黑龙江嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 133,199.8 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 乐陵市精鑫建筑劳务有限公司起诉山东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 是 | 700,000 | 否 | 调解结案，已付清 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 融承贸易（泰安）有限公司起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2025.3.7收到执行通知书，报告财产令。2025.3.21收到执行裁定书，终结执755号案件的执行，收到执行通知书 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 深圳市天贸实业有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 346,586.44 | 否 | 2022年8月5日前支付原告30万及其他3128元。2023.7.24收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 上海昀军实业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 281,883.58 | 否 | 2022.9.26收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 重庆云显科技有限公司起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.25收到判决支付100万元及利息，受理费13800元，保全费5000元，公告费560。2023.2.11执行询问。收到执行裁定书。2023.4.17收到限制高消费令 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 常州市苗淼建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 | 否 | 808,776 | 否 | 暂无 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 聊城市佳朵商贸有限公司起诉北京嘉寓票据纠纷 | 否 | 218,958.7 | 否 | 2023.1.12收到判决支付218958.7元及利息，受理费4584元，保全费1670元。2023.5.11收到执行通知书，报告财产令，限制消费令，收到执行裁定书，冻结嘉寓股份银行存款26万元 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 否 | 7,824,113.18 | 否 | 2022.8.12开庭，收到判决支付7824113.18元及利息，受理费66569元。广东北京不承担支付责任，收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 邹平永兮建材贸易有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.30收到调解书，支付票据款100万元及利息 |
| 公告编号2022-002 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉中铁北京工程局集团有限公司票据纠纷 | 是 | 1,000,000.00 | 否 | 款结清结案 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 历城区沃林竹胶板经营部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 1,584,846.49 | 否 | 2022.2.21收到裁定书对方撤诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 固安县达聚建材销售中心起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,163,055.72 | 否 | 2023.3.27收到执行通知书，报告财产令，终结35384号调解书的本次执行 |
| 公告编号2022-002 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉沈阳茂业时代置业有限公司工程合同纠纷 | 否 | 785,716.57 | 否 | 收到判决，被告生效期十日内支付北京嘉寓工程款428273.48元及利息 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 无棣北方塑业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 140,000 | 否 | 已提管辖权异议，2022.1.17收到裁定书不予审查，追加第三人不成立 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 否 | 8,795,015.64 | 否 | 2022.8.1 开庭。收到判决支付8795015.54元及利息，上诉费36683元。广东北京不承担支付责任。2023.9.1收到判决，维持原判。2024.5.23收到债权转让通知书。2024.7.1收到执行裁定书，变更26814号判决的申请执行人，2024.8.16收到执行裁定书，拍卖四川嘉寓名下房产 |
| 公告编号2022-002 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉儋州中南房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 否 | 2,176,765.60 | 否 | 被告支付2102841.95元。2023.11.20收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 候晓飞起诉四川嘉寓劳务纠纷 | 否 | 1,051,754.94 | 否 | 支付原告1051754.94，其他14266元。2023.8.17收到执行裁定书，冻结四川、广东银行存款150万元。收到限制消费令，执行通知书 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 候晓飞起诉四川嘉寓劳务纠纷 | 否 | 815,139.2 | 否 | 支付原告815139.2元，其他11951元。2024.1.17收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 常州福茂车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 134,021.02 | 否 | 已付清 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 上海跃本投资发展有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 129,623.68 | 否 | 暂无 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 吴长平起诉北京嘉寓借贷纠纷 | 否 | 2,062,582.71 | 否 | 支付原告2062582.71，及其他费用3404元。2023.6.5收到执行裁定书 |
| 公告编号2022-002 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉江西新瀚置业有限公司工程合同纠纷 | 否 | 1,804,705.62 | 否 | 被告10日内支付我方1283454.45元 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 四川阳光坚端铝业有限公司起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 判决被告连带清偿原告20万票据款及利息 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 山东飞度胶业科技股份有限公司起诉北京嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,995,386.26 | 否 | 已付清 |
| 公告编号2022-002 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉太原新南城房地产开发有限公司工程合同纠纷 | 否 | 1,833,218.16 | 否 | 收到判决，被告支付工程款1138888.51元及利息。2023.1.18收到判决，维持541号判决第二项，变更第一项 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 付顺青起诉李五军、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 是 | 642,823 | 否 | 8月13日收到判决，与我司无关，胜诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 黄骅市林昌五金制品有限公司起诉北京嘉寓票据纠纷 | 否 | 304,051.95 | 否 | 2022.11.17收到执行通知书，报告财产令。2023.7.24收到失信决定书，限制消费令，已付清 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 山西省高平化工有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 300,000 | 否 | 2023.4.17收到判决，驳回四川嘉寓上诉 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 欧阳明起诉北京嘉寓工程合同纠纷 | 否 | 72,947 | 否 | 2022.5.25收到判决被告支付72947元及利息，收到执行通知书，报告财产令，限制消费令，执行裁定书，冻结北京嘉寓银行存款80380.06元，部分支付 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 780,000 | 否 | 收到保全裁定书，已提管辖权异议,22.7.25收到财保裁定 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 盐城市桐鉴商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 | 否 | 140,000 | 否 | 2022.8.29收到执行裁定书，驳回案外人的异议请求 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉北京嘉寓、广东嘉寓、四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 12,183,160.54 | 否 | 广东嘉寓支付贴息费564530元，生效起七日内四川嘉寓支付贴息费1906088元，嘉寓股份对一二项承担连带责任，并支付货款506445.93元及206096.61元，受理费9445.3，21954.79，10925.42元，保全费5000元。2024.2.18收到报告财产令，执行通知书，收到执行传票。2024.7.19收到限制消费令，2024.8.23收到破产清算申请书，证据。收到问题清单。2024.8.26收到证据。2024.10.28收到裁定书，受理广东合和对广东嘉寓提出的破产清算申请。收到决定书，指定广东深金牛律师事务所担任广东嘉寓管理人 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 2022.2.14移送广州中院 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 临沂中景商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,077,024.96 | 否 | 暂无 |
| 公告编号2022-002 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉长沙明昇发展有限公司合同纠纷 | 是 | 530,000.00 | 否 | 款已结清 |
| 公告编号2022-002 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉江西时代智光实业有限公司、深圳市时代智光科技有限公司房屋租赁合同纠纷 | 否 | 154,627.89 | 否 | 2022.3.18收到判决书1、确认原被告租赁合同与2022.2.28解除。2、被告于判决生效10日内支付388784.85元及滞纳金。3、被告于判决生效一个月内腾空占用厂房，并支付2022.2.28合同接触之后的厂房占用费用（按8.77元/平米）。4、被告2对被告1承担连带清偿责任 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 济南华铭节能材料有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2022.12.16收到判决：支付20万元及利息，受理费4300元，保全费1520元。广东嘉寓不担责。2023.6.6收到执行通知书，报告财产令，已付清 |
| 公告编号2022-002 | 被告/被申请人 | 北京双合盛兴贸易有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 510,000 | 否 | 一审判决北京嘉寓、四川嘉寓支付原告票据金额510000元及利息。2023.7.13收到失信决定书，限制消费令，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉九江中房地产发展有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 359,438.09 | 否 | 2022.4.27收到调解书：被告九江中于2022.7.30前支付原告297228.91元，于2022.8.30前支付质保金45040.55元 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 江苏晖联电子科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2022.9.30收到判决支付票款及利息，受理费4400元。2023.9.28收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 潍坊铭瑞塑料包装制品有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 200,000 | 否 | 一审判决重庆嘉寓连带支付票据200000元及利息、2023.5.6收到结案通知书，结案 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 北京亚光亿达电子设备有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 22.6.13收到调解书支付100万元及诉讼费。收到限制消费令、失信决定书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 陕西瑞腾建筑材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,024,222.52 | 否 | 一审判决北京嘉寓连带支付1024222.52元及利息。2022.7.20二审撤销一审判决 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 聊城东昌府浩锐平面设计起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 274,239 | 否 | 2023.4.12收到判决，四川嘉寓承担连带清偿责任，受理费2707元。2023.8.17收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 侯仰德起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 58,400 | 否 | 支付原告58400元。2023.3.14收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 历城区沃林竹胶板经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 787,905.47 | 否 | 2023.6.16收到执行传票。收到报告财产令，执行通知书，部分支付 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 江苏有则国际物流有限公司起诉徐州嘉寓运输合同纠纷 | 否 | 1,213,826 | 否 | 2022.2.17常州新北区法院开庭，调解中，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 无锡南洋金汇供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 215,755.61 | 否 | 2022.6.29收到判决书支付原告215755.61元及利息，其他6156元。2023.3.20收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 深圳市澳顺橡胶制品有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 105,541 | 否 | 2023.6.14收到限制消费令、失信决定书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 新疆泰尚胜德商贸有限公司起诉嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 北京嘉寓连带支付原告票据款100万并负担诉讼费6900和保全费5000元，正在执行 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 栗文博起诉北京嘉寓合同纠纷 | 否 | 468,628.61 | 否 | 调解，支付原告346129.94元，2023.6.25收到限制消费令、失信决定书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 江苏鸿泰阳节能科技有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,984,968.7 | 否 | 调解：2022.8.30前支付65万，12.31前支付65万，2023.6.30前支付30万，2023.12.31前支付余款346047.9元。2023.8.4收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 新疆泰尚胜德商贸有限公司起诉嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 被告北京嘉寓和嘉寓集团于判决生效10日内连带支付原告票据款100万并负担诉讼费6900和保全费5000元 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 新疆泰尚胜德商贸有限公司起诉嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 被告北京嘉寓和嘉寓集团于判决生效10日内连带支付原告票据款100万并负担诉讼费6900和保全费5000元 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 郑州建强建筑机械设备租赁有限公司起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 24,800 | 否 | 已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 上海隆好实业有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 判决书支付原告100万及利息，其他11900元，2023.3.24收到限制消费令、失信决定书。2024.9.18收到王钊勍执行异议申请书，证据 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 上海隆好实业有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 判决支付原告100万及利息，其他11900元，2023.3.24收到限制消费令，失信决定书。2024.9.18收到王钊勍执行异议申请书，证据 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 上海隆好实业有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 判决书支付原告100万及利息，其他11900元，2023.1.18收到失信决定书，收到限制消费令。2024.9.18收到王钊勍执行异议申请书，证据 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 太谷县鑫鼎世科技材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 511,636 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 高国强起诉赵凤彪、北京嘉寓民间借贷纠纷 | 否 | 2,354,848.15 | 否 | 北京嘉寓支付原告1896013元及利息损失，并承担诉讼费25638元和保全费5000元。2023.2.18收到执行通知，报告财产令。2023.4.10收到裁定书，补正一处地方，原告申请强制执行，我方提出执行异议 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 唐山永航汽车销售服务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,004,752.78 | 否 | 判决被告连带支付100万及利息，收到执行通知书，报告财产令。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 扬州海宝塑料制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2024.8.2收到结案通知书，结案 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.1.3收到判决支付100万元及利息，受理费6900元，收到执行通知书，报告财产令。收到缴费通知书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 襄阳新诚铭玻璃有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,072,710.18 | 否 | 二审调解：被告于2022.9.30前支付30万，2022.10.31前支付30万，2022.11.30前支付466750.18元，合计1066750.18元。2022.12.29收到执行通知书，报告财产令，部分支付 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 天津骏驰铝业有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 566,139.55 | 否 | 被告向原告给付货款，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 北京泰鼎恒装饰有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 被告北京嘉寓于2022.1-2023.3每月15日前支付原告20万。2023.6.27收到限制消费令、失信决定书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 佛山市南海亚之都贸易有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 80,064 | 否 | 判决另一被告支付原告货款，与嘉寓无关，与嘉寓无关 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 重庆净达环保工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,440.62 | 否 | 2022.11.7收到判决支付103万元及利息，受理费14073.97元，保全费5000元，公告费560元，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款14073.97元。2024.8.19收到通知书，破产清算申请书，等开庭 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 重庆净达环保工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,440.62 | 否 | 判决支付原告103万元及利息，并承担诉讼费14073.97元和保全费5001元。2023.8.21收到执行裁定书，继续冻结四川嘉寓银行存款1083547.61元。2024.8.19收到通知书，破产清算申请书，原告申请强制执行 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 常州左德商贸有限公司起诉江苏嘉寓、北京嘉寓、上海嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 933,790 | 否 | 收到原告对北京嘉寓和上海嘉寓撤诉，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 江苏全豪铝业集团有限公司起诉上海嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 800,000 | 否 | 已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 佛山市丰兴模具有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 222,880.98 | 否 | 2022.11.11收到执行通知书，报告财产令。2023.5.5收到执行裁定书，终结3446号案件的本次执行程序 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 平顶山市硕源科贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,040,000 | 否 | 支付票据款104万元及利息，受理费14160元。2023.3.16收到报告财产令，限制消费令，执行决定书，执行通知书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.12.23收到判决，生效起十日内支付2023.9.8收到执行裁定书，终结本案的执行 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 800,872.75 | 否 | 撤诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 文安县碧帆建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 105,887.19 | 否 |
2023.3.6收到判决，生效期十日内支付105887.19元及利息，2023.11.21收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 北京和平京顺铝型材有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,641.67 | 否 | 一审判决河北嘉寓、天津中翔连带支付20万及利息并承担诉讼费和保全费3675元，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 大连和拓贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 4,406,875.47 | 否 | 。2023.11.13收到报告财产令，执行通知书，执行裁定书，冻结四川嘉寓工商银行4406875.47元 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 江西省景钰和谐建筑劳务有限责任公司起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 是 | 1,473,629.57 | 否 | 驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 三河和平铝材厂有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 379,775.87 | 否 | 判令被告北京嘉寓支付原告三河和平铝材厂货款379775.87元及违约金26157元，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 银川市西夏区联绶建筑设备租赁站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 112,140.26 | 否 | 2022.6.27收到判决书支付原告54358及利息，其他2283.12元，部分支付 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 常州市鑫格尔玻璃有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 769,839.44 | 否 | 已执行，调解结案，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 济南安恺建筑工程有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 833,964.68 | 否 | 2022.12.30收到判决，广东嘉寓生效起十日内支付833964.68元及利息，受理费6070元，申请费4820元。北京嘉寓不连带。2024.6.5收到追加被执行人申请书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 重庆鲁铭物资有限公司起诉嘉寓集团、临邑嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 575,883.75 | 否 | 判决被告向原告连带支付票据金额575883.75元及利息，并负担缴纳诉讼费9558.84元和保全费3399.42元。2022.7.18收到执行通知和报告财产令（2021）京0113执4959号，对方申请强制执行 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 山东融森企业管理有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓承揽合同纠纷 | 否 | 22,508,515.13 | 否 | 2022.8.30收到判决书，支付货款22508519.3元，鉴定费27000元，受理费154343元，财产保全费5000元 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 山东发迹钢铁物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 266,349.27 | 否 | 2022.8.31收到判决支付266349.27元，受理费2648元，保全费2020元，2023.1.3收到判决，维持原判。2023.3.10收到执行通知书，报告财产令。2024.3.11收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 苏州华东镀膜玻璃有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 3,036,820.47 | 否 | 2022.10.28收到判决书，四川嘉寓支付223338.09元及利息，受理费保全费公告费共计6587元。广东嘉寓连带，北京嘉寓不连带。2023.11.27收到限制消费令。收到执行通知书，终结198号本次执行程序。2024.8.7收到结案通知书，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 济南市历城区鹏程机械厂起诉嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 |
2022.12.3收到判决，生效期十日内支付票据款100万元及利息，保险费1320元，受理费13800元，保全费5000元2023.6.8收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 宁波市海曙金昊建材有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 支付原告100万及利息，其他18800元，2023.6.30收到执行裁定书，终结执行 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 浙江艳鹏无纺布机械有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 407,545.48 | 否 | 2022.6.30之前付款7,545.48，年底之前付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 济南闽泺工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.2.18收到财产保全裁定书。追加出票人为第三人 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 上海皓杨装饰材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 89,336 | 否 | 判决支付原告89336及利息，其他1016.5元。2022.12.5收到执行裁定书，执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 南京市浦口区佳德舜建材设备经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 306,156.44 | 否 | 2022.8.5收到判决书，支付原告306156.44及利息，其他2946元，2023.2.6收到执行决定书，将四川嘉寓纳入失信被执行人名单，为期两年。2023.3.15收到决定书，对魏守满罚款1000元。2023.2.6收到执行决定书，将四川嘉寓纳入失信被执行人名单，为期两年 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 株洲飞星科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 531,328.16 | 否 | 2022.12.20收到判决支付531328.16元及利息，受理费4556元，保全费3520元。2024.3.15收到执行裁定书，终结4510号判决的本次执行，2024.3.15收到执行裁定书，终结4510号判决的本次执行 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 颜元富起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 441,402.799 | 否 | 暂无 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 北京物华丰艺科技有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 100,000 | 否 | 2022.2.28收到民事调解书并已付款，已付清。2022.3.7收到解除保全裁定，已结案 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 霸州市同乐幕墙工程材料有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 判决支付原告20万及利息，嘉寓公司承担连带责任。等待二审判决，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 河南钻承信息科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 160,176.86 | 否 | 2022.9.5收到判决书，支付票据款及利息，受理费3554元，保全费1333元，公 |
| 告费600元。2024.1.11收到执行裁定书，中止对上海房产的查封 | ||||||
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 7,000,000 | 否 | 2024.5.31收到结案通知书，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 深圳车联国际货运代理有限公司起诉四川嘉寓运输合同纠纷 | 否 | 234,500 | 否 | 判决四川嘉寓支付运费234500元及利息 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 南宁市业人天贸易有限责任公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,192,890.04 | 否 | 四川嘉寓支付原告1169500.04元和诉讼费7768元 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 金信电力集团有限公司起诉河北嘉寓合同纠纷 | 否 | 181,155 | 否 | 2022.9.21收到判决，支付款项及利息，受理费1962元。2022.12.7收到判决，驳回河北嘉寓上诉，维持原判，部分支付 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 兰天、刘雯起诉河南嘉寓合同纠纷 | 否 | 4,692,283.66 | 否 | 6.17收到判决书支付被告3847312.38，及其他费用36591 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 文安县天天装饰装修工程有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 689,309.05 | 否 | 2022.7.14收到判决支付原告689309.05及利息，其他5347元。2023.7.13收到限制消费令，失信决定书，2024.11.1收到变更申请执行人申请书，证据。2024.12.13收到执行裁定书，变更申请执行人为河北嘉广盛成 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 襄阳錡强机电设备有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.7.1收到判决支付原告100万及利息，其他6990元。2022.12.26收到失信决定书，限制消费令。2023.6.5收到其他被告上诉状 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 常州丽的智能科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 106,814 | 否 | 2022.7.29收到判决书十日内支付原告106814及利息，其他2289。2023.1.9收到判决，驳回其他被告上诉，维持原判，收到执行通知书，报告财产令，纳入失信被执行人名单警示书。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款115525.9元 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 260,000 | 否 | 2022.3.7移送广州中院 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 谢卫刚起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 否 | 1,077,021.85 | 否 | 2022.10.8收到判决，支付工程款1039019.7元及利息，受理费14493元，保全费5000元。2023.5.15收到判决，维持649号判决第一项，撤销第二项、第三项。2024.4.30收到报告财产令，执行通知书，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款121万元 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 济南乐福商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,001,000 | 否 | 2022.10.8收到判决四川嘉寓支付票据款100100元及利息，诉讼费11969元。广东嘉寓不担责。2023.6.20收到报告财产 |
| 令。邮寄四川嘉寓财产申报表。2023.8.8山东限制消费令 | ||||||
| 公告编号2022-013 | 第三人 | 闫彪起诉江西嘉寓（第三人）债权人代位权纠纷 | 是 | 0 | 否 | 原告起诉被驳回，胜诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 银川市西夏区联绶建筑设备租赁站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 87,754 | 否 | 调解支付被告5万，部分支付 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 银川市西夏区联绶建筑设备租赁站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 63,924 | 否 | 2022.8.2收到调解支付被告51174元 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 上海继予贸易有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 749,600 | 否 | 判决书支付749600及利息，其他11296+4248元,7.22收到冻结裁定，2023.3.22上午9.30执行，收到限制被执行人消费令，报告财产令，执行通知书。收到执行裁定书，冻结重庆嘉寓银行存款749600元 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 武汉市江岸区六合鑫耐火保温材料经营部起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.2.20收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 中晟天承商业保理（泸州）有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,951,162.03 | 否 | 2022.6.6收到判决连带支付1951162.03元、利息2086元，并负担诉讼费22380元 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 北京意锋材料科技有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 139,000.5 | 否 | 2022.3.3由法院拿到调解书：四川嘉寓于2022.9.30前一次性支付139000.5元，收到执行通知书，报告财产令。2022.12.27收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 山东睿轩物流有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 723,608.3 | 否 | 2022.3.10收到原告撤诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 常州克拉塞克装饰材料有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 220,996.89 | 否 | 已和解执行完毕，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 常州克拉塞克装饰材料有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 396,995.71 | 否 | 北京嘉寓支付货款198264.8元。2023.4.28收到执行通知书，报告财产令，纳入失信被执行人名单警示书，收到执行裁定书，冻结嘉寓股份名下财产，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 常州克拉塞克绿色建筑产业发展有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 400,000 | 否 | 已和解执行完毕，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 济南华波物资有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 651,722.05 | 否 | 2022.5.18收到调解北京嘉寓于2022.10.31前给付22万及诉讼费5159元，2022.11.30前给付22万， |
| 2022.12.31前给付211722.05元。2023.11.28收到执行传票，收到执行通知书、报告财产令。2024.1.29收到限制消费令 | ||||||
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 黑龙江尚志经济开发区管理委员会起诉黑龙江新财光伏科技有限公司、黑龙江嘉寓、黑龙江新财光伏科技有限公司尚志分公司合同纠纷 | 是 | 18,900,000 | 否 | 2022.3.3收到裁定书原告撤诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 北京政丰玻璃科技有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 933,278.55 | 否 | 2022.3.30收到原告撤诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 北京华腾茂源幕墙密封材料有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 200,000 | 否 | 2022.5.6原告撤诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 泰兴市华中建筑装潢装饰有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,005,082.49 | 否 | 一审判决：江苏嘉寓支付原告936982.49及利息。2023.3.7收到执行裁定书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 7,742,540.27 | 否 | 2022.3.7收到裁定移送广州中院，已撤诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 3,000,000 | 否 | 2022.10.8收到判决，支付票据款300万元及利息。受理费15400元，保全费5000元。2023.6.28收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 501,397.46 | 否 | 2022.10.8收到判决，支付票据款501397.46元及利息，受理费4407元、保全费3170元，2022.12.16收到判决，维持原判。2023.6.28收到执行裁定书，终结8803号判决的本次执行程序 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,329,685.42 | 否 | 2022.10.11收到判决，支付1329685.42元。2022.12.15收到判决，维持原判。2023.6.28收到执行裁定书，终结9454号判决的本次执行程序 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,391,177.46 | 否 | 2022.10.9收到判决，支付票据款139177.46元及利息。2022.12.16收到判决，维持原判。2023.3.24收到限制消费令。2023.6.28收到执行裁定书，终结9452号判决的本次执行程序 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 上海叠成企业发展有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,002,031.94 | 否 | 判决北京嘉寓支付票据款100万及利息。22.7.28收到判决书，北京嘉寓撤诉。2023.1.3收到执行通知书，报告财产令。司法划扣1002000元，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 三河和平铝材厂有限公司起诉重庆嘉寓、周建勇买卖合同纠纷 | 否 | 1,012,342.52 | 否 | 2022.6.27收到判决书支付原告1012342.52，其他11956元，2022.9.20收到传票，2022.9.12上午9点到庭，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 常州好特劳新能源有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 819,798.6 | 否 | 2022.8.24收到判决连带支付票据款及利息并共同负担诉讼费保全费公告费，对广东嘉寓撤诉。2023.9.1收到缴费通知，执行费11220元，收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 常州市伟华宾馆用品厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 400,000 | 否 | 2022.9.30收到判决，支付票款及利息，受理费3650元。2023.10.31收到报告财产令，执行通知书，执行传票。2024.4.11收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 成都朗瑞安消防设备有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 131,590.2 | 否 | 2023.6.16收到判决支付130335.72元及利息，受理费2932元。2023.7.5收到其他被告上诉状。收到裁定书，准许其他被告撤回上诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 潍坊宇安建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.5.17收到执行传票，2023.7.3收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 408,895.44 | 否 | 2022.3.14移送广州中院 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 新北区三井艳今广告设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 225,845.47 | 否 | 2023.4.6收到调解书，于2023.10.31前支付225845.47元及利息，受理费2344元。2024.5.13收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2024.7.19收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 新北区三井艳今广告设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 466,536.64 | 否 | 2023.1.12收到判决，生效后15日内支付466536.64元及利息，受理费4149元。2023.12.11收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 常州新北区新黄鹤楼副食店大诚苑店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 124,431.09 | 否 | 按撤诉处理，原告已重新起诉，撤诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,044,020.8 | 否 | 2022.2.18移送广州中院、收到财产保全裁定 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 常州润沫商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 212,170.16 | 否 | 2022.12.13收到判决，生效期十日内支付212170.16元及利息，受理费2242元，2023.7.10收到执行传票。2023.7.10收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2023.12.18收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 江苏东方起航供应链有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 收到判决连带支付100万元及利息，受理费13999元，保全费5000元，公告费600元。广东嘉寓不担责 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 江苏威利刚新能源科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.3.9移送广州中院 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 广西远大玻璃节能科技股份有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 2,261,052.63 | 否 | 2022.8.15收到判决支付原告2261052.63及利息，其他31039元，2023.7.3收到执行裁定书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 济南乐福商贸有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.7.18收到判决支付原告100万及利息，其他6984+5000元，撤回对广东嘉寓、北京嘉寓的起诉。2023.7.13收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 佛山市泓威机械有限公司起诉江西嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 是 | 2022.5.31收到判决连带支付原告票据款20万及利息，连带负担诉讼费2150元，北京嘉寓对江西嘉寓承担连带清偿责任，2023.1.18收到执行通知书，2023.6.25收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 709,983.48 | 否 | 2022.10.9收到判决支付票据款709983.48元及利息，受理费5450元、保全费4270元。2022.12.16收到判决，维持原判，2023.3.24收到限制消费令。2023.6.28收到执行裁定书，终结9209号判决的本次执行程序 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 149,783.47 | 否 | 判决连带支付原告票据款149783.47元及利息。被告共同承担诉讼费和保全费2968元。2023.4.6收到执行裁定书，终结6651号案件的执行。2025.3.17收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，2025.3.25上午9点处理执行事宜。收到执行裁定书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 刘丙刚起诉北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 1,021,219 | 否 | 2023.1.18收到上诉状。收到判决，驳回刘丙刚诉讼请求。2023.3.30上午9点开庭。2023.5.17山东判决，驳回原告上诉，维持原判。2023.11.15收到应诉通知书，再审申请书。2024.2.5收到裁定书，驳回刘丙刚的再审申请 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 扬州市金投科技小额贷款有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 281,117.93 | 否 | 判决北京嘉寓付原告票据款281117.93元及利息，并负担诉讼费2758.38和保全费1945元。2022.12.5收到报告财产令，执行通知书。2023.7.24收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 天津京建建筑工程有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓门窗科技 | 是 | 1,642,300.71 | 否 | 已执行结案，部分支付 |
| （北京）有限公司票据追索权纠纷 | ||||||
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 北京和平管庄铝型材有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,805,030.8 | 否 | 判决北京嘉寓支付货款1805030.8元及违约金，2022.8.19二审维持原判，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 北京和平管庄铝型材有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 490,542.3 | 否 | 判决北京嘉寓支付货款490542.3元及违约金并承担诉讼费4329.07元和保全费2972.71元，2022.12.29收到执行裁定书，已付清 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 南京垚石建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.7.25收到判决书十日内支付原告100万及利息，其他18890，2023.3.6收到罚款决定书，对四川嘉寓、嘉寓集团各罚款5万元。2023.6.5收到执行裁定书。收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 南京垚石建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.6.29收到判决书十日内支付原告100万及利息，其他18890元，2022.12.29收到限制消费令。2023.1.3收到裁定书，终结1413号判决书的执行。2023.3.6收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 南京奥脉环保科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 418,462.66 | 否 | 2022.5.7收到判决支付原告418462.66元及利息。2023.3.20收到执行裁定书，驳回案外人的异议请求。2023.7.13收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 烟台百升百贸有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 收到判决书支付原告100万及利息，其他6900，要上诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 东营市贤汇商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.5.31收到判决连带支付原告90万元及利息，并负担诉讼费6400元和保全费5000元，2022.8.18收到执行裁定及限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 启东市冠男建材经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.5.16收到判决支付100万元及利息，受理费13800元，保全费5000元，收到报告财产令，执行通知书。邮寄四川财产申报表。2023.11.23收到限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 天长市方成包装材料销售有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.7.13收到判决，生效起七日内支付100万元及利息，受理费6900元。2023.1.10收到执行通知书，报告财产令。2023.6.1收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 天长市方成包装材料销售有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 判决四川嘉寓、新新集团连带支付100万及利息，并共同负担诉讼费6950元，2023.6.1收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 江苏雯斐供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000 | 是 | 2023.4.21收到报告财产令，执行通知书。2023.8.28收到限制消费令，收到执行裁定书，终结5331号判决的本次执行 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 河北新仟瑞新型建材有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 956,751.23 | 否 | 2022.4.7收到判决被告北京嘉寓给付原告956751.23元并支付违约金。二审维持原判，2023.2.28收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 曾庆乾起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 是 | 27,345,895.04 | 否 | 2023.6.27收到裁定书，原告撤诉 |
| 公告编号2022-013 | 被告/被申请人 | 曾庆乾起诉四川嘉寓建设工程合同纠纷 | 是 | 2,683,455.94 | 否 | 2023.6.27收到裁定书，原告撤诉 |
| 公告编号2022-013 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉廊坊国瑞房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 8,012,383.13 | 否 | 2024.10.12收到判决，撤销1432号827号判决，国瑞支付1639450.02元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 济南乐福商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 收到判决，生效起七日内支付60万元及利息，受理费9800元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 南京奥脉环保科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 838,040.41 | 否 | 2022.5.23拿到调解被告于2022.9.30前一次性支付原告838040.41元及利息、诉讼费6099元。2022.12.29收到失信决定书 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 山东睿轩物流有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 800,000 | 否 | 2022.3.10日收到调解书：支付80万及利息。2024.1.9收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 上海修雅景观工程有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 571,398.58 | 否 | 2022.5.17收到判决连带支付原告票据款571398.58元及利息。2022.9.26收到案件执行通知书。2023.1.16收到失信决定书，2024.12.16收到执行裁定书，追加郭永丽、高敏娇、李凯、杨春英、刘成兰、河南盛速网络科技有限公司为执964号案件被执行人，对547号判决确定的义务承担连带清偿责任 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 四川天皓源农业科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,002,600 | 否 | 2022.3.11收到调解书支付2002600及利息 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 张家口轩蓝建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 544,326.16 | 否 | 2022.3.10收到调解书支付544326.16及利息 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州文沐建材商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 370,000 | 否 | 2022.3.10开庭，已提管辖权异议 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 399,394.16 | 否 | 2022.9.5收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州市润吉建材销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 123,727.93 | 否 | 判决支付原告123727.93及利息，其他1387元，2023.5.18收到执行裁定书，终结5056号判决的执行。2022.7.25收到判决，支付123727.93元及利息，受理费1387元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 烟台兴纪达商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 396,335.7 | 否 | 2022.9.30收到判决支付票款及利息，受理费3623元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 武汉南波万科技有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.6.10收到判决由三被告裁定之日（22.5.30）十日内支付100万，并承担诉讼保全费用18800元。2022.8.25收到执行通知书。2023.11.30收到限制消费令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 江苏雯斐供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,599,986.21 | 否 | 2022.9.15收到判决，被告共同支付票据款及利息，受理费9600元，保全费5000元。收到执行通知书。2023.11.6收到限制消费令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州润沫商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 400,000 | 否 | 2022.10.8收到判决，支付票据款40万及利息，受理费3750元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 宜兴市恒锦石材工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 232,681.38 | 否 | 2022.9.19收到判决书，判决四川嘉寓承担连带责任，2023.2.1收到报告财产令，执行通知书，2023.2.2收到裁定书，按上诉人自动撤诉处理 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 济南小朵机电有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 113,354.64 | 否 | 调解中，2022.9.16收到保全裁定书 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 上海皓杨装饰材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 70,000 | 否 | 2022.7.11收到判决，生效起十日内支付7万元及利息，受理费775元。2022.9.5收到执行通知书，支付货款及利息，执行费987元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 靖江尔冠商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,377,591.24 | 否 | 2022.3.14收到调解书四川嘉寓支付原告2377591.24元及利息。原告放弃对广东嘉寓的起诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 裴立忠起诉北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 5,971,044.35 | 否 | 2022.7.20收到判决北京嘉寓于判支付工程款4016540.39元及逾期利息、质保金1394503.97元及逾期利息、材料减免费50万、保函费7800元。2022.12.5收到裁定书，准许北京嘉寓撤诉，已付清 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 烟台百升百商贸有限公司起诉嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.9.25收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2024.1.22收到限制消费令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 烟台百升百商贸有限公司起诉嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 收到判决支付原告100万及利息，其他6900元，要上诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 通州区兴仁镇华峰木材批发部起诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,050,000 | 否 | 2023.4.3收到判决四川嘉寓、嘉寓集团支付100万元及利息，广东嘉寓不承担支付责任，受理费6900元。2024.1.25收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉上海嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2022.4.12下午，疫情原因延期开庭 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 三河和平铝材厂起诉山东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,017,410.27 | 否 | 被告山东嘉寓于判决生效后10日内支付货款1017410.27元及利息。2、北京嘉寓承担连带清偿责任。3、诉讼费7454元和保全费5000元由嘉寓承担。2022.8.24收到执行传票，已付清 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 广东坚朗五金制品股份有限公司起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 267,715.14 | 否 | 2022.3.2网络开庭，等判决，部分支付 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 南京尚瑞建筑装饰工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 501,582 | 否 | 已撤诉，撤诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 山东众润防腐保温有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.20收到判决书，支付票据款及利息。2023.3.14收到裁定书，准许嘉寓股份撤回上诉。2023.10.12收到执行通知，报告财产令，收到执行传票 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 启东浦发建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.11.18收到判决，四川嘉寓不用承担责任，胜诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 上海叠信实业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 901,925 | 否 | 2022.6.27收到判支付原告90万及利息，其他17819元，已上诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 新北区孟河金苗百货店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 800,000 | 否 | 2022.3.17由法院拿到调解书被告支付原告汇票款80万及利息 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 新北区三井艳今广告设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 800,617.52 | 否 | 20222.3.17由法院拿到调解书向原告支付汇票款800617.52及利息 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州市沐泽建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 800,000 | 否 | 被告于2022.12.31前一次性支付原告票款80万元及利息 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州晨佳烨门窗有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 300,000 | 否 | 2022.3.16下午开庭 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 广东金刚玻璃科技股份有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 2,000,000 | 否 | 2024.6.21收到结案通知书，已结案 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 启东市凯球百货商店起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 1、原告撤回对广东和集团的起诉。2、被告于2022.9.30前向原告支付汇票款100万及利息 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 800,000 | 否 | 2022.6.10收到法院裁定，准予撤诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 923,526.33 | 否 | 22.6.10收到裁定书撤诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,523,526.33 | 否 | 2022.12.23收到判决，支付2523526.33元及利息，受理费26988元，保全费5000元。广东嘉寓不担责。2023.5.10收到执行传票。2023.9.11收到执行裁定书，终结本案执行 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 淄博锦酉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 990,000 | 否 | 2022.12.23收到判决，支付票据款99万元及利息，受理费13700元，保全费5000元。广东嘉寓不担责。2023.9.14收到执行裁定书，终结本案的执行 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 上海优益加建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 原告对广东嘉寓撤诉，同时拿到调解书：2022.10.31前支付票据款100万及利息，若逾期，需支付2万元违约金 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 西安鑫景鼎佩商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.7.15收到判决支付原告100万及利息，其他18800元，要上诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 昆明亚月商务信息咨询有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 121,446.29 | 否 | 2022.7.27收到判决书支付原告121446.29及利息，其他2769元、1137.27元，2023.4.10收到判决维持原判 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州市老褚百货商店起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.21收到判决书，支付票据款及利息，受理费13800元、保全费5000元、公告费1200元。2023.5.4收到执行通知书，报告财产令。2023.9.11收到限制消费令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 东营市贤汇商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 800,000 | 否 | 2023.1.3收到报告财产令，被执行人财产申报表，执行通知书 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 张家港市福百弘贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.3.21上午开庭，已提管辖权异议，2022.3.21移送广州中院 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 张家港市福百弘贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 已提管辖权异议。2022.4.6移送广州中院 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 新余和林咨询管理合伙企业起诉四川嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团、田新甲、田家玉、魏守满、广东嘉寓保证合同纠纷 | 否 | 17,939,805.56 | 否 | 2022.4.11收到调解书，于22.4.8开始一年五期支付，22.7.8，22.10.8，23.1.8个支付450万元，于23.4.8支付3754471.07元。受理费64719.5元，保全费5000元，担保费14352元，部分支付 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 丹阳市开发区璟鑫建材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 133,483.01 | 否 | 2023.1.3下午3点40开庭 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 河南汇森贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 6,000,000 | 否 | 2022.10.18收到判决支付600万元及利息，其他支付29400元。2023.12.5收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 武安市明金建材经销处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 494,113.96 | 否 | 2022.6.10收到调解书，于22.9.30前支付20万元，于22.12.30前支付 |
| 294113.96元，受理费4368元，保全费2998元 | ||||||
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 海盐县武原铭晨建筑工程队起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,040,000 | 否 | 2022.4.8收到调解书四川嘉寓支付1040000元，2023.2.2收到失信决定书，证据 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 深圳复鑫汇科技有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 22.7.21原告撤诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 烟台百升百商贸有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.5.31收到判决支付原告100万及利息，并承担诉讼费6900元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 江苏融汇典当有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.6.10收到裁定，原告撤诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 重庆净达环保工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,440.62 | 否 | 2023.4.23收到执行裁定书。2024.8.19收到通知书，破产清算申请书，证据清单 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 卓远鼎晟商贸保理（泸州）有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 2022.9.8收到判决书，支付票款及利息，诉讼费22800元，保全费5000元。2023.4.21收到执行裁定书 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 台州祥展物资有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 748,442.74 | 否 | 2022.9.26收到判决书，支付票据款及利息，受理费11284.43元、保全费4262.21元。2023.10.7收到执行裁定书，终结本次执行程序。收到限制消费令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 扬州可瑞爱特节能建材有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,966,780.6 | 否 | 判决支付1966780.6元，2023.3.2驳回北京嘉寓智能科技的异议请求。2023.3.20收到执行裁定书。2024.4.1收到判决，驳回嘉寓智能科技上诉，维持原判，部分支付 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 顺发能城有限公司（原顺发恒业有限公司）起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 是 | 12,200,000 | 否 | 撤诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 水发兴业能源（珠海）有限公司（曾用名：珠海兴业新能源科技有限公司）起诉北京嘉寓合同纠纷 | 是 | 31,370,925.54 | 否 | 2023.7.3收到裁定书准许原告撤回起诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 山西达冉电动汽车服务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 601,925 | 否 | 2022.10.20收到判决支付60万元及利息，受理费4910元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 启东市上元商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 101,759.13 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 四川阳光坚端铝业有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2022.5.9收到判决支付原告20万及利息，已上诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 四川阳光坚端铝业有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 202,566.67 | 否 | 2022.4.25上午开庭，已提管辖权异议 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州市润吉建材销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2022.7.1收到判决支付原告50万及利息，其他4400，2023.1.20收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判。2023.3.6收到执行通知书，报告财产令。2023.5.12收到限制消费令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州市润吉建材销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 396,991.47 | 否 | 2022.7.1收到判决支付原告396991.47及利息，2022.11.30收到调解书，于23.2.28前支付票据20万元，23.3.31前支付196991.47元，并支付利息，一审受理费3628元，二审受理费25元。2023.7.7收到执行通知书。2023.12.18收到限制消费令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州市润吉建材销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 473,184.63 | 否 | 2022.7.1收到判决书支付原告473184.63及利息，其他4199，2023.2.20收到执行通知书，报告财产令。2023.4.7收到限制消费令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 星誉融资担保（天津）有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,414,483.4 | 否 | 2022.5.21移送广州中院。6.16已提追加第三人申请 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州优铁贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 102,222.7 | 否 | 2023.5.31收到调解书支付102222.7元及利息，受理费1172元，收到执行通知书，限制消费令。2024.7.26收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款114201.7元。收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 内蒙古洋航节能门窗有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 72,752.36 | 否 | 2022.7.4收到调解书支付被告71385.36元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 河北恒华昌耀建材科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 227,115.54 | 否 | 6.24收到判决自判决生效十日内支付227115.54及其他4707 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 2,494,184.26 | 否 | 6.17收到判决支付原告1700046.73及不超过67738元的利息，2022.10.27收到执行通知书，报告财产令，已付清 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 曾庆乾起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 是 | 7,270,479.2 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 上海叠信实业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 798,246.03 | 否 | 2022.8.26收到民事判决书，驳回原告其他诉讼请求 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 济南欣雅瑞经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 117,473.23 | 否 | 2022.7.27收到判决书支付原告117473.23及利息，其他2649元。2024.6.25收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，2024.7.4下午2点到庭说明 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州优铁贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 214,814.7 | 否 | 2023.5.31收到调解书支付214814.7元及利息，受理费2261元，收到执行通知书，报告财产令，限制消费令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 山东森泉建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 300,000 | 否 | 2022.9.29收到判决，支付票据款及利息，受理费5800元，2023.4.26收到执行通知书 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 613,666.82 | 否 | 2023.1.20收到判决：支付607705.48元及利息，受理费4969元。广东嘉寓不担责。2024.7.3收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 江苏融汇典当有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 434,907.11 | 否 | 2023.2.20收到执行通知书。2023.3.2收到报告财产令 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 南京正鑫源市政建设有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,325,106.12 | 否 | 2023.1.20收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 南京正鑫源市政建设有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.5收到判决书，被告共同支付金额及利息，案件受理13800元，公告费520元，2023.1.3收到裁定书，撤销1003号的判决 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 上海复乐氟涂料工程有限公司起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 616,923.65 | 否 | 2022.9.5收到判决书，支付项目款及利息，受理费3776.9元。2023.6.19收到执行通知书，报告财产令。2023.11.29收到失信决定书 |
| 公告编号2022-020 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉青岛总部基地开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 28,280,719.43 | 否 | 2024.7.1收到传票，2024.7.10上午9点开庭 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 常州德聚化工有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 251,035.33 | 否 | 2023.6.12收到调解书支付251035.33元及利息，受理费2533元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 376,755 | 否 | 被告鸿翔置业和中翔新中支付原告票据款276755元及利息和10万元及利息，河北嘉寓承担连带清偿责任。2022.8.9裁定撤回上诉，已付清 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 舞钢市华雨木苗花卉种植有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 被告于连带支付原告票据款100万及利息，2023.4.12收到执行裁定书，追加广东嘉寓被执行人，2023.7.6上午8.30质证 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 福建奋安铝业有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 238,032 | 否 | 2023.3.15收到判决，生效期十日内支付233593.72元及利息，受理费4870.48元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 河南奋安铝业有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,087,783.29 | 否 | 2023.3.15收到判决，生效期十日内支付930676.21元及利息，受理费14590.05元 |
| 公告编号2022-020 | 被告/被申请人 | 河南奋安铝业有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 2,009,233.16 | 否 | 2023.3.15收到判决：支付1781668.79元及利息，受理费22873.87元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 闫彪起诉江西嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 229,870.89 | 否 | 2024.1.2收到执行裁定书，准予闫彪撤回执行异议申请 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 山东台玻经贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 6,625,217.8 | 否 | 2022.6.24收到调解书支付被告6625217.8及利息，其他41102元。2023.7.31收到执行裁定书。2023.12.28收到限制消费令。2024.5.16收到执行传票，2024.5.28上午9.30接受调查，收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款4910511.76元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 成都川路塑胶集团有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 263,168.04 | 否 | 2022.8.22收到判决：生效10日内四川嘉寓连带支付票据款及利息，并共同负担诉讼费，广东嘉寓不担责。2023.9.22收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 成都川路塑胶集团有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 459,463.89 | 否 | 2022.8.22收到判决：生效10日内连带支付票据款及利息，并共同负担诉讼费，广东嘉寓不担责。2023.10.18收到限制消费令、失信决定书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 成都川路塑胶集团有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 222,043.97 | 否 | 2022.8.22收到判决：生效10日内四川嘉寓连带支付票据款及利息，并共同负担诉讼费，广东嘉寓不担责。2023.8.4收到限制消费令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 267,132 | 否 | 2022.9.20收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 四川方为信息科技有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 325,950 | 否 | 2022.6.3由法院拿到判决书：被告于判决生效10日内连带支付原告汇票款323750.41元及利息，并负担诉讼费6188元、公告费600元，已上诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 山东睿轩物流有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 723,608.3 | 否 | 2022.3.21法院拿到调解书支付票据款723608.3元及利息。2024.1.9收到限制消费令，失信决定书，2025.2.28收到执行裁定书，终结执恢63号的执行 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 聊城君业电机有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 568,331.49 | 否 | 2022.3.28下午开庭，收到保全裁定 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 临沂市节节高木业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 990,931.49 | 否 | 2023.3.14收到判决支付990931.49元及利息，受理费6855元，已上诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 北京京华恒通商贸有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 32,385.3 | 否 | 2022.5.6收到调解书支付原告33161.3元和诉讼费315元，部分支付 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 沈阳佳佳仁合物资有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 328,587.43 | 否 | 2023.3.20收到执行裁定书，驳回案外人的异议请求。2023.4.10收到限制消费令，部分支付 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 南通腾正建筑劳务有限公司起诉江苏嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 142,154.78 | 否 | 2023.6.21收到判决：支付142154.78元及利息，受理费3143元，2024.1.24下午2.30执行谈话。2024.5.6收到执行通知书、报告财产令。收到执行裁定书，冻结江苏嘉寓、嘉寓股份银行存款3193元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 谢卫刚起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 2,162,770.35 | 否 | 2023.4.11收到调解书，四川嘉寓付清196580.99元及利息，诉讼费18810元。收到裁定书，准许原告撤回对嘉寓股份、广东嘉寓的诉讼。2024.2.26收到报告财产令，执行通知书。2024.4.15收到执行决定书，限制高消费令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 济南槐荫建邦建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 438,722.32 | 否 | 2022.7.15 开庭。2023.3.8收到追加被执行人申请书。2023.4.19听证 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 安阳绿灯行实业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 131,911.63 | 否 | 2022.9.23收到判决，支付票据款及利息，受理费1187.4元，2022.11.21维持原判，二审受理费50元。2023.2.13收到执行通知书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 山西龙城建设集团有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2022.6.2收到判决书：被告于判决生效10日内连带清偿原告10万元及利息，并负担诉讼费1150元和保全费1020元。2022.12.8收到执行结束通知书，本案执行完毕，执行完毕 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 长沙京信电子商务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.2.6收到判决，支付100万元及利息，受理费13800元，保全费5000元。2023.7.24收到判决，驳回四嘉寓上诉，维持原判。2024.6.24收到执行传票，2023.9.15上午10点执行，收到执行通知书，报告财产令，收到执行通知书，冻结嘉寓集团、四川嘉寓银行存款1031388元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 北京泰明辉贸易有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 238,979.6 | 否 | 被告支付原告113751.8元及诉讼费2356元，于2022.10.31前支付原告113751.8元。2022.12.12收到执行通知书，报告财产令，已付清 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 绍兴晨夕贸易有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,001,069.44 | 否 | 收到判决，北京嘉寓支付100万元及利息。2023.8.25收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。收到限制消费令。2024.1.2收到执行裁定书，冻结嘉寓股份银行存款115万元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 聊城市天庆机械配件厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 183,466.39 | 否 | 2022.10.17收到判决支付票款183466.39及利息，2022.11.18收到缴费通知单，二审受理费50元。2024.1.18收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 林州超前商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.6.30收到裁定撤诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 苏州拉文医药化工有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.31收到判决支付100万元及利息，受理费13800元，保全费5000元。2022.11.21收到上诉状。2024.9.20收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 苏州拉文医药化工有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.31收到判决支付100万元及利息，受理费13800元，保全费5000元，2024.9.20收到执行通知书，报告财产令，邮寄集团财产申报表 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 苏州拉文医药化工有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.31收到判决，支付100万元及利息，受理费13800元，保全费5000元。2022.11.21收到上诉状，2024.9.20收到执行通知书，报告财产令，邮寄集团财产申报表 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,069,774.3 | 否 | 2022.11.29收到判决，生效期十日内支付1069774.3元及利息，受理费14601元。2022.12.5收到判决，生效起十日内支付1069774.3元及利息，受理费14601元。2022.12.23收到交费通知书，受理费50元。广东嘉寓不担责，2024.8.26收到执行裁定书，终结本次执行程序。收到限制消费令。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 高安市通瑞汽车贸易有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 180,562.36 | 否 | 2023.1.9上午9.30开庭 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 武汉锦祎帆工贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 800,000 | 否 | 支付原告80万及利息，其他17520元，2023.1.3收到执行裁定书，终止执行。2023.1.16收到失信决定书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 安徽宝世达动力机械有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.7.27收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，2023.1.3收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 广州众隆建筑劳务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.26收到判决支付100万元及利息，一审受理费13872元，保全费5000元。二审受理费50元。2023.6.5收到执行裁定书，中止1417号判决的执行 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 米易县玖捌石材厂起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,014,798.69 | 否 | 2022.3.29由法院拿到调解书：于2022年8月30日前、9月30日前、10月30日前、11月30日前分别支付20万，于2022.12.30前支付214798.69元。2、被告若未履行，原告将欠款一次性申请执行。3、诉讼费于2022.12.30前支付给原告。2022.11.3收到执行通知书。2022.12.16收到限制消费令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 启东市娟月建材经营部起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.11.21收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 南京永恒建筑劳务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.7.1收到判决书支付原告1000000及利息，其他13800元，2022.9.27维持原判。2023.1.3收到执行通知书，报告财产令。2023.9.7收到限制消费令，失信决定书。2024.8.26收到执行裁定书，驳回原告追加广东为被执行人的请求 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 泰兴市广华建材贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.18收到判决生效起十日内支付100万元及利息，受理费13800元。2023.5.25收到传票，2023.7.6上午11点开庭，收到合议庭组成通知书。2024.7.26收到执行通知书，报告财产令。收到执行裁定书，查封四川财产1013800元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 李世林起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 1,359,091.64 | 否 | 2022.12.23收到判决，生效之日支付1300251.64元，受理费8515.9元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 承德县伟成商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 84,000 | 否 | 2022.5.7收到调解书2022.12.30前一次性支付84000元及利息 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 承德县城北加油站起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 280,000 | 否 | 2022.5.5收到调解书四川嘉寓支付原告28万 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区浩锐平面设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 340,466.3 | 否 | 2022.6.2收到裁定书按原告撤诉处理 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区浩锐平面设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 189,580.05 | 否 | 2022.5.18收到法院短信通知延期开庭，原告未缴纳诉讼费按撤诉处理 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 山东华远节能新材料有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 547,168.59 | 否 | 收到保全裁定和管辖裁定移送广州中院 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 刘维康起诉四川嘉寓装饰装修合同纠纷 | 否 | 305,808.06 | 否 | 2022.10.17收到判决，支付305808.06元及利息，受理费6008.96元。2023.1.18收到传票，2023.2.6下午4.30开庭。2023.10.31收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判，2025.2.5收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,254,150.33 | 否 | 2022.10.27收到判决，支付2232289.19元及利息，受理费24592元，保全费5000元。广东嘉寓承担连带责任，2023.3.28收到裁定书，四川嘉寓、广东嘉寓撤回上诉。收到执行通知书，报告财产令，限制消费令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 南京市浦口区佳德舜建材设备经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 261,109.07 | 否 | 2022.8.1收到判决支付原告261109.07及利息，其他2608，2022.12.5收到限制消费令，失信决定书。2023.2.6收到执行通知书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 盐城市金陵防腐材料有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.8.1收到判决支付原告100万及利息，其他13814元，2023.3.30收到执行裁定书，报告财产令。2023.9.25收到执行裁定书，终结8255号的本次执行 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 盐城市金陵防腐材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.8.1收到判决支付原告100万及利息，其他18814元，2023.6.29收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 济南小朵机电有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 374,880.61 | 否 | 2022.6.24收到判决支付原告374880.61及利息，其他6924元，2023.8.4收到执行裁定书，终结1956号的本次执行。收到限制消费令。收到执行裁定书，查封四川嘉寓土地使用权 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓装饰装修合同纠纷 | 否 | 3,533,831.21 | 否 | 2022.12.26收到判决，支付3533831.21元及利息，受理费17535.5元，保全费5000元。2022.12.28收到缴费通知书上诉。广东嘉寓不担责。2023.7.27收到追加被执行人申请书，追加广东嘉寓对1281号承担连带清偿责任 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 翟立新起诉北京嘉寓承揽合同纠纷 | 否 | 180,000 | 否 | 2022.4.14收到调解书，于22.12.31前支付18万元，受理费1950元。2023.4.10收到执行通知书，报告财产令。2023.6.27收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 米易县玖捌石材厂起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 381,976.75 | 否 | 2022.6.20收到判决支付原告381976.75元及其他3515元，收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 常州市润吉建材销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 245,681.37 | 否 | 2022.6.9管辖权上诉。2024.8.22收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款250732.27元。收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 常州市伟华宾馆用品厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 294,332.79 | 否 | 已结案，胜诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 江苏融汇典当有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,056 | 否 | 2022.9.19收到判决书支付票据款及利息，受理费2176元、保全费1570元。2023.2.27收到执行通知书，报告财产令，强制执行申请书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 安平富乡建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 725,066.41 | 否 | 2022.7.29及8.1收到判决支付原告725066.41及利息，其他15247.65元，2022.12.26四川嘉寓撤回上诉。2023.5.12收到执行裁定书，收到执行裁定书，追加广东为5712被执行人。2024.5.13收到执行通知书，报告财产令。收到执行裁定书， 冻结四川广东集团财产740314.36元。2024.11.18收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 重庆市桂溪建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.13收到判决支付票据款100万元及利息，受理费13800元。2023.3.22报告财产令。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 中晟天承商业保理（泸州）有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 2022.9.6收到判决书，被告共同支付票款及利息受理费14070元，保全费5000元，2023.3.22收到执行通知书。收到执行裁定书。2022.12.26收到裁定四川嘉寓撤诉。2023.7.13收到结案通知书，终结1412号的执行 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 长沙合和五金有限公司起诉湖南嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 190,988.9 | 否 | 2022.4.24收到调解湖南嘉寓于2022.7.30前支付原告10万，8月30日前支付完毕，2022.8.17收到执行通知和报告财产令，8.25上午9点执行传唤，部分支付 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 启东市娟月建材经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.5收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 济南奕卓建筑材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 118,798.18 | 否 | 2022.8.18收到判决支付118798.18及利息、保险费500元以及诉讼费、案件受理费3790元。2023.2.7收到判决，驳回四川嘉寓上诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 包头市北元鹿飞水泥有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,262,222 | 否 | 2023.6.25收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书 |
| 2022-029 | 被告/被申请人 | 曾庆乾起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 是 | 29,271,864.39 | 否 | 2022.9.30收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 包头市北元鹿飞水泥有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 485,456.67 | 否 | 2023.7.3收到判决：支付485456.67元及利息。2023.10.31收到执行通知书，报告财产令，执行裁定书，冻结四川嘉寓财产。2024.3.25收到限制消费令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 重庆知其然农业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 102,787.82 | 否 | 2022.6.27收到判决支付原告102787.82及利息，其他2916元，2023.2.6维持原判 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 江苏晖联电子科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 400,000 | 否 | 2022.12.23收到调解书，23.3.31前一次性支付40万元。2024.4.15收到执行裁定书。2024.4.15收到执行裁定书，将本案并入1900号案件中执行 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 河南奋安铝业有限公司起诉河南嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 300,000 | 否 | 2022.5.5收到调解书被告河南嘉寓于2022.7.30前支付114092元，于2022.8.30前支付10万元。于2022.9.30前支付10万元，已付清 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 河北鑫年线缆有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,040,000 | 否 | 收到诉状，同时移送广州中院 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 河北鑫年线缆有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 154,527.01 | 否 | 收到诉状，收到财产保全裁定，同时移送广州中院 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 宁夏恒沐贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 604,779.56 | 否 | 2022.11.15收到调解书，23.3.30前支付604779.56元。2023.5.8收到执行通知书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 宁夏恒沐贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 396,186 | 否 | 2022.9.6收到判决书，被告共同支付汇款金额及利息，受理费7255元，2022.12.1收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 谢卫刚起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 3,092,624.03 | 否 | 2023.4.10撤回对广东嘉寓、嘉寓股份的诉讼。收到调解书支付3092624.03元，诉讼费23281元。2024.2.26收到报告财产令，执行通知书。2024.4.15收到执行决定书，限制高消费令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 南京辞年贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 291,816.43 | 否 | 2022.9.30收到判决，生效起十日内支付票据291816.43元及利息，受理费5677元。广东和北京嘉寓不担责。2023.10.31收到执行通知书，报告财产令，纳入失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 收到财产保全裁定 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 陕西华宇消防科技有限公司起诉北京嘉寓建设工程合同纠纷（劳务） | 是 | 3,437,286.32 | 否 | 2023.2.13收到裁定书，准许原告撤回起诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 济南大宇玻璃销售有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,304,608.84 | 否 | 2022.6.9收到判决支付原告1304608.84，及诉讼费8497元，2022.10.25收到执行裁定书，收到执行通知书，报告财产令。2022.12.28收到失信决定书，限制消费令，已上诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 河南正邦铝业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 460,397.2 | 否 | 2022年6.8收到调解书被告四川嘉寓于2022.10.30前支付原告票据款460397.2及利息，并负担诉讼费4103元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 河南石神建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 457,668.4 | 否 | 2022年6.8收到调解书被告四川嘉寓于2022.10.30前支付原告票据款457668.4及利息，并负担诉讼费4083.22.6.10广东嘉寓收到缴纳诉讼费通知单100元。2023.7.17收到执行裁定书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 无棣智博金属制品有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 41,930.43 | 否 | 2022.5.11收到调解书被告北京嘉寓于2022.7.30前支付原告41930.43元，2022.11.11收到报告财产令，执行通知书。2023.4.17收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-029 | 原告/申请人 | 河北嘉寓起诉天津中翔新中房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 100,000.00 | 否 | 2022.5.17收到判决书：被告于判决生效7日内支付我司票据款10万元及利息 |
| 公告编号2022-029 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉天津鸿坤团泊房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 204,000.00 | 否 | 2022.4.29收到调解书：被告于2022.5.26前给付原告票据款20万元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 北京德高建筑劳务有限公司起诉江苏嘉寓、北京嘉寓合同纠纷 | 否 | 67,697.77 | 否 | 2022.8.25收到调解书，22.10.31前支付3万元，22.12.31前支付34844元，已付清 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 山东亚铝铝业科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 454,534.99 | 否 | 2022.8.12原告撤诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 黑龙江省森朗商贸有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.26收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 陕西盛泰浩景建材有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 979,577.5 | 否 | 2022.12.26收到判决，支付90万元及利息，受理费13596元、公告费560元，保全费5000元。2023.5.18收到执行通知书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 中融国际信托有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,958,804.01 | 否 | 2023.1.5收到判决，支付3951804.01元及利息，受理费38470元，保全费5000元。2023.2.2撤销7378号判决结果第二项内容。2023.6.30收到判决，驳回原告上诉，维持原判。2023.11.6收到保全财产清单，收到裁定书，对重庆嘉寓、嘉寓股份名下财产查封，2024.8.22收到执行裁定书，终结本次执行裁定 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 重庆洽润建筑劳务有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,596.85 | 否 | 2022.6.8下午2点半开庭 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 东营市烟水寒建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 565,225.41 | 否 | 2022.12.31支付原告565225.41及诉讼费4769.5元，2023.2.1收到执行通知书，报告财产令。2023.6.15收到限制消费令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 武汉市盛昌众城商贸有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,622,621.96 | 否 | 支付原告1622621.96元，其他9701.8元，2022.12.1收到执行通知书。2023.7.24收到失信决定书，限制消费令，已付清 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 天津实德新型材料科技有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 4,143,671.93 | 是 | 一审判决：广东、北京连带支付货款3168857.73、补偿款416954.23、违约金80663.23元，2022.10.17收到执行决定书，将北京嘉寓纳入失信被执行人名单，收到限制消费令，2024.11.28收到姜晓钰、胡天安复议申请书。2025.3.20收到执行裁定书，驳回复议申请人姜晓钰、胡天安的复议申请 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 北京九华泽柏科技发展有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 251,654 | 否 | 被告四川嘉寓于2022.12.31前一次性支付货款254192元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 新福兴玻璃工业集团有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 8,679.98 | 否 | 2022.11.30前支付原告8679.98，收到传票2023.4.20上午9.30接受调查 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 新福兴玻璃工业集团有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 964,923.43 | 否 | 2023.4.25上午9.30接受调查。2023.6.8收到执行裁定书，中止案件的执行 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 新福兴玻璃工业集团有限公司起诉四川嘉寓、黑龙江嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 124,476.71 | 否 | 2023.4.27上午9点执行。2023.6.8收到执行裁定书，中止案件的执行 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 济南大宇玻璃销售有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 3,144,710.19 | 否 | 2022.6.6收到民事调解书四川嘉寓于2022.12.31前支付货款2969014.41元及诉讼费16486元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 天津明耀建筑装饰材料有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 242,391.35 | 否 | 收到诉状 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 深圳车联国际货运代理有限公司起诉山东嘉寓货运代理合同纠纷 | 否 | 570,415 | 否 | 2022.5.6收到调解书被告山东嘉寓共计支付570415元，已付清 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 北京多福顿装饰材料销售中心起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2022.8月10日收到判决支付10万及利息，其他1150 。已上诉，2022.9.1收到缴款通知书，部分支付 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 广州紫铭装饰材料有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 111,170.82 | 否 | 2022.5.17收到调解书被告于2022.11.30前给付原告票据款11万及货款7081元及诉讼费1261.71元。2023.4.13收到执行通知书。2023.6.29收到限制消费令、失信决定书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 济南市长清区欣业建材经营部起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 820,679.91 | 否 | 2022年12月30日前支付被告820679.91元，其他10633.4元，2023.2.28收到执行通知书，报告财产令。2023.6.27收到限制消费令、失信决定书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 重庆两江新区科易小额贷款有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 5,378,651.05 | 否 | 2022.11.1收到判决，支付5306657.4元及利息，受理费46450.56元，保全费5000元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 西安林芳康石油技术有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 508,930.91 | 否 | 2022.12.19收到裁定书，收到判决，支付497812.91元及利息，受理费8715元。2023.3.2收到报告财产令，执行通知书。2024.4.15收到执行通知书。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款60万元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 武强县鸿博腾达金属制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 299,175.86 | 否 | 2022.5.17收到调解书被告支付15万，2022.9.30前支付149175.86元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 新福兴玻璃工业集团有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,703,789.09 | 否 | 222.6.6收到调解书，22.11.30前支付3703789.09元及利息。2023.6.5收到执行裁定书，中止调解书的执行 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 启东市玲点五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 686,540.08 | 否 | 2022.4.14由什邡法院拿到调解书被告四川嘉寓支付原告汇票款686540.08元及利 |
| 息。2024.4.30收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款736150.67元。收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，2024.5.14上午9点执行。邮寄四川财产申报表。2024.7.5收到限制消费令 | ||||||
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 菲沐盛（山西）材料科技有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 598,833.32 | 否 | 2022.4.14由什邡法院拿到调解书被告四川嘉寓付清原告货款598833.32元及利息 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 融好（重庆）贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.1.20收到判决，受理费13800元，公告费260元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 辛集市聪捷商贸有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 762,362.79 | 否 | 2022.9.7收到判决书，支付票款及利息，受理费11448元、保全费4344元。2023.6.1收到执行通知书。2023.6.29收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 山东宇姚建筑工程有限公司起诉临邑嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 105,614.98 | 否 | 2022.9.13下午1点30开庭。已结案，另一被告与原告和解，后向我方进行再追索，已结案 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区郑家镇熙琪文具生活馆起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 300,000 | 否 | 2022.5.30移送广州中院 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 江苏雯斐供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 522,471.77 | 否 | 2022.9.15收到判决书，支付票据款及利息，受理费4512元，保全费3170元，2023.4.21上午执行谈话，收到执行通知书，报告财产令。2023.7.3收到限制消费令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,010,000 | 否 | 收到财产保全裁定 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 济南信高装饰有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 收到诉状，已提管辖权异议 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.12.5收到限制消费令，执行通知书。2022.7.25收到判决，生效起十日内支付90万元及利息，受理费12800元，保全费5000元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.12.5收到限制消费令，执行通知书，报告财产令。2022.7.25收到判决，生效起十日内支付90万元及利息，受理费12800元，保全费5000元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.12.5收到限制消费令，执行通知书，报告财产令。2022.7.25收到判决，生效起十日内支付90万元及利息，受理费12800元，保全费5000元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.7.6收到判决书付原告90万及利息，其他17800，2022.9.28收到执行通知书，报告财产令，限制消费令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.12.5收到执行通知书，报告财产令，限制消费令。2022.7.25收到判决，生效起十日内支付90万元及利息，受理费12800元，保全费5000元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 重庆两江新区科易小额贷款有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 890,000 | 否 | 2022.9.1收到判决书，被告共同支付票据89万元及利息，受理费12807.94元，保全费4970元，公告费560元。2023.2.6收到裁定书，准许重庆嘉寓撤回上诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 济南肇亚建材有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 829,555.91 | 否 | 2022.9.13下午2点开庭 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 重庆市桂溪建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 支付原告100万及利息，其他13800元，2023.3.15收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 上海叠成企业发展有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 951,930.35 | 否 | 2022.10.13收到判决，支付95万元及利息，受理费13319.3元，保全费5000元。2023.4.19收到裁定书，按上诉人广东嘉寓撤回上诉处理 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 宿迁市中美装饰工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.5.13驳回被告天津实德的管辖权异议 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 济南华波物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 861,950.34 | 否 | 2022.6.17收到调解书支付原告861950.34元及6214元。2023.7.24收到执行传票，2023.8.18上午10点接受询问，收到限制消费令，执行通知书，报告财产令。邮寄四川财产申报表 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 重庆鲁铭物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.19收到判决，支付100万元及利息，受理费13987元。2023.3.3收到执行通知书，收到执行裁定书。2023.7.27收到限制消费令 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 闫彪起诉江西嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 3,917,755.71 | 否 | 2022.11.9收到判决，支付1976345.77元，受理费22885.2元。2022.11.30收到缴费二审受理2024.2.21收到判决,维持4674号第三项，撤销第五项，变更第一项为十五日内支付1179432.03元，变更第二项十五日内支付1179432.03元及利息，变更第四项南昌新铭房地产承担付款责任 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 长葛市杰柯机械有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 97,391 | 否 | 2022.5.19下午3点开庭 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 江苏瑞鑫森节能科技有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 456,165.27 | 否 | 2022.4.26下午2点开庭，收到保全裁定。2022.5.27上午9点15开庭 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 河南奋安铝业有限公司起诉河南嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 242,126.89 | 否 | 2022.5.5收到调解书被告河南嘉寓于2022.5.30前支付110586元，于2022.6.30前支付142126.89元，已付清 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 成都阳光铝制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 625,217.8 | 否 | 2022.5.27由法院拿到保全裁定和判决书被告支付原告票据款625217.8元及利息，并承担诉讼费保全费8690元。2023.4.19收到执行裁定书。收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 佛山市思创建筑装饰材料有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,000,694.2 | 否 | 2022.5.9收到调解书被告四川嘉寓支付原告货款706010.14元及违约金及诉讼费6903元。2023.1.16收到起诉状，2023.2.7下午3.30开庭 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 海南康益达贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.11.3收到判决，支付100万元及利息，受理费13894.22、保全费5000、公告费260元 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 南京紫竹叶广告传媒有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 2,565,473.19 | 否 | 2022.5.17原告撤诉 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 陕西科贸建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 190,702.79 | 否 | 2024.2.7收到执行结案通知书，已付清 |
| 公告编号2022-029 | 被告/被申请人 | 扬州硕宏石业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 339,696 | 否 | 收到执行结案通知书，已付清 |
| 公告编号2022-029 | 原告/申请人 | 河北嘉寓起诉天津中翔新中房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 3,607,895.58 | 否 | 2022.10.13收到调解书，于23.1.10前一次性付清1327127.61元 |
| 公告编号2022-042 | 被告/被申请人 | 郓城县壮志商贸有限公司起诉河北嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 100,000 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2022-042 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉西宁新华联房地产有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,490,144.52 | 否 | 2022.6.29下午3点开庭 |
| 公告编号2022-042 | 被告/被申请人 | 潍坊圣雅商贸有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓定作合同纠纷 | 否 | 36,141,868.77 | 否 | 2022.10.21收到判决支付货款36141868.77元及利息，受理费222509元，保全费5000元。2023.4.23收到判决上诉，维持原判，原告申请强制执行。2024.12.9收到执行裁定书，查封股份名下房产 |
| 公告编号2022-042 | 被告/被申请人 | 济南巅峰企业管理咨询有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,801,162.52 | 否 | 2022.11.10收到判决支付1801162.52元及利息，受理费21010元。2023.3.29收到报告财产令 |
| 公告编号2022-042 | 被告/被申请人 | 中晟天承商业保理（泸州）有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 2023.4.3收到判决支付103万元及利息，受理费14070元，保全费5000元。2023.6.1收到执行传票。2023.12.4收到限制高消费令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款，2025.3.31收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 公告编号2022-042 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉天津新华联房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 473,558.98 | 否 | 2023.6.21收到判决，被告生效起五日内支付108858.72元及利息 |
| 公告编号2022-042 | 被告/被申请人 | 郓城县壮志商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 8,081,753.53 | 否 | 原告撤诉 |
| 公告编号2022-042 | 被告/被申请人 | 北京双合盛兴贸易有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2022.6.6收到判决书被告连带给付原告票据款20万及利息，并负担诉讼费2150和保全费1520元，2023.4.10收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-049 | 被告/被申请人 | 天津市春丰顺和混凝土有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 550,000 | 否 | 2022.7.15 半开庭，2022.7.12寄出答辩状 |
| 公告编号2022-049 | 被告/被申请人 | 江苏善林石业装饰工程有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 9,822,194.85 | 否 | 2022.8.1收到调解书四川嘉寓2022年12月30日前支付被告8421533.2元，广东嘉寓于12月30日前支付1400661.65元。收到执行通知书，报告财产令，部分支付 |
| 公告编号2022-049 | 被告/被申请人 | 启东青东建材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2022.9.20收到判决，支付票据款及利息，受理费8800元、保全费3020元。2022.10.31收到诉状。2022.11.2收到采取保全措施告知书。2023.3.16驳回原告上诉维持原判。收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，2023.5.25上午9点。2024.2.7收到执行裁定书，追加广东为被执行人。2024.3.25收到执行裁定书，冻结四川嘉寓、广东嘉寓银行存款510450元。收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，2024.4.18上午9点执行。邮寄四川广东财产申报表。2024.5.27收到限制消费令 |
| 公告编号2022-049 | 被告/被申请人 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 5,000,000 | 否 | 2022.7.21收到调解书支付被告500万，其他23400元 |
| 公告编号2022-049 | 被告/被申请人 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 4,121,629.62 | 否 | 2022.8.22收到调解书：四川嘉寓支付原告货款及违约金并负担诉讼费 |
| 公告编号2022-049 | 被告/被申请人 | 山东利鑫新材料集团有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 377,835.3 | 否 | 2022.10.9收到判决支付票据款377835.3元及利息。受理费6968元。2023.5.30收到执行通知书，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款45万元 |
| 公告编号2022-049 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.7.11上午9.30开庭，2023.2.1收到执行通知书，报告财产令。2023.6.21收到失信决定书，限制消费令。2022.7.26收到调解书，22.12.31前支付90万元及 |
| 利息，受理费6400元，保全费5000元，已付清 | ||||||
| 公告编号2022-049 | 被告/被申请人 | 天津德舒赫科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,054,456.33 | 否 | 22.6.15收到判决：支付1054456.33元及7120元2022.9.29驳回上诉，维持原判。2023.5.11收到执行通知书。2023.6.27收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 山东恒屹供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,048,556.4 | 否 | 023.5.15收到判决支付1048556.4元及利息，受理费14237元。2023.10.25收到报告财产令，执行通知书，执行传票 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 张家港保税区金庆堂建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2022.9.6收到保全裁定书，收到撤诉解保裁定 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 无锡钟神机械设备有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 272,099.89 | 否 | 2022.12.26收到判决支付272099.89元及利息，受理费5381元，保全费1880元，公告费900元。2023.3.16收到执行通知书、收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款284364.89元，收到执行通知书，报告财产令，限制高消费令 |
| 公告编号2022-056 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉天津市富海房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 984,850.07 | 否 | 2022.10.20收到判决书，被告应于本判决生效起十日内支付工程款958159.42元及利息。2023.3.3收到裁定书，终结本次执行程序 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 丹阳市金豪五金有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 101,445.25 | 否 | 22.6.13收到判决，六方被告与7日内支付101445.25，并承担诉讼费用合计3968元2023.4.13收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉。2023.9.18收到执行裁定书，终结495号判决的本次执行程序。收到执行决定书。限制消费令 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 天津市千隆金属制品有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 679,247.7 | 否 | 2022.9.21收到判决书，支付货款及违约金。2022.11.4收到裁定书，按河北嘉寓撤诉处理，已付清 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 刘见起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司确认劳动关系追索工资待遇 | 是 | 0 | 否 | 原告撤诉，已重新立案 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设工程合同纠纷 | 否 | 336,824.94 | 否 | 2023.6.6收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判。2023.8.14收到执行通知书。2023.8.16收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 西安科思瑞新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 626,135.97 | 否 | 2022.9.30收到判决支付票款及利息，受理费10061元。2023.6.2收到裁定书，按四川嘉寓撤回上诉处理 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 达拉特旗青达门超市起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2022.7.27收到判决，生效起十日内支付50万元及利息。2023.6.12收到执行传票，收到执行通知书，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款559727.56元 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 达拉特旗青达门超市起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.8.1收到判决支付原告100万及利息，其他11962元 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 昆明亚月商务信息咨询有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 217,826.3 | 否 | 2023.7.7收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，部分支付 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 766,004.87 | 否 | 2022.7.8收到判决支付原告766004.87及利息，其他5730.2元，2022.12.30收到执行通知书，已付清 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 达拉特旗青达门超市起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 240,401.84 | 否 | 2022.7.1收到判决支付原告240401.84元及利息，其他2545.67元，2022.10.24收到裁定书，准许北京嘉寓撤诉 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 龙口市宝龙胶业有限公司起诉北京嘉寓、门窗科技票据追索权纠纷 | 否 | 545,934.45 | 否 | 2023.3.20收到执行裁定书，驳回案外人的异议请求。2023.4.10收到限制消费令，失信决定书。2023.7.13收到限制消费令 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 北京双合盛兴贸易有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 178,857.96 | 否 | 2022.5.27 开庭,收到保全裁定，已付清 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 乌鲁木齐恒昌汇金商贸有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团/ | 否 | 750,000 | 否 | 收到财保裁定书，2023.5.8收到裁定书：被告北京嘉寓支付原告票据款688000元及利息，和保全费4270元 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 天津安亿玻璃科技有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 150,792.61 | 否 | 2022.6.28收到调解书支付原告150792.61，对方撤回财产保全 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 807,420.5 | 否 | 2022.7.28收到调解支付被告807420.5元，2023.1.28收到执行通知书。2023.6.21收到失信决定书，限制消费令，已付清 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 启东启润康耐柯连接件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 520,470.87 | 否 | 2022.7.22收到判决，生效起十日内支付520470.87元及利息。2022.11.23收到裁定书，按四川嘉寓撤诉处理。2024.4.12收到执行裁定书，终结本次执行 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 收到财产保全裁定 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 太谷县鑫鼎世科技材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 511,636 | 否 | 2022.6.20收到调解2022年12月31日前支付517536元，2023.3.14收到执行裁定书。2023.4.20收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 青岛浩翔东升实业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 504,381.56 | 否 | 2022.10.18收到判决，支付票据款50万元及利息，受理费8844元，保全费3020元。2023.2.27收到执行通知书 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 潍坊圣雅商贸有限公司起诉广东嘉寓、四川嘉寓定作合同纠纷 | 否 | 7,690,968.21 | 否 | 2023.4.17收到判决支付7690968.21元及利息，受理费65637元，保全费5000元 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 泰州市典川商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 267,892.17 | 否 | 2022.8.5收到判决支付原告267892.17及利息，其他2659元，。2023.3.15收到限制消费令。2023.9.5收到执行裁定书，终结2180号判决的本次执行 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 684,365.63 | 否 | 2022.9.21收到判决，支付票据款及利息，受理费10800元，保全费4420元。2023.1.3收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判。2023.2.17收到执行通知书 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 成都敬郎商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 990,000 | 否 | 2022.8.15收到判决连带支付原告99万及利息，其他13700元。2023.4.19收到执行裁定书，收到执行通知书。2023.10.18收到限制消费令、失信决定书 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 山西万合宜商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2022.5.20收到调解被告付清原告50万及逾期损失，以及诉讼费4400元。2023.7.28收到执行裁定书。2023.10.31收到限制消费令 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 清远市宝利通化工有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 106,140.75 | 否 | 2022.6.10收到法院判决四川嘉寓给付票据款106140.75元，并支付诉讼费1212元 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓/ | 否 | 869,416.09 | 是 | 2022.10.29收到判决，支付票据款869416.09元，受理费保全费共计17490元。2023.10.26收到执行通知书，报告财产令，限制消费令 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓/ | 否 | 999,624.77 | 是 | 2022.10.29收到判决：支付999624.77元。2023.4.7收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判。2023.10.26收到执行通知书，报告财产令，限制消费令 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 代景平起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 是 | 109,408.44 | 否 | 已结案，胜诉 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 北京夏阳文化发展有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 2023.1.3收到判决支付200万元。受理费22850元，保全费5000元。2023.5.18收到执行通知书，2024.10.21收到申请集团破产申请书 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 141,700 | 否 | 2022.5.31收到保全裁定、调解书，被告北京嘉寓支付原告168702元，于2022.7.31前支付10万，于2022.8.31前支付68702元，已付清 |
| 公告编号2022-056 | 被告/被申请人 | 广东兴发铝业有限公司起诉江苏嘉寓、北京嘉寓、上海嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 7,186,876.93 | 是 | 2023.2.20收到判决支付5599555.39元及利息，二审受理费62108元。2023.3.24收到执行通知书。2024.1.15收到执行裁定书，变更申请执行人，已付清 |
| 公告编号2022-056 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉香河理想嘉业房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 577,623.31 | 否 | 2022.7.1收到判决书十日内支付我方577623.31及利息 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 重庆洽润建筑劳务有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 63,142.42 | 否 | 22.6.20收到判决支付63142.42，及其他689.28元 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 佛山市铝模方建筑装饰有限公司起诉重庆嘉寓定作合同纠纷 | 否 | 410,687.43 | 否 | 2023.3.6收到执行通知书，报告财产令。2023.8.28收到限制消费令 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.11.10收到判决：支付90万元及利息，保全费5000元，受理费12800元。2023.5.29收到执行通知书。2023.6.5收到限制消费令，原告申请强制执行 |
| 公告编号2022-059 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉北京鸿坤伟业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,037,762.31 | 否 | 2022.7.22收到判决书十日内支付我方997762.31元及利息 |
| 公告编号2022-059 | 原告/申请人 | 湖南嘉寓起诉广州建筑装饰集团有限公司加工合同纠纷 | 否 | 379,728.88 | 否 | 案件受理，22.7.5收到反诉起诉状 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 准格尔旗丰乐种养殖专业合作社起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 962,658.24 | 否 | 已结案，胜诉 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 济南唯特商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.11.30收到判决支付100万元及利息，受理费13800元，保全费5000元。2023.4.6收到裁定书，按四川嘉寓撤回上诉处理 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 包头市泉通贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 2022.11.8收到判决支付200万元及利息，受理费23001元，公告费260元 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 广州市白云化工实业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 758,361.39 | 否 | 2023.7.19收到判决，撤销1305号判决，生效期十日内四川嘉寓支付748371.67元及利息，一审受理费11384元，二审受理费11384元，收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 广州市白云化工实业有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 535,594.47 | 否 | 2023.7.19收到判决，撤销1307号判决四川嘉寓支付528539.21元及利息，一审受理费9156元，二审受理费9156元。北京、广东不承担支付责任。收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 广州市白云化工实业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,013,348.61 | 否 | 2023.7.19收到判决，撤销1309号判决，四川嘉寓支付100万元及利息，一审受理费13920元，二审受理费13920元。广东、北京不承担支付责任。收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 陕西瑞腾建筑材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,024,222.52 | 否 | 2022.9.29收到判决支付1024222.52及利息受理费7078元，保全费5000元，收到裁定书补正笔误，收到执行裁定书，收到结案通知书，结案 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 淄博平达环保材料有限公司起诉北京嘉寓、门窗科技票据追索权纠纷 | 否 | 807,420.5 | 否 | 2024.7.8收到执行通知书，报告财产令。收到执行传票，2024.8.9收到执行裁定 |
| 书，执3976撤案处理。2024.8.16收到执行通知书，终结3976号执行 | ||||||
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 常州新北区新黄鹤楼副食店大诚苑店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 124,431.09 | 否 | 2023.4.11收到判决，生效期十日内支付124431.09元及利息，受理费2832元。2023.7.18收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉。2024.2.28收到终本裁定书，终结本次执行程序，2025.2.5收到传票，2025.2.24上午10点执行调查，收到报告财产令，限制消费令，执行通知书 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 青岛天聚亿泽建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 990,000 | 否 | 2022.12.5收到裁定书，案原告撤诉处理 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 银川市西夏区联绶建筑设备租赁站起诉北京嘉寓建筑设备租赁合同纠纷 | 否 | 201,160 | 否 | 2023.2.14上午谈话，收到执行通知书，报告财产令。2023.6.25收到限制消费令、失信决定书 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 南京虹汇农业科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 651,942.3 | 否 | 22.6.16收到调解书。2024.1.24收到限制消费令 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 启东市乐奇机械配件经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 530,000 | 否 | 022.7.13收到判决支付原告53万及利息，其他7820元。2023.5.26收到执行传票，2023.6.2收到执行通知书。2023.10.23收到限制消费令 |
| 公告编号2022-059 | 被告/被申请人 | 常州福茂车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 134,021.02 | 否 | 2022.9.1收到判决书，被告支付票据款及利息，受理费2981元、保全费1420元。2023.2.22收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉。2023.7.10收到冻结裁定书。2023.12.25收到限制消费令，2024.4.30收到执行裁定书，终结3410号判决的本次执行程序 |
| 公告编号2022-059 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉江西昌南建设集团有限公司、赣州银行股份有限公司吉安分行建设工程施工合同纠纷 | 否 | 9,203,793.76 | 否 | 2022.8.31收到判决书，赣州银行支付北京嘉寓工程款5899985.28元，昌南建设支付北京嘉寓工程款359488.03元 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 西安高科建材科技有限公司起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 592,085.4 | 否 | 2022.6.15上午9点15分开庭 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 湖南壹尊供应链有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 700,581.59 | 否 | 2023.5.18收到判决，四川嘉寓对第一项承担连带清偿责任。收到执行通知书，报告财产令。收到执行传票 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 济南闽荣贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 506,875.47 | 否 | 2022.7.4收到判决支付原告506875.47及利息，其他7954元，22.8.15收到执行传票及报告财产令，对方申请强制执行。2023.11.8收到执行裁定书，变卖嘉寓集团股份 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 长沙浩壮贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 992,866.73 | 否 | 2023.2.6收到判决支付992866.73元及利息，受理费6864元，保全费5000元。2023.8.14收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 晋江市超颖纸业有限责任公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 966,455 | 否 | 2022.11.2收到判决书支付95万元，受理费6722元。2023.2.24收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉。2023.5.12收到报告财产令，限制消费令，执行通知书，财产申报表 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 杭州自在稳盈科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 629,871.67 | 否 | 2022.7.4收到调解于2023年1月31日前支付被告629871.67元，2023.3.14，收到案件执行通知书。2024.1.15收到债权转让通知书 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 成都川路塑胶集团有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 403,145.57 | 否 | 2022.7.15收到判决支付原告403145.57及利息，其他6244元，2023.3.24收到执行裁定书。2023.5.17收到民事申请再审案件应诉通知书。2023.7.7收到裁定书，驳回原告的再审申请。2024.4.15收到执行裁定书，中止对一处地块的执行，2024.9.26收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 长沙快扣五金制品有限公司起诉湖南嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 201,517.23 | 否 | 2022.6.29收到调解于2022年11月30日前支付被告201517.23元。2023.6.20收到执行决定书，将被执行人纳入失信执行人名单，部分支付 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 北京泰明辉贸易有限公司起诉广东嘉寓、四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 732,902.32 | 否 | 2022.9.20收到判决，广东嘉寓支付汇款金额及利息，受理费11232.94元，公告费560元。北京嘉寓不担责，已付清 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 晋江市超颖纸业有限责任公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 986,085.1 | 否 | 2022.12.16收到判决支付969328.1元及利息，受理费13645元，公告费560元。2023.3.22收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉。2023.5.12收到限制消费令，执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 山西万合宜商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 977,800 | 否 | 2023.1.13收到判决支付977800元及利息，受理费6789元。2023.7.24收到执行通知书，报告财产令，执行传票，2023.10.19上午9点执行。收到执行裁定书，按照2108号判决冻结四川、集团银行存款 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 辛集市聪捷商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 144,333.75 | 否 | 2022.11.2上午开庭 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 837,085.89 | 否 | 2023.4.7收到判决支付837085.89元及利息，受理费12171元。2023.5.15收到冻结裁定书。2023.10.12收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 陕西度智工贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 721,679.24 | 否 | 2022.10.24收到判决支付票据金额72万元及利息，受理费5553元 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 刘见起诉辽宁嘉寓光能科技有限公司确认劳动关系追索工资待遇 | 是 | 0 | 否 | 已撤诉 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.7.29收到判决支付原告90万及利息，其他11400元，北京嘉寓不承担责任，2023.1.18收到报告财产令，限制消费令，执行通知书 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 河南华昱纸业有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.18收到判决支付票据款100万元及利息13800元，保全费5000元。2023.12.5收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-062 | 被告/被申请人 | 南京紫竹叶广告传媒有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.8.16收到判决连带支付原告100万及利息，其他11900元，2023.1.31执行谈话，收到报告财产令，收到执行裁定书 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 950,000 | 否 | 2022.8.29收到判决书，支付票据金额95万元并补齐受理费和保全费18300元。收到限制消费令，已付清 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 626,723.8 | 否 | 2022.7.28收到调解书支付被告626723.8。2023.1.28收到执行通知书，报告财产令，已付清 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 惠山区周国新机械加工厂起诉广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.1收到判决，广东嘉寓、北京嘉寓不承担责任。已结案，胜诉 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 南通德邦建筑劳务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 19,000,000 | 否 | 2022.9.6收到判决，被告共同支付金额及利息，受理费67900元。2022.11.30收到裁定书，准许嘉寓集团撤诉。2022.12.5收到裁定书，准许上诉人撤诉。2023.1.13收到执行通知书。2023.6.21收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 南通荣安建筑劳务有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 10,488,198.99 | 否 | 2022.9.20收到判决，生效起七日内支付10488198.99元及利息，受理费43854元。2023.1.18收到执行通知书，报告财产令。2023.6.21收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 南通荣安建筑劳务有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团、北京嘉寓智能科技有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 23,800,000 | 否 | 2022.9.23收到判决书，支付票款金额及利息，受理费83216.33元。2023.1.13收到执行通知书、报告财产令。2023.6.21收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 山西忆沁贸易有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 965,022.74 | 否 | 2022.8.10收到判决连带支付原告965022.74及利息，其他6725元，2022.9.23收到执行通知书，报告财产令。2023.7.13收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 江阴市利港街道中春裕通讯设备商行起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 800,000 | 否 | 2022.11.7收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 河北柏之众生物科技有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.4.14收到判决支付100万元及利息，受理费13955元，保全费5000元。收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 长沙浩壮贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 302,431.75 | 否 | 2023.11.15收到判决，生效起二十日内支付302431.75元及利息，受理费5836元，保全费2120元。2024.5.6收到执行传票，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款348809.16元。收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 启东市坤燕食品经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 854,280.69 | 否 | 2022.12.5收到判决支付票据款854280.69元及利息，受理费6171.5元。2023.1.13收到执行通知书 |
| 公告编号2022-064 | 原告/申请人 | 河北嘉寓起诉天津新鸿房地产投资有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 1,456,766.82 | 否 | 2022.7.11收到判决书：十日内支付我方1422066.82及利息 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 宁夏德瑞谦工贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2022.9.20收到判决，支付票据款及利息，受理费9800元，保全费3770元，公告费600元。2023.4.19收到执行通知书。2023.8.4收到限制消费令。2023.11.13收到执行裁定书，驳回原告追加被执行人的请求，原告申请强制执行 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 山东多米生态农业有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.28收到调解书连带支付原告100万及利息，其他11900元。2024.6.21收到执行通知书、报告财产令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款1011900元。收到执行传票，2024.8.13收到限制消费令 |
| 公告编号2022-064 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 595,592.6 | 否 | 2023.4.3收到判决支付595592.6元及利息，受理费9756元 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 盐城市汉书制鞋有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.8收到裁定书，准许原告撤回起诉 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 沈阳堂利装饰装修有限公司起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 513,939 | 否 | 2022.11.23收到判决：支付513939元，受理费4469.5元 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 北京市顺义区牛栏山镇闫孝民运输队起诉北京嘉寓、嘉寓门窗科技(北京)有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 510,000 | 否 | 2022.6.20收到调解书，22.12.20前支付51万元，受理费4450元，保全费3070元。2023.2.1收到执行裁定书，终结8766号调解书的执行程序，收到失信决定书，已付清 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 调兵山市昊鑫农机专业合作社起诉阜新嘉寓洁能科技买卖合同纠纷 | 是 | 99,335 | 否 | 2022.7.18收到原告撤诉裁定 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 南京锦昕淇电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 2022.7.11收到判决支付原告103万及利息，其他12035元。2023.6.15收到执行裁定书，收到执行通知书。2024.6.20收到执行裁定书，追加刘佳彬、侯永胜对1517号判决未出资范围承担补充赔偿责任 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 聊城市盈信贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 300,000 | 否 | 2022.8.22收到判决：生效10日内被告连带支付票据款及利息，并共同负担诉讼费。2023.2.1收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 山东恒屹供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.11.29收到判决书支付100万元及利息，受理费13800元。2023.4.13收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 天津仁义科技发展有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 346,026.91 | 否 | 2022.8.19收到判决书被告连带支付346026.91及利息并负担诉讼费。2023.7.24收到缴费通知，二审受理费3245元。2023.8.21收到通知书。2023.9.22收到裁定书，按四川嘉寓撤回上诉处理，2024.12.30收到结案通知书 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 新疆嘉宝广利国际贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 616,781.72 | 否 | 2022.8.5收到判决连带支付原告616781.72及利息，其他4984元，2023.3.13收到执行通知书。2023.9.5收到执行裁定书，终结本次执行程序。2024.5.30收到债权转让通知书 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 中晟天承商业保理（泸州）有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 2023.1.20收到调解书支付103万元。2023.5.17收到执行裁定书，收到执行通知书 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,550,000 | 否 | 2022.10.8收到判决支付150万及利息，受理费18479元，保全费5000元，公告费560元，广东嘉寓不担责。2023.4.13收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉。2023.12.5收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款24039元，收到报告财产令，收到执行传票，2023.12.14上午9点执行 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,039,000 | 否 | 2022.12.12收到判决支付100万元及利息，受理费13956元，保全费5000元，公告费260元。广东嘉寓不担责。2023.6.5收到执行裁定书，中止判决的执行 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 930,000 | 否 | 2022.12.12收到判决支付90万元及利息，受理费12956元，保全费5000元，公告费260元。广东嘉寓不担责。2023.11.27收到结案通知书，已付清 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 525,000 | 否 | 2022.9.30收到判决支付票款503104.22元及利息，受理费8918元，保全费3170元，公告费560元。广东嘉寓不担责 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 河南奋安铝业有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 704,041.17 | 否 | 2023.3.13判决，生效起十日内支付669657.71元及利息，受理费10840.42元，公告费600元 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 文安县赢盛塑料造粒厂起诉北京嘉寓、嘉寓门窗科技(北京)有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 591,476.92 | 否 | 2022.10.8收到判决，支付票据款591476.92元及利息，受理费4857.5元，保全费3570元。2023.6.5收到解除限制消费令，收到执行完毕通知书，已付清 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 贾文博起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 110,720 | 否 | 2022.7.29收到判决支付原告78720.67及利息，2023.3.20收到执行裁定书。2023.7.13收到限制消费令。2022.7.25收到判决，生效起七日内支付78720.67元及利息，受理费884元，已付清 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 济南闵泺工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.7.14收到判决书十日内支付原告100万及利息，其他6984+5000.2023.3.16收到限制消费令 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 南京紫竹叶广告传媒有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 885,473.19 | 否 | 2023.2.22收到判决支付865473.19元及利息，受理费12455元，保全费4847元，公告费560元。广东嘉寓不担责 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 浙江鸿业不锈钢有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.5收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 柏汝领起诉四川嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 136,497.97 | 否 | 2022.11.16收到调解书，23.1.21前支付5万元，23.3.31前支付86497.97元。2023.4.6收到执行通知书，2023.7.25上午9.30接受调查，收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-065 | 被告/被申请人 | 北京隆兴安泰机电设备有限公司起诉江西嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 1,122,525 | 否 | 2023.3.24收到执行通知书。收到执行裁定书，冻结江苏嘉寓银行存款，部分支付 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 194,674.44 | 否 | 2022.8.2收到判决支付原告194674.44及利息，其他2119元。2023.6.5收到执行裁定书，中止判决的执行 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 208,094.84 | 否 | 22.7.11收到原告撤诉裁定 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 484,072.21 | 否 | 2022.8.2收到判决支付原告484072.21及利息，其他4281元。收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 69,771.93 | 否 | 2022.8.2收到判决支付原告671917.74及利息，其他782元。2023.6.5收到执行裁定书，中止判决的执行 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川钰煌门窗有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 180,690.05 | 否 | 2022.7.11收到判决支付原告180690.05及利息，其他2002元。2023.1.3收到执行裁定书，终止判决书的执行。2023.1.16收到失信决定书 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓加工合同纠纷 | 是 | 1,219,779.91 | 否 | 22.7.11收到原告撤诉裁定 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川钰煌门窗有限公司起诉四川嘉寓加工合同纠纷 | 是 | 1,396,981.01 | 否 | 22.7.11收到原告撤诉裁定 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 陕西亿能安全玻璃有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2022.12.28收到调解书，23.3.31前一次性支付20万元，一审受理费2150元，二审受理费25元。2023.4.20收到执行裁定书，执行通知书。收到传票，2023.5.4上午9.30接受调查 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 山东辉翔新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,013,258.33 | 否 | 2022.7.4收到裁定原告撤诉 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 天长市方成包装材料销售有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 990,000 | 否 | 2022.9.5收到判决，被告共同支付票款及利息，受理费13700元，公告费600元 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 舞钢市诚硕商贸有限公司起诉四川嘉寓，广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,894,980.03 | 否 | 2022.9.26收到判决书，支付票据款及利息，受理费 21855元，公告费600元。广东嘉寓不担责。2024.4.19收到执行传票，2024.4.30上午接受调查，收到执行通知书，报告财产令。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款2073644.89元。2024.8.19收到执行决定书，限制消费令，收到执行裁定书，中止1586号判决的执行 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 舞钢市诚硕商贸有限公司起诉四川嘉寓，广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,269,123.65 | 否 | 2022.9.26收到判决，支付票据款及利息，受理费16222元，公告费600元。对广东嘉寓撤诉。2023.6.5收到执行裁定书，中止判决的执行，2024.4.30收到执行通知书，报告财产令。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款1389771.17元，2024.8.19收到失信决定书，限制消费令，收到执行裁定书，中止1587号判决的执行 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 舞钢市诚硕商贸有限公司起诉四川嘉寓，广东嘉寓，嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.26收到判决书，支付票据款及利息，受理费13800元，公告费600元。对广东嘉寓撤诉。2023.6.6收到执行裁定书，中止案件的执行，2024.4.30上午9.30接受调查，收到执行通知书，报告财产令。收到执行裁定书，冻结四川银行存款，2024.9.2收到执行裁定书，中止1588号判决的执行。收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.11.16收到判决，支付票据款100万元，受理费13959元，公告费560元 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 671,917.74 | 否 | 2022.12.12收到判决，支付671917.74元及利息，受理费10585元，公告费260元 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,019,816.12 | 否 | 2022.9.5收到判决书，承担连带责任 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.5收到判决书，支付票据款及利息，受理费6980元，2022.9.13邮寄上诉状。2023.6.5收到执行裁定书，中止判决的执行 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 577,847.16 | 否 | 2022.12.12收到判决，支付572201.44元及利息，受理费9578元，公告费260元 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 安康富远哲建筑安装有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,018,500 | 否 | 2022.9.9收到判决，被告共同支付本金及利息，受理费 13967元，公告费600元 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 南通荣安建筑劳务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 64,363,156.73 | 否 | 2022.9.22收到判决书，支付汇票金额及利息，受理费181808元。2023.1.13收到执行通知书。2023.6.21收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 永嘉智博供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 990,000 | 否 | 2022.10.31收到判决支付99万元及利息，受理费6925元。2023.2.15收到执行决定书 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 东昌府区郑家镇顺兴五交化门市部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 175,973.74 | 否 | 撤诉 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 杭州望恒电子商务有限公司起诉四川嘉寓，嘉寓投资集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,015,357.22 | 否 | 2022.8收到判决连带内支付原告100万及利息，其他11969.5元，2023.1.20收到执行通知书，收到执行裁定书。收到限制消费令，原告申请强制执行 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 大厂和平铝业有限公司起诉四川嘉寓，北京嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 2,700,000 | 否 | 2022.7.20收到判决四川、北京连带支付270万及违约金，四川负担诉讼费保全费，2023.2.6收到执行通知书。2023.7.28收到执行结案通知书，已付清 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 项城市锐清宏农业科技有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.3.20收到判决四川嘉寓、嘉寓集团支付100万元及利息，广东嘉寓不承担支付责任，受理费13800元。2024.1.2收到结案通知书，现已结案，已付清 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 义马市新浩物贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 3,367,025.09 | 否 | 2023.2.9收到判决支付3367025.09元及利息，受理费34076元，保全费5000元，公告费350元。2024.4.15收到执行通知书，报告财产令。2024.7.29收到执行通知书，报告财产令。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款3367025.09元，2024.12.2收到结案通知书，已结案 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 上海迪簧实业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,006,544.44 | 否 | 2023.5.30收到判决，四川嘉寓、嘉寓集团支付1000万元及利息，保全申请费5000元，广东嘉寓对四川嘉寓第一二项承担连带清偿责任。2024.3.18收到执行裁定书，冻结四川集团广东财产100万元。 |
| 2024.7.2收到限制消费令。收到失信决定书，2024.9.23收到追索权通知 | ||||||
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.4.7收到判决：支付100万元及利息，受理费13800元。2023.10.7收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 南昌嘉天贸易有限公司起诉江西嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 347,675.11 | 否 | 2022.7.26收到调解书，于22.8.20前22.9.20前22.10.20前分别支付10万元、10万元、115263元，2022.12.6收到限制消费令。2023.6.30收到执行裁定书，驳回原告的异议请求 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 北京台澎江建筑设备租赁有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,043,930.3 | 否 | 2022.6.15收到应诉通知书 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 北京正华安泰建筑机械施工有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 359,928 | 否 | 2022.8.17收到调解支付被告289928元，2023.2.1收到执行通知书，报告财产令。2023.6.8收到失信决定书，限制消费令，部分支付 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 宜良永坚运输有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.7.6收到判决，嘉寓不承担责任支付责任，胜诉 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 大石桥市新利物资经销处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2022.12.1收到传票，2022.12.5上午9点开庭，收到诉状 |
| 公告编号2022-067 | 被告/被申请人 | 浙江逸辰电气有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2022.11.3收到判决支付票据款50万元及利息，受理费8800元，保全费3020元，公告费300元 |
| 公告编号2022-067 | 原告/申请人 | 河南嘉寓起诉河南建业富居投资有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 203,000.00 | 否 | 2022.7.12收到传票2022.8.1上午10点30开庭 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 济南信高装饰有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.9收到判决书，驳回原告其他诉讼请求，已结案，胜诉 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 南通市隆庆房屋征收服务有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 已结案，胜诉 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 启东明鼎建材经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.7.20收到判决书十日内支付原告100万及利息，其他6900元，2022.7.25收到判决书十日内支付原告保全费5000元，2023.5.8收到执行裁定书，终结判决的本次执行程序 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设合同纠纷 | 是 | 741,538.49 | 否 | 2022.11.10收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 3,000,000 | 否 | 2023.11.6收到判决，支付300万元及利息，受理费15603.5元。收到缴费通知书。执行通知书 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 山西伟力工程机械销售有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 831,397.62 | 否 | 2023.3.7收到判决支付831397.62元及利息，受理费6102元 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 立邦工程材料（广东）有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,029,845 | 否 | 2022.9.1收到判决书由被告共同承担受理费11519.38元，保全费5000元，2022.11.4收到执行通知书，限制消费令 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 盐城市瑞如商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 248,087.55 | 否 | 2023.2.1收到裁定书。收到判决，支付票据款248087.55元及利息，受理费5020元，保全费1920元。北京嘉寓不担责。2024.1.9收到执行通知书，报告财产令，强制执行申请书。2024.7.25收到执行裁定书，终结1639号判决的本次执行 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 开发区旭峰酸菜鱼小吃店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.19收到判决书，支付票据款及利息，受理费13800元。2023.1.18收到执行裁定书、执行通知书 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 鄢陵郑银村镇银行股份有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团，北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 4,161,000 | 否 | 2024.4.29收到判决，生效起十日内支付400万元及利息 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 肇庆市稳固多建筑设备有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 160,000 | 否 | 2022.7.8收到判决支付原告16万及利息，其他3593元。2023.1.13收到执行通知书，执行裁定书 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 石家庄树钢建筑劳务分包有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.7.8收到判决支付原告100万及利息，其他13886元，2023.2.3收到执行裁定书，收到执行通知书，报告财产令，冻结四川嘉寓存款 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 武强县鸿博腾达金属制品有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 510,000 | 否 | 2022.8.1收到判决，生效起七日内支付51万元及利息，受理费4450元 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 北京德兴建筑安装有限公司起诉北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 是 | 3,331,432.85 | 否 | 2022.10.10收到裁定书，本案按撤回起诉处理 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 溧水区任六生建筑工程部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.31收到判决支付100万元及利息，受理费6973元。2023.12.15收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 湘乡市栗山镇文新钢架焊接店起诉湖南嘉寓加工合同纠纷 | 否 | 123,230 | 否 | 2022.8.18收到判决书：生效10日内支付83342元并负担诉讼费942元。2024.1.30收到执行通知书，报告财产令。收到执行裁定书，冻结湖南嘉寓银行存款48471.83元，部分支付 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 济南世纪嘉阳贸易发展有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 500,000 | 否 | 2022.7.19下午3点开庭,6.27收到撤诉裁定 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 天津市东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2022.12.30收到判决支付90万元及利息，受理费12800元，保全费5000元。收到冻结裁定书。2023.11.16收到执行通知书。2023.11.27收到失信决定书、限制消费令，部分支付 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 陕西本浩实业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 4,054,233.33 | 否 | 2022.10.8收到判决，支付票据款400万元及利息，受理费39233元。2023.5.6收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉。2023.7.31收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 北京金索坤运输有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,000,000 | 否 | 2022.7.21收到判决书被告连带支付300万票据款及利息，共同负担诉讼费15601元 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区士谦木业板材长起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 660,000 | 否 | 2022.6.20收到财保裁定书 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区宏慧机械配件厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 871,519.85 | 否 | 2022.10.21下午3点30开庭。2023.1.12收到送达回证 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 817,703.71 | 否 | 2023.5.15收到判决，四川嘉寓、嘉寓集团对第一、二项承担连带责任，受理费11978元，公告费560元 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,516,267.7 | 否 | 2023.5.15收到判决，四川嘉寓、嘉寓集团对第一、二项承担连带责任，受理费18446元，公告费560元 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 829,288.02 | 否 | 2023.2.3收到判决，嘉寓承担支付责任 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,016,329.16 | 否 | 2023.2.3收到判决，嘉寓承担支付责任 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 万龙时代科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 325,076 | 否 | 2023.7.28收到判决，变更8277号判决：支付325076元及利息。2023.11.23收到执行传票，2023.11.20询问，收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 成都阳光铝制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2022.8.15收到判决支付原告20万及利息，其他4312元。2022.12.28收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 成都阳光铝制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2022.8.15收到判决连带支付原告20万及利息，其他4312元 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 成都阳光铝制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2022.8收到判决连带支付原告20万及利息，其他4312元 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 历城区龙航木材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,008,427.78 | 否 | 2022.7.12收到判决，生效起十日内日支付100万元及利息，受理费6893元。2022.7.21收到裁定原告对广东嘉寓撤诉，2022.11.8收到执行通知书，报告财 |
| 产令。2022.12.16收到限制消费令。2023.1.16收到失信决定书 | ||||||
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 历城区龙航木材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 998,538.75 | 否 | 2022.7.12收到判决，生效起十日内日支付99万元及利息，受理费6893元。2022.7.21对广东嘉寓撤诉，2022.11.8收到执行裁定书，收到执行通知书，报告财产令，2022.12.16收到限制消费令，失信决定书 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 佛山市金大洲建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.13收到判决书，支付票据款及利息，受理费14095元，公告费600元，收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 北京和平京顺铝型材有限公司起诉嘉寓门窗买卖合同纠纷 | 否 | 550,000 | 否 | 2022.9.20收到执行通知书，报告财产令。2023.7.13收到限制消费令，失信决定书，已付清 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 深圳市胜杰昌建筑劳务服务有限公司起诉江西嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2022.12.30收到判决支付10万元及利息，受理费2300元，保全费1020元 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 银川市金凤区宏利建筑器材租赁站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 447,885.92 | 否 | 2022.12.26收到限制消费令，收到执行通知书，收到执行裁定书，冻结重庆嘉寓136925元，部分支付 |
| 公告编号2022-068 | 被告/被申请人 | 上海齐泰供应链管理有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 957,520.83 | 否 | 2022.9.20收到判决，支付票据款及利息，受理费13375.2元，保全费5000元，北京嘉寓不担责 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 启东市坤燕食品经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.8.1收到判决支付原告100万及利息，其他6900元，2023.2.17收到限制消费令。2023.2.24收到执行裁定书，终结1765号文书的本次执行程序。2022.7.27收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费6900元。2024.8.29收到破产清算申请书，证据 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 武强县鸿博腾达金属制品有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 566,239.45 | 否 | 2022.7.13上午9点半开庭。2022.12.29收到裁定书，准许嘉寓控股撤上诉 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 南通德邦建筑劳务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、智能科技票据追索权纠纷 | 否 | 4,201,863.76 | 否 | 2022.9.23收到判决，支付票据款及利息，受理费212003.01元。2023.1.13收到报告财产令，执行通知书。2023.6.21收到失信决定书，限制消费令 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 泰兴市元一建设工程质量检测中心有限公司起诉江苏嘉寓检验合同纠纷 | 是 | 254,660 | 否 | 2022.11.7收到判决，江苏嘉寓不用承担责任，已结案，胜诉 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 合肥景怡昕商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 300,170.08 | 否 | 2022.8.19收到判决书：生效10日内被告连带支付票据款及利息并负担诉讼费，2023.4.24收到报告财产令。收到执行裁 |
| 定书。收到限制消费令。2023.5.23收到执行裁定书，本案终结执行 | ||||||
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 邢台欣创化工贸易有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 91,287.3 | 否 | 收到诉状 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 重庆华蓥矿业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.6.20收到判决支付100万元及利息，受理费13800元，公告费560元。2023.9.18收到执行传票，2023.10.10执行询问，收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 聊城昊乾机械配件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.2.1收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 邯郸市永年区督光紧固件信销售有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 142,922.98 | 否 | 2022.10.28收到判决支付货款139093元及利息，受理费3158.46元 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 重庆菲锐建材有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 172,774.39 | 否 | 2022.7.13上午9点20开庭。2024.3.20收到执行裁定书，终结12649号本次执行程序。收到限制高消费令 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 山东利鑫源化工有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 22.6.27收到保全裁定 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 包头市泉通贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,600,000 | 否 | 2023.4.25收到判决支付160万元及利息，受理费19381元，2024.10.8收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 海安翔实建材经营部起诉四川嘉寓，广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.11.9收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费13800元，保全费5000元。广东嘉寓不担责。2023.11.6收到执行通知书，执行裁定书，冻结四川嘉寓名下财产1210942.68元。收到报告财产令。2023.11.13收到限制消费令 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 河北科慕石材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 890,642.35 | 否 | 2022.10.24收到判决支付89万元及利息，受理费6353元。2023.2.8上午9点开庭，收到执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 河北科慕石材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,555,005.44 | 否 | 2022.12.22收到判决支付1555005.04元及利息，受理费18795元。2023.2.8上午9点开庭，收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 鄢陵郑银村镇银行股份有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,040,901.57 | 否 | 22.7.29收到裁定原告撤诉 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 常州优铁贸易有限公司起诉四川嘉寓，嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 900,000 | 否 | 2022.7.18收到裁定原告撤诉 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 3,000,000 | 否 | 2022.7.21收到调解书支付被告300万其他15400元。2024.6.21收到结案通知书，结案 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 山西皓昇贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,000,000 | 否 | 2022.9.14收到判决，支付票据款及利息，受理费31209元、保全费5000元、公告费600元。广东嘉寓不担责。2023.4.3收到执行裁定书，收到报告财产令，执行通知书。2024.5.20收到执行裁定书，追加恒大为204号被执行人，对1681号承担连带清偿责任。追击黄月娥、李汉雄、卢玉华、北京易诺商贸有限公司为406号被执行人，对1681号未出资范围承担补充赔偿责任。2024.7.15收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，2024.7.30上午9点接受调查，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 沁阳市兴业物资销售处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2022.9.30收到判决：支付票据款及利息，受理费8800元，公告费560元 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓，嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 382,640.62 | 否 | 2022.9.9收到裁定书，准许原告撤回对嘉寓集团的起诉。收到调解书，22.12.31前支付382640.62元及利息，受理费3568元 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 405,585.38 | 否 | 2022.8.22收到判决连带支付票据款及利息，并共同负担诉讼费。2023.4.19收到执行裁定书，收到报告财产令，执行通知书 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓，嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2022.9.9收到调解书，22.12.31前支付票据款50万元及利息，案件受理费4442元 |
| 公告编号2022-074 | 被告/被申请人 | 苏州金刚防火钢型材系统有限公司起诉上海嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团买卖合同纠纷 | 否 | 1,607,413.71 | 否 | 6.27收到诉前调节通知及诉状 |
| 公告编号2022-075 | 被告/被申请人 | 山东飞度胶业科技股份有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 11,550,956.11 | 否 | 2022.9.26收到判决书，支付货款及利息，受理费、保全费共计45000元。2022.11.22收到执行通知书，报告财产令。2023.10.26收到债权转让通知书，部分支付 |
| 公告编号2022-075 | 被告/被申请人 | 山西天佑君荣建筑设备租赁有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 已结案，胜诉 |
| 公告编号2022-075 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 2022.11.7收到判决支付103万元及利息，受理费14070元。2024.2.29收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 公告编号2022-075 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,040,000 | 否 | 2022.11.7收到判决支付104万元及利息，受理费14160元。2024.3.4收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 公告编号2022-075 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,001,300 | 否 | 2022.11.7收到判决支付1001300元及利息，受理费13811.7元。2024.2.29收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 公告编号2022-075 | 被告/被申请人 | 镇江众达新能源材料有限公司起诉徐州嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 619,772.19 | 否 | 22.6.29收到诉状，已付清 |
| 公告编号2022-075 | 被告/被申请人 | 成都光华凌志玻璃有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 845,810.76 | 否 | 2022.12.2收到判决支付830040元及利息，受理费12258元。2023.6.27收到执行裁定书，查封重庆嘉寓名下不动产 |
| 2022-075 | 被告/被申请人 | 合肥恒嘉幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,156,113.97 | 否 | 2022.8.15收到判决书：嘉寓公司不承担支付责任。胜诉 |
| 2022-075 | 被告/被申请人 | 山西安和永恒工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,006,166.67 | 否 | 2023.2.6收到判决支付100万元及利息，受理费6928元。2023.6.30收到执行裁定书。收到执行通知书。2023.12.11收到执行裁定书，按照判决书冻结相应财产，收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2022-075 | 被告/被申请人 | 山西安和永恒工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,006,166.67 | 否 | 2023.2.6收到判决支付100万元及利息，受理费6928元。2023.6.30收到执行通知书，执行裁定书。2024.3.11收到执行通知书，报告财产令。收到执行传票，2024.3.14上午9点执行。收到执行裁定书，按照4810号判决冻结四川嘉寓财产 |
| 2022-075 | 被告/被申请人 | 天津金旺鑫商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 603,742.64 | 否 | 2022.8.5收到判决支付原告594576.64及利息，其他4919元 |
| 2022-075 | 被告/被申请人 | 泰州市天赐金属制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 800,000 | 否 | 2022.8.15原告撤诉 |
| 2022-075 | 被告/被申请人 | 盐城市汛潮贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.19收到判决，生效起十日内支付票据款100万元，受理费13800元，保全费5000元，公告费600元。广东北京嘉寓不担责。2023.12.28收到限制消费令，收到执行裁定书，终结1624号判决的执行程序 |
| 2022-075 | 被告/被申请人 | 陕西利昌达建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2023.1.5收到判决支付90万元及利息，受理费12800元，保全费5000元，保全保险费1800元 |
| 2022-075 | 被告/被申请人 | 常州琦久商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.8.11收到调解书支付被告100万。2023.12.18收到报告财产令，执行通知书，执行传票。2024.5.15收到限制消费令 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 兴化市金点不锈钢制品厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.3.24收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,718,716.46 | 否 | 2022.7.25收到调解书支付被告1424641.05。2024.6.17收到执行通知书、报告财产令。收到执行传票，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款1479913.871元。2024.8.13收到失信决定书，已付清 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 天津市东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 554,306.56 | 否 | 2022.10.17收到判决支付票据款554306.56元及利息，受理费9343元，保全费3291.53元。2024.3.7收到执行通知书，报告财产令 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 天津市东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 684,476.81 | 否 | 2022.9.26收到传票，2022.10.13上午9点开庭 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 天津市东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 900,000 | 否 | 2022.10.31收到判决四川嘉寓不用支付票据款。胜诉 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 盐城市汛潮贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 2022.10.19收到判决，生效起十日内支付票据款200万元，受理费22800元，保全费5000元，公告费600元。广东北京嘉寓不担责。2023.11.2收到限制消费令。收到执行裁定书，终结1623号判决的本次执行程序。2023.11.6收到限制消费令。收到执行裁定书，终结1623号判决的本次执行 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 融好（重庆）贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.8.15收到裁定原告未缴纳诉讼费，按撤回起诉处理，撤诉 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 温州耀神贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 491,854.76 | 否 | 2022.11.16收到判决支付491854.76元及利息，受理费4339元，保全费2979.27元。2023.10.26收到报告财产令，执行通知书，收到执行传票 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 南京石亿商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 152,109.53 | 否 | 2022.11.16收到判决支付152109.53元及利息，受理费1691元，保全费1270元。2023.4.10收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉。2023.8.16收到执行通知书、报告财产令。收到执行传。2023.12.18收到限制消费令 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 南京幕尚建筑设计咨询有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 349,431.31 | 否 | 2024.6.18收到判决，驳回原告上诉，撤诉 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 南京幕尚建筑设计咨询有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 216,105.87 | 否 | 2023.1.20收到判决支付216105.87元及利息，受理费4541.58元。2023.2.13收到其他被告上诉状。2023.12.14收到判决，撤销16640号判决 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 海安锐博商行起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 783,621.1 | 否 | 2022.9.9收到判决书，支付票据款及利息，受理费5890.5元。2022.12.5收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 镇江市哨扬建筑劳务工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 681,014.99 | 否 | 2022.9.5收到判决书，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 河南融商商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 705,979.9 | 否 | 2023.2.1收到判决支付705979.9元及利息，受理费5430元。广东嘉寓不担责。2023.3.23收到北京金融法院应诉通知书，收到再审申请书。2023.6.2收到裁定书，驳回其他被告再审申请。2023.9.12收到执行传票，收到执行通知书 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 河南融商商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 844,935.22 | 否 | 2022.12.5收到判决，生效起七日内支付844935.22元及利息，受理费12249。2024.4.16收到限制消费令 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,016,945.83 | 否 | 2022.10.24收到判决支付票据款100万元及利息，受理费13953元。2022.11.3收到交费通知，缴纳上诉费16945.83元。2023.3.13收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 2,033,891.66 | 否 | 2022.10.24收到判决支付票据款200万元及利息，受理费23071元。2023.3.13收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 温州集佳机械有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 434,168.86 | 否 | 2022.11.30收到判决支付434168.86元及利息，受理费7912元。2023.4.23收到执行通知书，限制消费令，报告财产令。2023.5.15收到拘留决定书，收到失信决定书 |
| 2022-077 | 被告/被申请人 | 山东汇善达商贸有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 662,879 | 否 | 2022.12.1收到诉状及证据 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 深圳车联国际货运代理有限公司起诉北京嘉寓货运代理合同纠纷 | 否 | 396,680.94 | 否 | 2022.8.24收到调解书：北京嘉寓于2022.12.31前支付原告运费及利息并负担诉讼费，已付清 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,619,206.36 | 否 | 2022.11.16收到判决，四川嘉寓支付1619206.36元及利息，受理费19516元，保全费5000元。北京嘉寓、广东嘉寓不担责。2024.1.19收到执行通知书，报告财产令。2025.1.3收到限制消费令 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 新疆雁池新型建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 387,632.47 | 否 | 22.7.25提出管辖权异议并申请追加恒大为被告 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 130,000 | 否 | 7.11收到调解书，已撤诉 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 100,000 | 否 | 7.11收到调解书，已撤诉 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 常州美方车辆配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 160,000 | 否 | 7.11收到调解书。撤诉 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓物业服务合同纠纷 | 否 | 284,200 | 否 | 2022.7.8收到传票2022.8.1下午2点50开庭 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 广西军铝玻璃有限责任公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 771,300 | 否 | 2022.12.26收到判决支付771300元及利息，受理费11518元。广东嘉寓不担责。2023.5.11收到执行裁定书，收到执行通知书。2023.6.25收到失信决定书、限制消费令 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 南京北泰玻璃制品有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 118,675.82 | 否 | 2022.10.31收到判决支付118675.82元及利息，受理费保全费共计2585元，部分支付 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 钻石（常州）智能科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 360,020.41 | 否 | 2022.7.11收到判决支付原告360020.41及利息，其他9620 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 重庆筑巢建筑材料有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 522,248.9 | 否 | 2022.12.26收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 北京泰明辉贸易有限公司起诉嘉寓门窗科技买卖合同纠纷 | 否 | 435,076 | 否 | 2022.9.5收到判决书，支付货款及利息，受理费3913.07元，保全申请费2690.38元，已付清 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 淮安凤和立平建材有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 546,891 | 否 | 2022.7.29收到调解书，于22.8.15前支付20296.3元，于22.9.30前支付115823.01元，于22.12.31前支付余款203895.82元，受理费4635元，部分支付 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 河北首诚金属制品有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 513,063.31 | 否 | 2022.8.3收到判决书支付原告513063.31及利息，其他4465.82，2023.1.10收到执行通知书、报告财产令。2023.5.25收到执行裁定书，终结9851号案件的执行。2024.7.25收到限制消费令。2024.10.28收到执行通知书，报告财产令，部分支付 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 河北万亮建筑劳务开发有限公司北京房山分公司起诉北京嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 是 | 1,750,437.89 | 否 | 2023.2.9收到判决，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 任丘市华诺铝型材长起诉嘉寓门窗科技、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 812,494.77 | 否 | 2022.7.12调解书：北京嘉寓、门窗科技连带一次性支付812494.77元，并共同负担诉讼费保全费，已付清 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 成都阳光铝制品有限公司起诉湖南嘉寓定作合同纠纷 | 否 | 512,560.51 | 否 | 2022.10.11收到判决支付512560.51元及利息，受理费4611元，保全费3220元。2023.2.20是的裁定书，准许湖南嘉寓撤回上诉 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 宜兴市万石镇双达石材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2023.6.9收到判决支付60万元及利息，受理费9800元。2024.1.12收到执行通知书，报告财产令。2024.6.11收到限制消费令。收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 上海厚川物流有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 267,761.56 | 否 | 2024.2.28收到判决，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 天津东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 690,708.44 | 否 | 2022.8.8收到判决书支付原告690708.44及利息，其他3973.54。2022.10.31收到报告财产令，执行通知书 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 天津东丽区众得意建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 405,411.02 | 否 | 2022.9.13收到判决书，四川嘉寓不用支付票据款及利息。胜诉 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 杭州昊宏园林有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 822,560.15 | 否 | 2023.2.27收到判决支付822560.15元及利息，受理费12094元，保全费4667元。2023.11.16收到执行裁定书，终结2986号本次执行程序 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 江阴市城区淉慧园林五金商行起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 766,914.84 | 否 | 2022.12.26收到判决支付766914.84元及利息，受理费11470元。广东嘉寓不担责。2023.8.2收到执行裁定书，终结1487号案件的执行程序。收到限制消费令，执行决定书 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 镇江大全金属表面处理有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.5收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 镇江大全金属表面处理有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 600,000 | 否 | 2022.9.5收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 宁波市合源磁业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 100,000 | 否 | 2023.6.12收到判决，四川嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2022-080 | 被告/被申请人 | 南京酷鑫企业管理有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.12收到判决：支付100万元及利息，2023.3.1收到执行通知书，报告财产令，送达回证。对广东北京嘉寓撤诉。2023.8.11收到执行裁定书，终结2341号判决的执行 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 常州优铁贸易有限公司起诉四川嘉寓，嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 990,000 | 否 | 2022.10.12收到调解书，2022.12.31前支付99万元及利息，受理费6850元，准许原告撤回对嘉寓集团的起诉 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 繁峙县中环铸业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.1.20收到裁定书，准许原告撤回起诉 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 山东蓝玫建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2022.12.17收到判决：支付50万元及利息，受理费8800元。2023.4.1是的缴费通知，受理费8800元 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 内蒙古洋航节能门窗有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 500,000 | 否 | 胜诉 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 山西安和永恒工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,006,166.67 | 否 | 2023.6.5收到判决，四川嘉寓、嘉寓集团承担连带责任。2023.9.14收到执行传票，2023.9.19上午9点执行，收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，按4807号判决承担费用 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 山西安和永恒工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,006,166.67 | 否 | 2022.8.30收到判决书，由被告共同承担受理费 6928元，保全费5000元。2023.5.4收到执行通知书。收到执行裁定书 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 江苏融汇典当有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.8.30收到判决书，由被告共同承担受理费6979元、保全费5000元 。2023.3.15收到报告财产令，执行通知书，强制执行申请书。2023.10.13收到执行裁定书，终结673号案件的执行。2023.11.13收到恢复执行通知书 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 北京和平京顺铝型材有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 325,758 | 否 | 2022.8.11收到判决书十日内连带支付原告325758及利息，其他5241.97。2023.1.5收到裁定书，准许河北嘉寓撤诉，已付清 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 北京和平京顺铝型材有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 150,000 | 否 | 2022.8.11收到判决书支付原告150000及利息，其他2920。2023.1.5收到裁定书，准许河北嘉寓撤诉，已付清 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 苏州市缘通典当有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 7,742,540.27 | 否 | 2022.11.17收到判决支付票据款7742540.27元及利息，受理费65998元，保全费5000元，2023.3.29收到执行通知书。2023.6.29收到执行裁定书。2023.8.17收到结案通知书，结案 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 西安西电电工材料有限责任公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.31收到判决支付100万元及利息，受理费13904元。2023.8.14收到执行通知书，报告财产令，限制消费令。收到执行裁定书 |
| 2022-081 | 被告/被申请人 | 许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设合同纠纷 | 否 | 461,202.02 | 否 | 2023.2.20收到判决四川嘉寓支付461202.02元及利息，受理费4109元。广东嘉寓不担责 |
| 2022-083 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉中国建筑第六工程局有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 1,717,140.00 | 否 | 2022.7.20收到调解书与2022年7月28日前支付我方尾款817140元，我方撤诉 |
| 2022-083 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉深圳市银海实业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 3,373,143.66 | 否 | 原告撤诉 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 濮阳市丰产物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 239,130.5 | 否 | 2022.8.29收到判决，生效起十日内支付239130.5元及利息，受理费2443元。 |
| 2023.2.3收到执行通知书，执行费3524元。收到报告财产令，限制消费令 | ||||||
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 广州集泰化工股份有限公司起诉湖南嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 111,487.68 | 否 | 2022.8.30收到判决书，支付尾款93088元及违约金，受理费1090.88元。2022.12.26收到裁定书，准许湖南嘉寓撤诉 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 常州优铁贸易有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 959,267.06 | 否 | 2022.9.5收到调解书，22.12.31前支付659267.06元及利息，受理费6696.5元，收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 李如杰起诉江苏嘉寓不当得利纠纷 | 否 | 30,000 | 否 | 收到调解书，于22.10.15前支付保证金3万元 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 高要区金利镇利丰金属制品门市部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 133,510.84 | 否 | 2022.10.20收到判决，四川嘉寓不用支付票款及利息。胜诉 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉山东嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 435,000 | 否 | 2022.9.5收到判决书，支付票款及利息，受理费2744元。2023.2.16收到裁定书，按北京嘉寓撤回上诉处理。2023.7.17收到执行裁定书。2023.11.1收到结案通知书，已付清 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 常州勤达化工有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.1收到判决支付票据款100万元及利息，受理费13800元，保全费5000元。2023.5.22收到执行通知书。2023.11.1收到执行裁定书，终结4250号判决的本次执行。收到限制消费令 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 西安舜通奥建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 546,920.85 | 否 | 2023.3.1收到判决支付546920.85元及利息，受理费4635元 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 西安舜通奥建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 543,131.88 | 否 | 2023.4.24收到判决支付543131.88元及利息，受理费9232元，公告费300元 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 南京紫竹叶广告传媒有限公司起诉四川嘉寓，广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 700,000 | 否 | 2023.5.4收到判决支付70万元及利息，受理费10800元，保全费4020元。广东嘉寓不承担支付责任 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 武汉博煌商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.14收到判决书，四川嘉寓不用支付汇款，胜诉 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 南通方正装饰装潢有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.15收到判决书，支付票款金额及利息，受理费6900元，2023.4.4收到执行通知书，报告财产令。2024.1.8收到通知书，执行异议书，证据。2024.2.29收到执行裁定书，中止对虹口区房产的执行。2024.3.4收到执行裁定书，终止对虹口区房产的执行。2024.4.19收到执行裁定书，中止对虹口区房产的执行 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 峥峰智控科技股份有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 568,331.49 | 否 | 2023.7.3收到判决，四川嘉寓、嘉寓集团承担连带责任。广东嘉寓不承担责任。2024.5.20收到执行传票，2024.5.22上午9点执行，收到报告财产令，执行通知书，收到执行裁定书，冻结四川集团等额财产。2024.7.25收到执行裁定书，终结5322号案件的执行。2024.12.23收到执行裁定书，冻结四川嘉寓、嘉寓集团银行存款 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 郑州高能电气设备有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 338,441.46 | 否 | 2022.8.15收到判决书支付原告338441.46及利息，其他3233。2022.12.5收到裁定书，按广东嘉寓撤诉处理。2023.6.16收到执行通知书，报告财产令。2023.9.12收到限制消费令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓、广东嘉寓银行存款341674.46元。查封四川嘉寓汽车一辆。2023.10.27收到失信决定书 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 山东挺华建筑安装工程有限公司起诉北京嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 1,019,781.21 | 否 | 调解2022.8.15支付30万，已付清 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 新城区成荣钢膜租赁站起诉广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,013,475 | 否 | 2023.6.8收到裁定书，撤销3019号裁定，本案指定内蒙古自治区赤峰市红山区人民法院审理 |
| 2022-083 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉郑州高屋置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 400,353.35 | 否 | 已立案,22.7.26收到缴费通知 |
| 2022-083 | 被告/被申请人 | 保定光为绿色能源科技有限公司起诉徐州嘉寓光能票据追索权纠纷 | 否 | 1,758,755.7 | 否 | 2022.8.24收到判决书：于判决生效10日内退还原告预付款，并负担诉讼费保全费，已付清 |
| 2022-085 | 原告/申请人 | 河北嘉寓起诉绥中筑城房地产开发有限公司、安福筑城电子商务有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 1,679,784.06 | 否 | 河北嘉寓撤诉 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 成都阳光铝制品有限公司起诉四川嘉寓定作合同纠纷 | 否 | 728,648.55 | 否 | 2023.2.20收到判决，生效起七日内支付620778.29元及利息，支付律师费1万元，受理费5543元 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 泰兴市隆泰混凝土有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.26收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 江苏雯斐供应链管理有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 2022.9.30收到判决支付200万元及利息，受理费11400元，保全费5000元。2023.8.14收到执行传票，执行通知书 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 淮北市相山区客达隆百货商行起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 721,672.9 | 否 | 2023.10.23收到判决，生效起十五日内支付721672.9元及利息，受理费11086元 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 河南奋安铝业有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 386,431.65 | 否 | 2022.12.7判决，生效起十日内支付186431.65元及利息，受理费7370.14元，公告费560元 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 兰州立腾工贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.30收到判决支付票款及利息，受理费13890元，保全费5000元。2023.3.22收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判。2023.10.16收到执行裁定书，冻结南京荟合对四川嘉寓公司到期债权。2023.11.8收到执行裁定书，划扣四川嘉寓对第三人南京荟合的到期债权，划扣四川嘉寓对第三人南京荟合的到期债权 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 502,719.67 | 否 | 2023.1.13收到判决支付502719.67元及利息，受理费8828元，公告费610元。2023.7.19收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.1.15收到限制消费令 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2023.1.13收到判决，支付50万元及利息，受理费8800元，公告费610元。2023.6.12收到执行通知书，报告财产令。2023.12.18收到执行裁定书，驳回案外人赵莉莉、张芸、俞阿丽的异议 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.1.13收到判决支付100万元及利息，受理费13800元，公告费610元。2023.7.19收到报告财产令，执行通知书。2024.1.12收到限制消费令 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 石家庄市腾梅金属制品有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,012,272.19 | 否 | 2022.8.31收到判决书，被告共同支付金额及利息，受理费13910元，保全费5000元。2023.3.31收到裁定书，按四川嘉寓撤回上诉处理 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 许杰森起诉四川嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 是 | 291,301 | 否 | 2022.9.29收到裁定书，按许杰森撤诉处理。2023.9.20收到鉴定意见书 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 曲阜升远铝业制品有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 120,189.48 | 否 | 2022.8.1驳回管辖权，2022.9.30收到执行通知书，报告财产令。2023.7.13收到失信决定书，限制消费令 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 江苏奥天利新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 188,382.81 | 否 | 2022.11.15收到判决：支付188382.81元及利息，受理费4188元，保全费1720元，公告费600元。2023.3.24收到执行裁定书，2023.4.11收到结案通知书，结案 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 武汉市鑫钰诚信物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 99,028.42 | 否 | 2022.9.5收到调解书，于23.1.19前支付99028.42元及利息，诉讼费1159元，受理费1159元 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 江苏雯斐供应链管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,384,221.63 | 否 | 收到调解书，于23.3.30前支付70万元，4.30前支付684221.63元，受理费8629元，保全费5000元 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 河南金洲贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,447,758.45 | 否 | 2022.8.25收到判决书，驳回原告诉讼请求。胜诉 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 聊城市昱彤金属材料有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 2023.6.8收到判决：支付200万元及利息，受理费22800元 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 陕西新奥管道科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 622,100.36 | 否 | 2022.10.11收到判决支付622100.36元，受理费5010.5元 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 西安恒钢钢铁物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 506,875.47 | 否 | 2022.10.11收到判决支付506875.47元及利息，受理费4434.25元 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设合同纠纷 | 否 | 378,242.13 | 否 | 2023.5.30收到判决：支付378242.13元及利息，受理费6974元 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 张宗宝起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设合同纠纷 | 否 | 120,405.24 | 否 | 2023.5.30收到判决：支付120405.24元及利息，受理费2708元 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 江苏融汇典当有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 417,611.44 | 否 | 2022.11.2收到判决书及利息，受理费7727元，保全费2710元。2023.6.25收到执行通知书，报告财产令，收到强制申请书。2023.9.4收到执行裁定书，终结2387号判决的本次执行。收到限制消费令。2024.5.30收到执行裁定书，终结2388号判决的本次执行程序 |
| 2022-085 | 被告/被申请人 | 吉安逸轩装饰工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 111,696.43 | 否 | 2023.1.13收到判决，江西嘉寓不承担责任，胜诉 |
| 2022-085 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉秦皇岛广顺房地产开发有限公司建设合同纠纷 | 否 | 4,349,561.12 | 否 | 2022.10.20收到判决，被告在生效后二十日内支付工程款4069845.65元及利息 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 张家界永兴玻璃有限公司起诉湖南嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 276,672 | 否 | 2022.8.31收到判决支付货款及利息，受理费2755.04元。2022.12.26收到裁定书，准许湖南嘉寓撤诉，受理费25元。2023.7.19收到执行裁定书 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区同发甲醛厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,040,000 | 否 | 2023.3.16收到判决支付104万元及利息，受理费14160元，公告费760元。2023.7.18收到成渝金融法院受理通知书。2024.3.4收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓名下财产。2024.8.21收到结案通知书，终结1401号案件的执行。收到限制消费令。收到执行裁定书，冻结四川集团银行存款1067102元。收到执行裁定书冻结房产。收到执行裁定书终结1401号的执行 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 2,147,146.82 | 否 | 2022.9.20收到判决被告共同支付汇票款及利息。2023.7.6收到裁定书四川撤回上诉 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 上海如浔实业有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.23收到判决支付100万元及利息，受理费14003元，公告费760元。2023.5.11收到执行裁定书，收到执行通知书。2023.10.7收到限制消费令、失信决定书 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 苏州博坤玻璃有限公司起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 796,795.56 | 否 | 2022.12.8收到判决，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 陕西红墙新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 849,678.82 | 否 | 2023.2.22收到裁定书，准许原告撤回起诉，胜诉 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 天津明耀建筑装饰材料有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2022.8.8收到传票2022.9.5下午15点30开庭 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 深圳市胜杰昌建筑劳务服务有限公司起诉江西嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2022.11.29开庭。2022.10.28收到诉状。2023.7.26收到执行裁定书，终结本次执行 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 深圳中盛建筑装饰工程劳务有限公司起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 207,426.66 | 否 | 2023.8.14收到执行通知书，报告财产令 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 清河县亿豪密封件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 457,668.4 | 否 | 22.8.8诉前调通知 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 清河县亿豪密封件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 507,800 | 否 | 22.8.8诉前调通知 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 潍坊爱格仕铝材设备股份有限公司起诉嘉寓门窗科技、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 400,000 | 否 | 2022.9.20收到判决书，驳回原告的诉讼请求，胜诉 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 聊城市美满商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 102,933.74 | 否 | 2023.1.18收到裁定书，原告撤诉 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 聊城市美满商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 132,283.06 | 否 | 2023.1.18收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 济南诚赫建筑安装有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,077,125.1 | 否 | 2023.3.6收到判决，四川嘉寓不承担支付责任。203.10.20收到判决，驳回原告上诉，胜诉 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 山西博盛建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 589,241.11 | 否 | 2023.8.9收到判决，生效起30日内支付583095.11元及利息，受理费9692元。2024.1.9收到执行通知书，报告财产令 |
| 2022-088 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉长沙新力湘房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,390,136.63 | 否 | 2023.1.18收到判决，被告于生效起十日内支付江西嘉寓1390136.63元及利息。2023.3.20收到裁定书，按被告撤回上诉处理。2024.8.5收到执行裁定书，终结9433号判决的本次执行 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 盐城市桐銮商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 124,230.08 | 否 | 2022.9.5收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 鄂尔多斯市生翔汽车运输有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.27收到判决，广东嘉寓支付汇款金额及利息，受理费6900元，保全费5000元。北京嘉寓不担责。2024.3.13收到案外人执行异议申请书，证据。2024.3.22收到执行裁定书，驳回徐永田、柴艳花的异议请求 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,086,202.77 | 否 | 2022.11.4收到判决书：支付工程款1086202.77元及利息，受理费7438元。2023.3.1收到裁定书，准许北京嘉寓撤回上诉。2023.7.24收到执行通知书。2023.12.8收到限制高消费令 |
| 2022-088 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉甘肃天麟房地产开发集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 3,028,000.00 | 否 | 2023.4.12收到调解书，被告支付重庆嘉寓3027680元。 |
| 2022-088 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉武汉中央商务区股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 208,483.36 | 否 | 2022.8.30下午15点开庭 |
| 2022-088 | 被告/被申请人 | 上海嘉硕精密模塑有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 874,735.34 | 否 | 2023.7.18收到判决支付867955.64元及利息，广东嘉寓不承担那支付责任。收到裁定书，准许原告撤回对其他被告的起诉。2023.8.7收到四川上诉状，更改落款法院为上海金融法院。2024.6.19收到执行裁定书，冻结集团四川银行存款937982.82元。收到失信决定书，限制消费令。2024.6.20收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 山东嘉伟门窗幕墙有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,903,789.09 | 否 | 2023.3.3收到判决：支付1903789.09元及利息，受理费21934元。2023.6.12收到判决，驳回北京嘉寓上诉，维持原判。2023.8.21收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 山东耀华玻璃有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 310,004.91 | 否 | 2023.4.23收到判决支付310004.91元及利息，受理费5950元 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 东昌府区郑家镇顺兴五交化门市部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 116,027.63 | 否 | 2023.5.18收到执行裁定书 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 启东启润康耐柯连接件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 779,169.01 | 否 | 2022.11.25收到判决支付票据款779169.01元及利息，受理费11592元，保全费4470元2023.3.9收到报告财产令，执行通知书。2023.5.5收到执行裁定书，终结本案执行 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 重庆洽润建筑劳务有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 16,823.84 | 否 | 2023.1.9收到判决，重庆嘉寓不承担责任，不承担责任 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 内蒙古伙伴贸易有限公司起诉广东嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.28收到调解书，于23.1.30前支付30万元，23.2.28前支付30万元，23.3.30前支付40万元及利息，受理费6900元，保全费5000元，2022.10.13收到冻结裁定书 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.5.29收到判决支付100万元及利息，受理费13800元。收到缴费通知书 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 542,208.63 | 否 | 2023.1.18收到判决支付542208.63元及利息，受理费4611.04元。2023.4.24收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 2,060,000 | 否 | 2023.1.18收到判决支付206万元及利息，受理费11640元。2023.5.4收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉。2025.4.8收到报告财产令，执行通知书，执行传票，2025.4.28上午10点询问 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 山东池垚材料建筑有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.11.17收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 淄博铭鑫电子商务有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 是 | 2023.2.27收到判决，四川嘉寓支付90万元及利息，广东嘉寓，嘉寓股份承担连带责任，受理费12800元，保全费5000元。2023.6.28收到裁定书，按广东嘉寓、嘉寓股份撤回上诉处理 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.9.25收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，返还原告垫付的公告费800元，受理费13800元。2025.3.17收到执行通知书 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2023.9.25收到判决，生效起十日内支付60万元及利息，返还原告垫付的公告费800元，受理费9800元，2025.3.17收到执行通知书，收到执行传票 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2023.9.25收到判决，生效起十日内支付60万元及利息，支付原告垫付的公告费800元，受理费9800元，2025.3.17收到执行通知书，收到执行传票 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2023.9.25收到判决，生效起十日内支付60万元及利息，支付原告垫付的公告费800元，受理费9800元 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 山西钢联工贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2023.9.25收到判决，生效起十日内支付60万元及利息，支付原告垫付的公告费800元，受理费9800元。2025.3.17收到执行通知书，收到执行传票 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 浙江鸿业不锈钢有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,180,207.85 | 否 | 2022.9.29收到判决，支付票款金额及利息，受理费7795元。2022.12.16收到限制消费令，报告财产令，执行通知、财产申报通知 |
| 2022-089 | 被告/被申请人 | 北京泰澎江建筑设备租赁有限公司起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 931,000 | 否 | 2022.8.17收到调解书于2022年12月31日前支付被告931000元。2023.2.1收到执行通知书，报告财产令。2023.6.12收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 西安正广欣建材有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 909,631.18 | 否 | 收到财保裁定书 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 常州左德商贸有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 96,966 | 否 | 2022.8.25收到民事调解书，于22.12.31前支付96966元，2022.9.21收到裁定书按原告撤诉处理。2023.3.15收到执行通知书，报告财产令，2023.6.27收到限制消费令、失信决定书 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 王敬坤起诉江西嘉寓、北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 3,099,211.98 | 否 | 2023.4.20收到判决支付3024325.52元及利息，受理费16035元 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,657,046.38 | 否 | 2022.12.15收到判决支付1657046.38元及利息，受理费19986元，保全费5000元。2023.7.24收到执行通知书，报告财产令。2023.12.4收到限制高消费令 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 史贵宝起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 是 | 2,069,034.6 | 否 | 2023.1.4收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 2023.7.17收到判决，生效后三日内支付103万元及利息，受理费14070元 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 392,574.26 | 否 | 2023.5.17收到判决支付382574.26元及利息，受理费7288元。2023.7.17收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2023.7.17收到判决支付60万元及利息，受理费9900元 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 固安县海航商贸中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 219,706.18 | 否 | 2023.4.23收到执行通知书，报告财产令，限制消费令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 合肥恒门窗嘉幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 978,047.15 | 否 | 2022.9.28收到传票，2022.10.28上午8点30开庭 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区浩锐平面设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 189,580.05 | 否 | 2022.10.25收到传票，2022.11.7上午9点开庭 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区朋华五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 166,076.52 | 否 | 2022.10.9收到传票，2022.11.4上午9点10点11点开庭 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区朋华五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 549,751.61 | 否 | 2022.10.9收到传票，2022.11.4上午9点10点11点开庭 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 聊城市昱彤金属材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 500,000 | 否 | 2023.4.11收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 唐山新田昌贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 收到判决，支付200万元及利息，受理费22800元，保全费5000元。2024.3.4收到报告财产令，执行通知书，收到执行传票 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 深圳鑫汇鹭科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 2022.9.26收到判决支付票据款及利息，受理费7158元，保全费5000元。2023.6.5收到执行裁定书，中止判决的执行 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 新泰市金埔矿业有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,080,000 | 否 | 2024.8.26收到结案通知书，已付清 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 南京大野建筑节能科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 352,757.55 | 否 | 2022.9.15下午1点半开庭 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 聊城市昱彤金属材料有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 106,697.33 | 否 | 2023.4.11收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-094 | 被告/被申请人 | 内蒙古自立科技有限责任公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.4.28收到裁定书，准许原告撤回起诉 |
| 2022-096 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉广州萝奥房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 2,928,663.93 | 否 | 2023.2.28收到判决，被告支付嘉寓股份2249600.91元及利息。2025.4.21收到案外人异议申请书，证据。2025.5.6收到执行裁定书，驳回案外人林茜的全部异议请求。收到案外人异议申请书，证据。收到情况说明。2025.5.29收到执行裁定书，驳回案外人全部异议请求。2025.7.8收到应诉通知书，举证通知书，收到传票，2025.9.28上午9.15开庭，收到证据。2025.7.14收到法院查封异议申请书、证据。2025.7.21收到合议庭组成人员通知书，收到法院查封异议申请书，证据。2025.7.31收到执行裁定书，驳回案外人周文胜的全部异议请求 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区东联五金建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,010,000 | 否 | 2022.10.8收到裁定书，按原告撤诉处理 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 210,926.72 | 否 | 2023.2.1上午10.30开庭。2023.4.20收到判决：支付169673.24元及利息。2023.7.31收到执行通知书，报告财产令。2023.8.17收到执行裁定书，冻结股份银行存款 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 王敬坤起诉北京嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 565,101.71 | 否 | 2023.4.20收到判决支付565101.71元及利息，受理费4780元。2023.7.28收到执行通知书，报告财产令。2023.8.17收到执行裁定书，冻结股份银行存款 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 河北百彩地坪工程有限公司起诉北京嘉寓、北京嘉寓光能票据追索权纠纷 | 否 | 1,400,000 | 否 | 2022.11.24收到判决支付140万元及利息，受理费8700元。2023.12.13收到再审申请书。2024.2.27收到裁定书，驳回其他被告再审申请 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区朋华五金店起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 481,137.17 | 否 | 2022.10.24收到传票，2022.11.4下午2点30开庭 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区朋华五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 333,640.07 | 否 | 2022.10.9收到传票，2022.11.4上午9点10点11点开庭 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区浩锐平面设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 340,466.3 | 否 | 2022.10.19收到传票，2022.10.27上午10点开庭 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 华容区诚新商贸经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 269,162.14 | 否 | 2023.1.17收到判决，四川嘉寓不承担责任，不承担责任 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 北京向阳宏达建筑工程有限公司起诉嘉寓门窗科技承揽合同纠纷 | 否 | 121,644 | 否 | 2022.8.25收到民事调解书，22.9.30前支付6万，22.10.30前支付尾款，已付清 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 安平富乡建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 990,000 | 否 | 2022.9.9收到调解22.12.31前一次性支付票据金额99万元。收到裁定书，准许原告撤诉。2023.2.10收到执行裁定书，收到报告财令。2023.2.20收到限制消费令。2024.1.2收到执行裁定书，驳回原告的追加请求 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 常州富莱德环保科技有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 300,000 | 否 | 2022.11.26收到判决，生效期十日内支付30万元及利息，受理费2900元，保全费2020元。2023.2.11收到裁定书，按重庆嘉寓自动撤回上诉处理 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 无锡通特商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.6.1收到判决连带支付100万元，北京嘉寓、广东嘉寓不承担支付责任受理费13800元，保全费5000元，公告费600。收到裁定书，准许原告撤回对其他被告的起诉。2024.3.26收到执行裁定书，查封四川、集团银行存款1013006元。收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，2024.9.9收到执行裁定书，终结4977号判决的本次执行。收到限制消费令 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 山东南山铝业股份有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓加工合同纠纷 | 否 | 466,916.35 | 否 | 2022.9.14收到调解书，22.11.30前支付15万元，22.12.30前支付15万元，23.1.30前支付166916.35元，及违约金，诉讼费4152元，保全费3020元。2023.5.29收到执行通知书、收到执行裁 |
| 定书。2023.10.30收到执行通知书。2024.5.20收到债权转让通知书。2024.7.5收到执行传票，2024.7.26上午9点到厅调查，收到变更申请执行人申请书 | ||||||
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 天津市千隆金属制品有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 679,247.7 | 否 | 2022.9.21收到判决书，支付货款及违约金 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 西安易盛天装饰建筑工程有限公司起诉北京嘉寓、重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 173,000 | 否 | 2022.8.30收到传票，2022.8.29上午9点执行事宜。2022.9.30收到限制消费令 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 深圳市宜城建筑装潢有限公司起诉北京嘉寓建筑工程合同 | 否 | 131,807 | 否 | 2022.8.30收到执行决定书，纳入失信被执行人名单。2023.8.24收到执行决定书，已付清 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 513,526.67 | 否 | 2022.9.5收到调解书，22.12.31前支付513526.67及违约金，受理费4467.63元、保全费3132.05元。2023.2.1收到执行通知书，报告财产令，已付清 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 温州昊强贸易有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 347,438.37 | 否 | 2022.9.21收到调解书，于23.2.21前支付276288.19元及利息，受理费2722元。2023.3.7收到执行裁定书。收到执行通知书，报告财产令。收到传票，2023.2.21谈话。2023.8.11收到执行决定书，将江苏嘉寓纳入失信被执行人名单，收到限制消费令，部分支付 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 常州言琳新材料科技有限公司起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 250,000 | 否 | 2022.11.23下午3点开庭。2023.3.7收到其他被告上诉状。2023.8.11收到执行裁定书，冻结江苏嘉寓银行存款270023.5元。收到执行通知书 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 常州欣欣向荣建材有限公司起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 292,500 | 否 | 2022.11.14收到判决：支付292500元及利息，受理费2868元。2023.8.11收到执行裁定书，冻结江苏嘉寓银行存款309689元。收到执行通知书，报告财产令 |
| 2022-096 | 被告/被申请人 | 江苏耀兴安全玻璃有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 3,516,025.43 | 否 | 2022.9.22收到调解书，于22.12.10前支付80万元，23.1.16前支付1843607.83元，23.4.30前支付872417.6元及利息，受理费17675元，保全费5000元，部分支付 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 王敬坤起诉北京嘉寓装修装饰合同纠纷 | 否 | 1,032,824.76 | 否 | 2023.7.11收到判决，生效起七日内支付1032824.76元及利息，受理费7465元 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 北京中海兴业安全玻璃有限公司起诉嘉寓门窗科技买卖合同纠纷 | 否 | 459,529.91 | 否 | 2023.1.10收到执行通知书、报告财产令。2023.7.24收到限制消费令 |
| 2022-097 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉北京正联商贸有限公司合同纠纷 | 否 | 504,480.17 | 否 | 收到调解书，被告支付货款、保全费、受理费 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 扬州市信隆典当行有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 550,000 | 否 | 2022.9.5收到裁定书，本案移送扬州市广陵区人民法院处理 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 上海圣露地基工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 622,175.83 | 否 | 2023.1.7收到判决，驳回原告全部诉讼请求，胜诉 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 上海圣露地基工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 622,862.87 | 否 | 2023.1.7收到判决，驳回原告全部诉讼请求，胜诉 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 大连广耀玻璃科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 759,862.6 | 否 | 2022.9.1收到调解书，22.12.31前支付759862.6元及利息、受理费5699元。2023.6.8收到执行传票，2023.6.13上午谈话，收到执行通知书，报告财产令。2023.6.29收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 湖北荣泰建筑玻璃有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,099,146.72 | 否 | 2022.9.1收到调解书，22.12.31前支付1099146.72元及利息、受理费7346元。2023.2.1收到执行通知书。2023.6.25收到限制消费令、失信决定书 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 河北申联密封件有限公司起诉北京嘉寓、临邑嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 105,614.98 | 否 | 2022.10.25收到判决支付105614.98元及利息，受理费1206元。2023.6.5收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2023.8.31收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 合肥恒门窗嘉幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 900,000 | 否 | 胜诉，胜诉 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 固安县筑豪装饰材料销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.9.13收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费13800元。2024.2.19收到执行通知书，收到执行传票。2024.5.31收到限制消费令 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 临沂昶茂商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,002,000 | 否 | 2023.4.19收到传票，2023.5.5上午9点开庭 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 欧马腾会展科技（上海）有限公司起诉徐州嘉寓光能承揽合同纠纷 | 否 | 285,352 | 否 | 2023.5.30收到传票，2023.6.12下午3点开庭 |
| 2022-097 | 原告/申请人 | 黑龙江嘉寓起诉哈尔滨长城建筑集团建筑股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 128,207.50 | 否 | 2023.1.18收到判决，支付黑龙江嘉寓109168元 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 天津信堡玻璃股份有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2022.11.8收到判决支付10万元及利息，受理费1167元，部分支付 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 北京绿贝区块链科技有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 57,727.08 | 否 | 2022.10.31收到调解书，22.11.30前支付保证金1.5万元，已付清 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 广东中亚铝业有限公司起诉湖南嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 542,636.39 | 否 | 2023.1.12收到判决生效期十日内支付473658.42元及违约金，受理费及财产保全费共计7218元。2023.4.26收到判决，驳回湖南嘉寓上诉，维持原判。2023.10.7收执行裁定书，终结本次执行程序。收到执行决定书，限制消费令，已付清 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 广州展宏金属科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 110,000 | 否 | 2022.11.4收到调解书，22.12.31前一次性付清11万元及利息。2023.4.19收到执行通知书，报告财产令。2023.6.27收到限制消费令、失信决定书 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 清河县亿豪密封件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 450,000 | 否 | 2022.10.24收到判决支付票据款45万元及利息，受理费8272元，保全费3020元 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 清河县亿豪密封件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2022.10.24收到判决支付票据款50万元，受理费8878元，保全费3270元。2023.7.14收到报告财产令，执行通知书，收到执行传票 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 济南市捷承商贸有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.9.21收到判决，支付票款及利息，受理费6900元。已经上诉，2023.2.1收到济南市中级人民法院受理案件通知书。2023.6.15收到执行裁定书，终结本次执行程序。收到失信决定书。2023.10.12收到裁定书，本案移送北京市顺义区法院处理 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 常州燃情商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 442,989.99 | 否 | 2022.10.8收到判决，支付汇票金额442989.99元及利息，受理费3972元。2023.3.14网络开庭 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 南通市全欧建筑装饰有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 453,927.88 | 否 | 2022.11.11收到判决：支付453927.88元及利息，受理费4055元。2023.7.24收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款473324.91元 |
| 2022-097 | 被告/被申请人 | 聊城云开建筑有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,020,000 | 否 | 2023.3.17收到裁定书，按原告撤诉处理 |
| 2022-098 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉嘉兴京御房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 469,252.14 | 否 | 2023.2.16收到裁决书 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 西安市思唯商贸有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2024.7.8收到判决，生效起十日内支付90万元，受理费13030元，保全费5000元 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 寿阳诚予贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,964.97 | 否 | 2022.12.13收到判决支付200964.97元及利息，受理费2157元。2023.6.12收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 长葛市凯域农业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 660,434.1 | 否 | 2023.1.7收到执行裁定书。收到报告财产令，执行通知书 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 王国珑起诉上海嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 139,734.37 | 否 | 2022.10.18上午9点开庭 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 西安舜通奥建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 415,949.65 | 否 | 2023.4.13收到判决支付415949.65元及利息，受理费7539元。2023.8.2收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 2023.9.12收到判决，支付103万元及利息，受理费14226元，公告费260元 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 650,138.43 | 否 | 2023.9.1收到判决，支付650138.43元及利息，受理费10412元，公告费560元 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 619,975.44 | 否 | 2023.9.1收到判决，支付619975.44元及利息，受理费10104，公告费560元 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 是 | 1,343,391.59 | 否 | 撤诉，该案并入其他案件，撤诉 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2023.9.1收到判决，支付60万元及利息，受理费9904，公告费560元 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 济南树德经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2023.8.30收到判决。支付60万元及利息，受理费9900元，公告费560元 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 深圳市凯信汇通资产管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,000,000 | 否 | 2022.9.19收到传票，2022.10.12下午4点30开庭，收到诉状。2024.9.30收到判决，驳回原告上诉，维持原判 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 启东市坤燕食品经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.11.4收到判决支付100万元及利息，受理费7000元。2023.5.15收到执行通知书，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓存款。2023.6.21收到限制消费令，2024.10.31收到执行通知书、报告财产令。2024.11.8收到限制消费令 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 张家港保税区金庆堂建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2022.12.6收到判决：支付60万元及利息，受理费4900元，保全费3520元。2023.2.16收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 山东温声玻璃科技股份有限公司起诉河北嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 335,342.1 | 否 | 2022.9.30收到判决，生效之日起五日内支付30万及利息，受理费3181元，保全费2370元。2023.3.2收到结案通知书，已付清 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 常州市勤达化工有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 2023.1.13收到判决：支付200万元及利息，受理费22800元，公告费600元。2023.10.20收到执行传票，2023.10.26上午9.30执行谈话，收到执行通知书，报告财产令，缴费通知书，缴纳金额2149011元。2024.3.26收到限制消费令。收到执行裁定书，终结5127号判决的执行 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 张家界桑植县成升建筑劳务有限公司起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 684,300 | 否 | 2023.6.5收到判决：支付684300元及利息，受理费11618元。2023.11.3收到执行裁定书，冻结嘉寓股份银行存款，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 郓城县壮志商贸有限公司起诉河北嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2022.10.31收到判决，生效起七日内支付10万元，受理费保全费共计2220元。2023.1.11收到其他被告上诉状。2023.5.4收到判决，驳回其他被告上诉，维持原判，已付清 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 山东融森企业管理有限公司起诉北京嘉寓承揽合同纠纷 | 否 | 1,378,040.79 | 否 | 2022.10.26收到判决，生效后十日内支付1378040.79元及利息，受理费17202元 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 济南肇亚建材有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 454,534.99 | 否 | 2022.11.14收到裁定书，按原告撤诉处理 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 青岛金瑞星装饰工程有限公司起诉北京嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 否 | 39,126.15 | 否 | 2022.12.26收到冻结裁定书，已付清 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区郑家镇熙琪文具生活馆起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 300,000 | 否 | 2022.12.1收到裁定书，本案按原告撤诉处理 |
| 2022-099 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉昆明蓝光房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 326,821.87 | 否 | 2022.12.6收到调解书。2024.9.9收到执行裁定书，终结执133号案件的执行 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 聊城鑫图建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 600,000 | 否 | 2023.2.15收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 西安舜通奥建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 143,427.55 | 否 | 2023.2.13收到判决：支付143427.55元及利息，受理费3168元，公告费560元。2023.6.28收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 海安海燕花卉经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.8收到裁定书，按照原告撤诉处理 |
| 2022-099 | 原告/申请人 | 湖南嘉寓起诉佛山市时代德晖房地产开发有限公司、佛山市时代鸿泰投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 2,110,761.00 | 否 | 2023.8.2收到判决，被告生效起十日内支付2057002.17元。2023.10.9收到受理执行案件通知书 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 山东飞度胶业科技股份有限公司起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 是 | 3,847,507.75 | 否 | 2022.10.11收到裁定书，按照原告撤诉处理 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 712,036.94 | 否 | 2023.2.13收到判决，嘉寓公司不用承担支付责任。胜诉 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 宜春江特机械转动有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 190,888.98 | 否 | 2022.12.28收到判决，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 山西皓昇贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.9.14收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费13948元，公告费350元。2024.5.9收到执行通知书，报告财产令 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 山东滨州龙峰化纤制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 264,178.22 | 否 | 2022.11.17收到判决，由于追索时效，嘉寓不担责。2022.11.30收到上诉状，收到判决，四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓不用承担责任，收到裁定书，准许原告撤回对其他被告的起诉。2022.12.5收到上诉状。2023.5.11收到判决，驳回原告上诉，维持原判，胜诉 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 安宁嘉泰建筑有限责任公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 620,698.94 | 否 | 2022.9.28收到判决，重庆嘉寓不用支付票据款及利息，胜诉 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 安宁嘉泰建筑有限责任公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 300,000 | 否 | 2022.9.28收到判决，重庆嘉寓不用支付票据款及利息，胜诉 |
| 2022-098 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 否 | 12,763,079.76 | 否 | 2023.5.18收到判决，生效起十日内支付1343391.59元及利息，受理费85876元，保全费5000元。2023.10.25收到报告财产令，执行通知书 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 许云龙起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓建设合同纠纷 | 否 | 3,195,967.41 | 否 | 2022.11.29收到判决，四川嘉寓支付工程款3195967.41元及利息，受理费16184元。广东嘉寓不担责。2023.2.16收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判。2023.5.5收到报告财产令，执行通知书 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 宜兴市华丰特种玻璃装饰有限公司起诉四川嘉寓收到传票 | 否 | 174,880.92 | 否 | 2023.1.10收到判决支付174880.92元及利息，受理费1899元。2023.3.6收到执行通知书，报告财产令，送达回证，限制消费令。收到执行裁定书。2025.1.17收到通知书，追加被执行人申请书，证据。2025.1.24收到执行裁定书，中止房产的查封 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 北京德兴建筑安装有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,081,439.39 | 否 | 2022.12.9收到判决：支付1081439.39元及利息，受理费14548元，保全费5000元，公告费300元。广东嘉寓不担责 |
| 2022-099 | 被告/被申请人 | 河北宸健塑胶制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 2022.12.5收到判决：支付103万元及利息，受理费7035元。2023.6.14收到报告财产令，执行通知书，限制消费令，执行传票 |
| 2022-105 | 原告/申请人 | 河北嘉寓起诉香河理想嘉业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 653,837.88 | 否 | 2022.10.8收到判决，生效后十日内支付工程款及利息 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 860,942.31 | 否 | 2023.3.20收到判决，四川嘉寓不担责。胜诉 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 北京和平管庄铝型材有限公司起诉江西嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 2,123,262.18 | 否 | 2023.12.25收到判决，准许追加股份为执1683号案件的被执行人，承担连带清偿责任。2024.11.20收到执行裁定书，划拨嘉寓股份银行存款，部分支付 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 周汝前起诉重庆嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 否 | 2,650,841.12 | 否 | 2023.4.26收到判决支付2650841.12元及利息，受理费14003.36元 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 济南梅雅建筑工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费7016元。2023.12.25收到执行通知书，报告财产令，限制消费令。2024.12.19收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 余姚市诚瑞五金厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2022.10.21收到调解书，23.1.30前支付30万元，23.2.28前支付30万元，23.3.30前支付40万元，受理费6900元，2024.12.11收到执行通知书，报告财产令。2025.1.10收到限制消费令 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 许云龙起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 356,266.18 | 否 | 2023.7.20收到判决十日内支付302918.68元及利息，受理费3322元。北京广东不承担支付责任。2024.12.30收到执行裁定书，收到执行传票，收到限制消费令，执行通知书，报告财产令 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 广东宏科建设股份有限公司起诉北京嘉寓合同纠纷 | 否 | 228,439.82 | 否 | 2023.1.9收到判决，生效起七日内日支付228439元及利息，受理费2363元。2023.3.31收到执行通知书，报告财产令。收到传票，2023.4.4上午谈话。2023.6.27收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 北京华诺金誉门窗有限公司起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 712,780.35 | 否 | 2022.10.26收到调解书23.1.31前支付完毕，受理费5464元。2023.2.16收到传票谈话，收到执行通知书，报告财产令。2023.7.24收到限制消费令 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 太仓市城厢镇昌恒门窗配件厂起诉北京嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 39,036 | 否 | 2023.4.25收到调解书，嘉寓门窗节能科技（上海）有限公司于23.6.30前支付39036元，受理费387.95元 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 赵卫刚起诉四川嘉寓建筑工程分包纠纷 | 否 | 73,653.56 | 否 | 2022.11.10收到判决，生效起7日内支付73653.56元，受理费825元 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 利乐藏（山东）置业发展有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.1.10收到判决支付100万元及利息，受理费14817元 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 河北申联密封件有限公司起诉北京嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 91,287.3 | 否 | 2023.6.13上午谈话，收到报告财产令，执行通知书。2023.6.29收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 高青金格迈商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,016,983.16 | 否 | 2023.1.4收到判决：支付1016983.16元，受理费6976元，保全费5000元。2023.5.30收到济南市中级人民法院受理案件通知书。2023.10.20收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判。2025.2.10收到执行通知书，报告财产令，上诉 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 蔡裕杰起诉江苏嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司、江苏嘉寓-南京分公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 3,324,906 | 否 | 2022.10.26 质证，收到证据材料 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 山西邦诚劳务工程有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,044,586.45 | 否 | 2022.12.26收到判决，生效期十日内支付1044586.45元及利息，受理费7145元。2023.6.5收到裁定书，准许四川嘉寓撤回 |
| 上诉。2023.7.24收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书。2024.12.11收到执行裁定书，冻结四川嘉寓、嘉寓集团银行账户 | ||||||
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 河南代拉罗金属材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.22收到判决，四川嘉寓不担责，胜诉 |
| 2022-105 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉青岛李沧万达广场投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,277,224.38 | 否 | 2023.7.6收到裁决书，李沧万达支付工程款988224.38元及利息，支付律师费42000元，仲裁费股份承担，5483.85元，李沧万达承担31075.15元以上十日内支付完毕 |
| 2022-105 | 原告/申请人 | 黑龙江嘉寓起诉牡丹江万达广场投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 663,425.00 | 否 | 2024.4.15收到撤案决定，撤销DP20222294号案，中止本案仲裁程序；仲裁费26250元 |
| 2022-105 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉南昌万达城投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 3,532,599.47 | 否 | 2023.2.21收到撤案决定 |
| 2022-105 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉青岛城阳碧桂园房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,172,701.89 | 否 | 2023.10.20收到裁决书，向申请人支付1069687.97元及利息 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 邯郸市谐和建筑劳务分包有限公司北京分公司起诉北京嘉寓建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 88,082.15 | 否 | 暂无，部分支付 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 包头市泉通贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,564,958.8 | 否 | 2022.11.18收到传票，2022.12.19上午9点30开庭，收到裁定书，本案转为普通程序 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 天津金鹏铝材制造有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 228,398.35 | 否 | 2022.11.14收到调解书，于23.2.31前支付228398.35元及利息，受理费2363元。2023.2.22收到执行通知书，报告财产令，传票，2023.2.28上午谈话。2023.6.25收到限制消费令、失信决定书 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 泰州市天赐金属制品有限公司起诉四川嘉寓 | 否 | 800,000 | 否 | 2023.5.23收到判决：支付80万元及利息，保全费4820元，受理费5900元 |
| 2022-105 | 原告/申请人 | 山东嘉寓起诉美好建筑装配科技有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 285,823.43 | 否 | 2023.3.9收到延长仲裁期限决定书，收到裁决书，被告支付285823.43元及违约金2480771元。2024.3.5收到执行裁定书，中止对000000426号裁决书的执行 |
| 2022-105 | 原告/申请人 | 湖南嘉寓起诉清远市锦盛房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 2,895,163.49 | 否 | 2023.2.28收到判决，被告生效期十日内支付湖南嘉寓2317795.51元及利息。2024.4.7收到执行裁定书，终结7577号案件执行 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 921,779.56 | 否 | 2023.10.25收到判决，四川嘉寓不承担支付责任 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 天津耀皮工程玻璃有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 583,920.09 | 否 | 2022.11.18收到调解书，于23.2.28前支付10万元，23.3.31前支付20万元，于23.6.31前支付319371.44元，受理费4997元 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 通化市万兴物资销售有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2024.1.8收到裁定书，驳回原告起诉，胜诉 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 星誉融资担保（天津）有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,399,471.83 | 否 | 2023.1.13收到判决：支付1399471.83元及利息，受理费8697.62元，保全费5000元。2023.3.6收到执行通知书，报告财产令 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 山东远华节能新材料有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 547,168.59 | 否 | 2023.4.14收到判决支付547168.59元及利息，受理费9272元，申请费3360元 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区朋华五金店起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 167,264.29 | 否 | 2023.2.20收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 肖芬起诉四川嘉寓劳动争议 | 否 | 78,890 | 否 | 2023.6.25收到裁决书：1.肖芬与四川嘉寓自2020.2.15-2021.7.31期间存在劳动关系 2.四川嘉寓于10日内支付盖士峰工资68390元和经济补偿10500元。2024.6.24收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.11.1收到执行裁定书，收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 盖士峰起诉四川嘉寓劳动争议 | 否 | 112,864 | 否 | 2023.6.25收到裁决书：1.盖士峰与四川嘉寓自2020.1.5-2021.7.31期间存在劳动关系 2.四川嘉寓于10日内支付盖士峰工资92864元和经济补偿20000元。2024.5.20收到执行传票，2024.6.4上午9点调查询问，收到报告财产令，执行通知书。2024.12.2收到执行裁定书，查封一辆车。冻结账号。查封房产。收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 无锡云健钢贸有限公司起诉重庆嘉寓 | 否 | 100,000 | 否 | 2023.4.13收到判决：支付100万元及利息，受理费1150元，保全费1070元 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 562,996.83 | 否 | 2023.6.20收到判决：支付562996.83元及利息，受理费9430元。2023.10.20收到裁定书，继续冻结银行存款57万元。收到协助执行通知书 |
| 2022-105 | 被告/被申请人 | 于成龙起诉河北嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 否 | 22,700 | 否 | 2022.11.7收到调解书，22.11.30前一次性付清2万元，已付清 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区郑家镇熙琪文具生活馆起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 167,065.59 | 否 | 2024.1.24收到判决，生效起十日内支付167065.59元及利息，受理费3642元。2024.7.1收到执行传票，2024.8.5上午 |
| 9.30询问，收到执行通知书，报告财产令。2024.12.2收到限制消费令。2025.1.24收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 | ||||||
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 海安尚航企业管理服务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 827,074.97 | 否 | 2022.12.23收到判决：支付827074.97元及利息，受理费6035元。2024.4.30收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款913524.88元。2024.9.2收到执行裁定书，终结5776号判决的本次执行程序。收到限制消费令 |
| 2022-109 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 200,000.00 | 否 | 2022.12.1收到判决，驳回重庆嘉寓其他诉讼请求 |
| 2022-109 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉昆明蓝光滇池文化旅游发展有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 75,967.60 | 否 | 2022.12.1收到判决，驳回重庆驾驭其他诉讼请求 |
| 2022-109 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉云南白药置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 82,978.96 | 否 | 2022.12.1收到判决，驳回重庆嘉寓其他诉讼请求。2025.2.17收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 2022-109 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉昆明蓝光云报置业有限公司、云南建投第四建设有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 400,000.00 | 否 | 2023.3.17收到调解书，被告生效起七日内支付 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 清河县鸿海橡塑制品科技有限公司起诉江苏嘉寓、北京嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 852,806.12 | 否 | 解书22.12.31前支付15万元，23.2.28前支付15万元，223.4.30前支付余款214910.13元。2022.12.1收到裁定书，准许原告对北京嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司的起诉。2023.3.16收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，冻结江苏嘉寓银行存款528685.13元，部分支付 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 溧阳市别桥云杰建材经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2022.12.5收到裁定书，准许原告撤回起诉 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 郓城县壮志商贸有限公司起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 400,000 | 否 | 2023.1.3收到判决，四川嘉寓支付40万元，受理费3620元，保全费2620元，保全保险费1000元。2023.5.29收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 上海跃萱实业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 16,031.57 | 否 | 2022.11.7收到调解书，四川嘉寓不承担责任，恒大付款。胜诉 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 邯郸市迈兆商贸有限公司起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 否 | 451,323.55 | 否 | 2023.3.6收到判决支付451323.55元及利息，受理费4035元。2023.6.1收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉。2024.12.30收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2022-109 | 原告/申请人 | 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司起诉东营恒大华府置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 2,700,000.00 | 否 | 2022.12.5收到传票，2022.12.29开庭 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 李燕起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 19,521 | 否 | 2023.1.3收到判决支付19521元。2024.1.24收到执行传票，收到报告财产令，执行通知书。2024.6.24收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 济南大宇玻璃销售有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,060,000 | 否 | 2023.6.8上午9点执行，收到执行通知，报告财产令。2022.12.28收到调解书，于23.3.4.5分别支付35万元、35万元、36万元；受理费7170元，保全费5000元 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 山西君瀚集团有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,127,635.67 | 否 | 2023.12.18收到判决，生效起十日内支付1127635.67元及利息，受理费15107元，保全费5000元 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 启东启润康耐柯连接件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,784,050.36 | 否 | 2023.4.24收到结案通知书，执行内容已由本案执行完毕，结案 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、北京嘉寓、广东嘉寓建筑工程施工合同纠纷 | 是 | 29,911,700 | 否 | 2023.10.20收到裁定书，驳回高国强的起诉。胜诉 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 山东财典教育科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 466,451.24 | 否 | 2023.2.1收到判决，生效期十日内支付466451.24元及利息，受理费4148.5元。2025.3.11收到执行通知书，报告财产令，限制消费令，收到执行裁定书 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 天津金旺鑫商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2022.12.23收到判决：支付60万元及利息，受理费4946元。2023.3.2收到裁定书，按四川嘉寓撤回上诉处理 |
| 2022-109 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉东营恒大华府置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 900,000.00 | 否 | 2022.11.29收到判决 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 北京星美林工装饰材料有限公司起诉江西嘉寓、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 111,696.43 | 否 | 2024.2.26二次开庭 |
| 2022-109 | 被告/被申请人 | 潘云亮起诉北京嘉寓劳动报酬争议 | 否 | 393,852.2 | 否 | 暂无，已付清 |
| 2022-109 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉 湖北三江航天商业经营有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 2,000,000.00 | 否 | 2022.11.21开庭 |
| 2022-109 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉湖北三江航天商业经营有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 2,000,000.00 | 否 | 2022.11.21开庭 |
| 2022-109 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉哈尔滨市诚业房地产开发有限公司、恒大地产哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 545,000.00 | 否 | 2023.3.2开庭 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 江阴新鼎龙铝型材有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 10,394.4 | 否 | 2022.11.9收到传票，2022.11.23下午2点30开庭，收到举证通知书，应诉通知书，收到裁定书，冻结江苏嘉寓银行存款11000元，收到诉状及证据。部分支付 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓物业服务合同纠纷 | 否 | 284,200 | 否 | 2023.4.26收到执行裁定书，收到执行通知书 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 合肥市轩龙物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 243,426.86 | 否 | 2024.1.5收到判决，生效起十日内支付243426.86元及利息，受理费4951元，保全费1737元。2024.4.30收到执行通知书，报告财产令。收到执行传票 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 河北申联密封件有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 666,126.87 | 否 | 2022.12.7收到调解书，于23.3.31前支付635123.87元，受理费5230.63元，保全费3920元。2023.6.5收到执行传票，2023.6.13上午谈话，收到报告财产令，执行通知书。2023.6.29收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 上海宏信设备工程有限公司起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 0 | 否 | 被告李玉清追加北京嘉寓为本案共同被告，收到裁定书，本案中止诉讼 |
| 2022-111 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉桂林桂加房地产有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 1,474,613.31 | 否 | 2023.5.5收到判决，被告支付1417583.33元及利息 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 西安舜通奥建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 206,552.79 | 否 | 2022.12.19收到诉状。2023.3.31收到判决，生效起二十日内支付206552.79元及利息，受理费4458元 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 镇江新区捷诚农村小额贷款有限公司起诉江西嘉寓票据付款请求权纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2022.12.12上午9点30开庭，收到诉状，收到举证通知书，应诉通知书。2023.7.31收到执行裁定书，终结本次执行 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 扬州市信隆典当行有限公司起诉 四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 118,000 | 否 | 2023.4.8收到判决，驳回原告诉讼请求 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 扬州市信隆典当行有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 480,415.2 | 否 | 2023.9.19收到裁定书，撤销5509的判决，准许原告撤回起诉 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 渤海银行股份有限公司石家庄分行起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 106,074 | 否 | 2023.2.16收到判决，生效期十日内支付980975元及利息，受理费6845元。2023.6.12收到裁定书，按四川嘉寓撤回上诉处理 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 上海厚川物流有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 153,938.44 | 否 | 2023.10.16收到应诉通知书，参加诉讼通知书，举证通知书，诉状、证据 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 天津瑞丰橡塑制品有限公司起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 635,994.67 | 否 | 2022.12.9收到调解书，23.3.31前支付313693元，23.4.30前支付313.694.23元，支付违约金8607.44元。受理费5080元，保全费3700元。2023.5.15收到执行通知书，报告财产令。2023.5.25收到失信决定书，限制消费令 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 河南厚德装饰材料有限公司起诉北京嘉寓、河南嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2023.1.17收到判决：支付20万元及利息，受理费2150元，保全费1520元。2023.3.24收到执行通知书，报告财产令 |
| 2022-111 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉香河理想嘉业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 515,945.86 | 否 | 2023.1.10收到判决，生效后十日内被告支付北京嘉寓344793.49元及利息 |
| 2022-111 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉香河理想嘉业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 95,608.44 | 否 | 2023.1.10收到判决，被告于生效后十日内支付北京嘉寓18994.25元及利息 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 北京精诚盛华工贸有限公司起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 332,182 | 否 | 2022.12.27收到调解书，23.3.31前支付货款314841.44元，受理费3011元。2023.4.17收到执行通知书，报告财产令。2023.7.24收到限制消费令 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 沈阳康德普斯通用设备有限公司起诉北京嘉寓光能科技有限公司买卖合同纠纷 | 是 | 700,000 | 否 | 2022.12.29收到判决，北京嘉寓光能科技不承担责任。胜诉 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 台州市力思龙铝业有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 60,506 | 否 | 2023.8.11收到判决，驳回原告上诉，胜诉 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 佛山市盛誉群力玻璃科技有限公司起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 93,062.39 | 否 | 2022.12.2收到调解书，23.3.28前全部清偿完毕，受理费1063元。2023.5.10收到报告财产令，收到执行裁定书。2023.5.29收到限制消费令，协助执行通知书 |
| 2022-111 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉上饶大红鹰置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 600,000.00 | 否 | 2022.12.20收到判决 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 临清市萨仑商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 887,801.56 | 否 | 2023.2.8收到判决，广东和北京不承担连带责任。2023.4.17收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉。2023.6.30收到执行通知书，报告财产令 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 鄂尔多斯市生翔汽车运输有限公司起诉广东嘉寓、北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.3.8收到送达回证，收到判决，驳回原告诉讼请求。2023.3.23收到诉状。2023.4.25收到裁定书，准许原告撤回对北京嘉寓的起诉，本案继续审理。2024.6.28收到判决，驳回原告上诉，胜诉 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 南京宁科信息科技有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 179,370.68 | 否 | 2023.3.16收到判决：支付104万元及利息，受理费14160元，公告费760元。2023.7.28收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书。2023.12.28收到限制消费令，收到执行裁定书，终结7211号判决的执行程序 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 山东汇善达商贸有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 668,634.77 | 否 | 2023.3.30收到判决，生效起七日内支付649473.68元及利息，受理费12095元。2023.7.25收到判决，驳回其他被告上诉，维持原判。2023.11.8收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 郑州三沃商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,897,779.76 | 否 | 2023.3.15收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 天津安亿玻璃科技有限公司起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司/ | 否 | 370,613 | 否 | 2023.5.30收到调解书支付370613元及利息，受理费3429.6元。2023.6.14收到执行通知书，报告财产令。2023.6.29收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 河北金筑友塑胶科技有限公司起诉北京嘉寓/ | 否 | 50,972.57 | 否 | 2023.1.10收到调解书，23.3.31前支付25486元，23.5.31前支付25486.57元。203.4.20收到传票，2023.4.25收到执行通知书，报告财产令。2023.6.27收到限制消费令、失信决定书，已付清 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 北京建京安居商贸有限公司起诉北京嘉寓/ | 否 | 24,000 | 否 | 2022.12.9收到调解书，23.3.331前支付24000元，已付清 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 北京京顺菊香保温防水材料有限公司起诉北京嘉寓/ | 否 | 84,582 | 否 | 2023.1.11收到调解书，于23.3.31前付清84582元。2023.4.19收到执行通知书，报告财产令。2023.6.27收到限制消费令、失信决定书 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 张学田起诉北京嘉寓 | 是 | 0 | 否 | 2022.12.1收到裁决书，驳回原告的仲裁请求。胜诉 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 山东财典教育科技有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 526,941.26 | 否 | 2024.1.10收到判决，生效后十日内支付526941.26元及利息，受理费9069元。收到执行通知书。2025.3.11收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书 |
| 2022-111 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉恒大新能源汽车（江苏）有限公司，恒大新能源汽车投资控股集团有限公司，建设工程施工合同纠纷 | 是 | 11,344,786.41 | 否 | 2023.7.17收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉 |
| 2022-111 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉宁波梵际贸易有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 599,951.78 | 否 | 2022.12.1收到判决2024.1.8收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 2022-111 | 被告/被申请人 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 204,780.68 | 否 | 2023.2.10收到冻结裁定书。收到判决，生效期七日内支付204780.68元，受理费2200.86元，保全费1543.9元， |
| 2023.4.25收到执行通知书，报告财产令。2023.6.27收到限制消费令，失信决定书 | ||||||
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 定州京禹达防水材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 117,406.76 | 否 | 2023.1.10收到判决，四川嘉寓不担责，胜诉 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 南通开瑞易叉供应链管理有限公司起诉四川嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 40,000 | 否 | 2023.1.10收到调解书，23.4.30前一次性支付4万元。2023.5.12收到执行通知，报告财产令，收到执行裁定书。2023.8.11收到执行裁定书，终结2302号调解书的执行。收到限制消费令 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 连云港朋月机械设备租赁有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 700,000 | 否 | 2023.7.3收到裁定书，驳回原告的起诉 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 合肥恒嘉门窗幕墙科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 916,650 | 否 | 2022.12.5收到传票，2022.12.7下午3点开庭 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 深圳黯石企业管理咨询有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 284,704.02 | 否 | 2024.1.18收到判决，撤销801号判决，四川生效起十日内支付284704.02元，一审受理费2890元，二审受理费5570.56元。2024.12.30收到限制消费令，收到执行裁定书，终结本次执行。收到执行通知书，报告财产令 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 深圳黯石企业管理咨询有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 260,139.95 | 否 | 2023.10.31收到裁定书，按原告撤回上诉处理。撤诉 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 严中明起诉重庆嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 是 | 320,664.61 | 否 | 2023.2.27收到判决，嘉寓公司不承担支付责任。胜诉 |
| 2022-119 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉东营恒大华府置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 112,729.68 | 否 | 2023.2.20收到判决，生效期十日内支付嘉寓股份81950.99元及利息 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 江苏中联风能机械股份有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,042,461 | 否 | 2023.8.29收到判决，生效起十日内支付1023611元及利息，广东不承担支付责任，受理费14180元，保全费5000元，公告费600元 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 普利源（上海）咨询管理有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.6.15收到判决，四川嘉寓不承担支付责任。2024.1.2收到判决，维持7866号、7867号判决第一项、第二项。变更第二项四川嘉寓承担连带清偿责任。2024.4.15收到执行通知书，报告财产令。2024.8.13收到执行申请书，执行通知书、报告财产令。邮寄财产申报表。2024.9.2收到执行裁定书，终结本次执行程序。收到限制消费令 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 海门区乔森建材经营部起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,820,561.41 | 否 | 2023.2.23收到判决：支付1820561.41元及利息，受理费10593元。2023.2.28收到判决，四川嘉寓、嘉寓集团承担连带清偿责任2023.8.17收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，送达之日起五日内执行，收到限制消费令。2024.2.6收到执行裁定书，终结2261号案件的本次执行程序。收到执行决定书 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 顺达空调设备集团有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 111,825.75 | 否 | 2023.2.28收到裁定书，准许原告撤回对四川嘉寓、嘉寓集团的起诉 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 聊城市煜剩华丰商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 369,925.69 | 否 | 2023.2.1收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.5.19收到判决支付100万元及利息，受理费6950元。收到执行通知书，报告财产令，限制消费令 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.5.19收到判决支付100万元及利息，受理费13900元。2023.8.29收到执行通知书，报告财产令，限制消费令，收到执行裁定书 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,044,020.8 | 否 | 2023.5.19收到判决支付1044020.80元及利息，受理费14296元。收到执行通知书，报告财产令，限制消费令。2024.4.30收到追加被执行人申请书 |
| 2022-119 | 被告/被申请人 | 山东杰宏新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 2023.5.24收到判决支付200万元及利息，受理费22900元。收到限制消费令，执行通知书，报告财产令 |
| 公告编号2022-125 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉浙江自贸区周汉国际贸易有限公司、郭音龙服务合同纠纷 | 否 | 13,642,377.02 | 否 | 2024.1.25收到再审受理案件通知书，收到再审申请书 |
| 2022-125 | 被告/被申请人 | 天津仲兴玻璃科技有限公司起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 342,207 | 否 | 2023.2.20收到调解书，于2023.5.31前一次性付清342207元，上诉费3216.55元。2023.6.14收到执行通知书，报告财产令。2023.6.29收到限制消费令，失信决定书 |
| 2022-125 | 被告/被申请人 | 常州卓润玻璃制品有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 239,901.81 | 否 | 2023.6.2收到判决支付239901.81元及利息，受理费4903.53元。收到执行通知书，报告财产令 |
| 2022-125 | 被告/被申请人 | 炽盛能源科技（上海）有限公司起诉徐州嘉寓光能科技、马鞍山嘉寓、驾驭门窗宁夏技术咨询合同纠纷 | 否 | 3,870,841 | 否 | 2023.10.16收到判决，支付咨询费3870841元及利息，受理费37766元，已付清 |
| 2022-125 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉哈尔滨市腾业房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据纠纷 | 否 | 1,500,000.00 | 否 | 2022.12.26收到判决，十日内支付江西嘉寓150万元及利息 |
| 2022-125 | 被告/被申请人 | 常宏起诉北京嘉寓执行异议 | 否 | 23,145,440 | 否 | 2023.11.1收到判决，撤销7号的判决，二审受理费39334.元。撤销9号的判决，二审受理费43119.44元。撤销6号的判决，二审受理费68734元。撤销5号的判决，二审受理费56637元。2023.12.4收到裁定书，补正三处笔误 |
| 2022-125 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉开封建城房地产开发有限公司、恒大地产集团郑州有限公司建筑工程施工合同 | 否 | 1,255,657.89 | 否 | 2023.2.1收到判决，生效期十日内支付四川嘉寓1161295.42元及利息 |
| 2023--001 | 被告/被申请人 | 兰恩兵起诉河南嘉寓民间借贷纠纷 | 是 | 2,400,000 | 否 | 2023.4.27收到判决，驳回原告上诉，胜诉 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 武汉腾鳌节能门窗有限公司起诉北京嘉寓票据付款请求权纠纷 | 否 | 267,434.53 | 否 | 2023.2.23收到调解书，于23.5.31前支付267434.53元，受理费2655.76元。2023.7.28收到报告财产令，执行通知书。2023.11.20收到限制消费令 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 东莞南玻工程玻璃有限公司起诉北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 301,884.29 | 否 | 2023.3.10收到调解书，于2023.5.31前支付301884.29元，诉讼费2971元，保全费2057.04元 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 山东辉翱新材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.2.1山东裁定书，准许原告撤诉 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 北京华源利恒商贸有限公司起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司、北京嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 149,501.36 | 否 | 2023.3.13收到调解书，于23.5.1前支付149501.36元及利息，受理费1645元。2023.5.22收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2023.6.27收到限制消费令，失信决定书 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 河南蝶祈商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.1.18收到判决，四川嘉寓承担连带责任。2023.2.10收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判。2023.3.16收到报告财产令，执行通知书 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 河南蝶祈商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.1.18收到判决，四川嘉寓承担连带责任。2023.2.10收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判。2023.3.16收到报告财产令，执行通知书 |
| 2023-001 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉昆明蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光发展股份有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 400,000.00 | 否 | 2023.3.30收到判决，被告生效期十日内支付40万元及利息。2024.9.11收到执行裁定书，终结本次执行 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 重庆筑巢建筑材料有限公司起诉重庆嘉寓、北京嘉寓、四川嘉寓、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 522,248.9 | 否 | 2023.3.30收到调解书，四川嘉寓于23.4.28前支付522248.9元及利息，受理费4611元，公告费260元。收到裁定书，准许原告撤回对重庆嘉寓、北京嘉寓、广 |
| 东嘉寓的起诉，收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.3.4收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款606714.61元，收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 | ||||||
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓合同纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2023.3.30收到判决，生效后十五日内支付90万元及利息，受理费6400元 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 兴化市金点不锈钢制品厂起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 399,548.86 | 否 | 2023.1.16收到传票，2023.2.7下午2.50开庭 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 上海精拓建筑装饰有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 875,658.69 | 否 | 2023.3.1收到判决，四川嘉寓不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2023.6.30收到判决：支付90万元及利息，受理费6400元。收到缴费通知书。2023.7.24收到缴费通知，上诉费50元 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠纷 | 否 | 1,647,298.78 | 否 | 2023.7.3收到判决生效起十日内支付1647298.78元及利息，受理费9812.84元。2024.10.17收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓、嘉寓集团银行存款。收到执行传票 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 山东飞度胶业科技股份有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 3,847,507.75 | 否 | 2023.2.1收到裁定书，本案按原告撤诉处理 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 珠海市全安建筑装饰工程有限公司起诉北京嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 否 | 589,659.1 | 否 | 2023.2.20收到调解书，于23.5.31前支付10万元，23.6.30前支付10万元，23.7.31前支付10万元，23.8.31前支付10万元，23.9.30前支付71727元冀受理费4848元。2023.12.28收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 苏州欧昊电力新能源有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 34,911,718.56 | 否 | 2023.8.21收到裁定书，准许原告撤回起诉。2024.8.16收到债权转让通知书 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 清河县科朗汽车零部件有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.2.28收到判决：支付100万元及利息，受理费6900元。收到缴费通知，诉讼费6900元。2023.3.11号收到缴费通知书，上诉费50元。2023.4.20收到传票，2023.5.17上午8.40询问。2023.6.12收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 李少清起诉北京嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 715,830 | 否 | 2024.2.5收到判决，撤销3185号判决，股份生效起十日内支付715830元及利息，受理费一身4000元，二审10000元。2024.5.6收到传票，2024.5.7下午3点履行义务，收到报告财产令，执行通知书 |
| 2023-001 | 被告/被申请人 | 胡晓阳起诉北京嘉寓承揽合同纠纷 | 否 | 416,588.76 | 否 | 2023.4.6收到调解书，于23.5.31前支付20万元，23.7.31前支付21万元。2023.10.16收到报告财产令，执行通知 |
| 书，执行传票，2023.11.7上午10点询问。邮寄股份财产申报表。2023.12.14收到限制高消费令 | ||||||
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 太原市龙聚建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 105,851 | 否 | 2023.6.12收到判决：支付105851元及利息，受理费2418元，公告费560元。2024.1.15收到限制消费令 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 莱芜连云水泥有限公司起诉四川嘉寓分期付款买卖合同纠纷 | 是 | 200,000 | 否 | 原告撤诉 |
| 2023-004 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉许昌嘉和置业有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 625,796.62 | 否 | 2023.3.24收到判决，被告生效起五日内支付590213.1元 |
| 2023-004 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉杭州百恒置业有限公司、恒大地产集团建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 550,766.78 | 否 | 2023.3.13收到判决，被告生效后十日内支付113201.79元 |
| 2023-004 | 原告/申请人 | 山东嘉寓起诉泰安天润人和置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 1,739,862.26 | 否 | 2023.5.18收到判决，被告支付工程款1563921.13元及利息 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 南宁振凯电力技术服务有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.7.10收到判决：支付100万元及利息，受理费14192元，公告费560元。2023.11.6收到判决，撤销858号判决，支付100万元及利息 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 杭州望恒电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,685,381.26 | 否 | 2023.8.14收到传票，2023.9.7下午2.45开庭。2023.9.12收到告知书，证据 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 王洪起诉四川嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 否 | 330,078 | 否 | 2023.6.19收到判决支付330078元及利息 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 渤海银行股份有限公司石家庄分行起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 885,243.99 | 否 | 2023.3.27收到判决，生效起七日内支付885243.99元及利息，受理费6366元。2023.6.12收到缴费通知书，上诉费800元。2024.2.29收到执行通知书，报告财产令，限制高消费及有关消费令 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 杭州望恒电子商务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,000,000 | 否 | 2024.1.12收到报告财产令，执行传票，2024.1.19上午9.30申报财产情况。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款3259470.35元 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 河南瑞之晶节能玻璃有限公司起诉河南嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 791,304.59 | 否 | 收到调解书，23.7.31前支付30万元；23.10.31前支付315109.71，受理费6046元，保全费4665.87元 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 乌鲁木齐恒昌汇金商贸有限公司起诉北京嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 688,000 | 否 | 2023.5.15收到判决，嘉寓股份连带支付688000元及利息，保全费4270元。2024.2.26收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票吗，2024.3.1执行。收到执行裁定书，冻结嘉寓股份银行存款 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 于俊岩起诉北京嘉寓、嘉寓门窗科技（北京）有限公司合同纠纷 | 否 | 802,815 | 否 | 2023.5.4收到调解书，于23.4.25前支付10万元，23.10.31前支付40万元，受理费1825元。2023.11.20收到执行通知书，报告财产令，执行通知书。2024.1.5收到限制消费令，收到执行裁定书，终结1954号调解书的本次执行程序。2024.3.11收到通知，追加被执行人申请书，证据，限制消费令，部分支付。2024.4.26收到执行裁定书，追加嘉寓股份为10042号执行案件的被执行人 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 文水县文平工矿配件经销部起诉嘉寓集团、临邑嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 434,891.27 | 否 | 2023.9.19收到判决，生效起十日内支付434891.27元及利息，受理费4016元。2024.4.7收到报告财产令，执行通知书，收到执行传票。2024.6.24收到限制消费令，失信决定书。收到执行裁定书，冻结临邑嘉寓、嘉寓集团银行存款495990元 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 内蒙古向东农业有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 647,395.49 | 否 | 收到传票2023.4.3下午2.30开庭 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 福建省南安营欣石业有限公司起诉北京嘉寓不当得利纠纷 | 否 | 150,000 | 否 | 2023.8.21收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。邮寄股份财产申报表。2023.11.23收到限制消费令，执行决定书 |
| 2023-004 | 被告/被申请人 | 文水县四通陶瓷工业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓集团票据付款请求权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.3.24收到判决，四川嘉寓、嘉寓集团承担连带支付责任。收到裁定书，准许原告撤回对广东嘉寓的起诉。2025.1.22收到执行裁定书，冻结四川嘉寓、嘉寓集团银行存款，收到限制消费令 |
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 张家港市福百弘贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.3.24收到判决，四川嘉寓不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 余姚市诚瑞五金厂起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 778,704.88 | 否 | 2023.9.25收到判决，四川、广东不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 包金伟起诉嘉寓股份建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 2,442,208.66 | 否 | 2023.2.28收到判决：支付2442208.66元及利息 ，受理费26338元。2023.3.24收到缴费通知书，受理费26338元，收到郭宇上诉状。2023.5.4收到判决，驳回原告上诉，维持原判，二审受理费26388元。2023.7.24收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 珠海市全安建筑装饰工程有限公司起诉广东嘉寓建筑工程分包合同纠纷 | 否 | 475,133.72 | 否 | 2023.5.6收到判决：支付301579.43元及利息，受理费5823.69元 |
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 费县宏鑫建筑安装劳务有限公司起诉江西嘉寓、嘉寓股份建筑工程分包合同纠纷 | 否 | 243,458.67 | 否 | 2023.4.7收到调解书，于23.5.31前支付73500元，23.6.30前一次性付清剩余款项73500元。受理费2476元。2024.1.3收到执行裁定书，终结2640号案件的执行。 |
| 2025.2.17收到执行裁定书，终结379号案件的执行 | ||||||
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 佛山市思创建筑装饰材料有限公司起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 否 | 233,151 | 否 | 2023.2.6收到调解书，2023.5.30前一次性付清23万元，受理费2399元 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉郑州玖智房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 3,626,873.67 | 否 | 收到传票，2023.12.7上午9.30询问 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉上饶市恒大置业有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 是 | 1,405,917.96 | 否 | 2023.2.22收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉 |
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 魏义强起诉江苏嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 392,815.96 | 否 | 2023.3.8收到调解书，于2023.6.30前支付16454.96元，2023.11.30前支付10万元，部分支付 |
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 宜兴市华丰特种玻璃装饰有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 537,647 | 否 | 2023.3.14收到判决书，生效期十日内支付515270.83元及利息，受理费4397元。2023.11.24收到执行通知书、报告财产令，收到执行传票 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉阜阳粤泰置业有限公司、恒大地产集团合肥有限公司建筑工程合同纠纷 | 否 | 1,580,388.62 | 否 | 2023.2.21开庭 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉长沙新力源房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 338,731.75 | 否 | 2023.2.7开庭11点开庭。2023.4.10收到物证 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 河北嘉寓起诉香河理想嘉业房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 552,307.36 | 否 | 2023.2.10收到调解书，2023.7-2023.9每月15日前支付5万元，23.10.15前支付74133.15元，受理费4661.53元 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉吉安恒熙房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 1,465,338.24 | 否 | 2023.3.23开庭 |
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 常州优铁贸易有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,086,937.51 | 否 | 收到调解书，于2023.6.30前一次性支付1086937.51元，受理费7358元 |
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 奋安铝业股份有限公司起诉湖南嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 387,257.51 | 否 | 2023.6.19收到判决，湖南嘉寓生效起十日内支付387257.51元及利息，受理费3747.3元。北京嘉寓不承担支付责任。2023.10.7收到执行传票，收到执行裁定书，冻结湖南嘉寓银行存款97439.74元。收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 江阴市利港街道中春裕通讯设备商行起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 是 | 800,000 | 否 | 2023.4.12收到判决，嘉寓公司不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉郑州玖智房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 2,006,855.29 | 否 | 2023.7.19收到判决，被告生效后十日内支付1826981.55元 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉哈尔滨市振业房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 4,898,021.87 | 否 | 2023.2.9收到判决，被告生效后立即支付江西嘉寓475万元及利息 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 806,371.06 | 否 | 2023.2.28开庭 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 1,064,267.71 | 否 | 2023.3.3收到判决，被告生效起五日内支付916527.3元及利息 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 2,114,769.18 | 否 | 2023.3.3收到判决，被告生效起五日支付440215.1元 |
| 2023-005 | 被告/被申请人 | 辽宁顺安消防工程技术服务有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,520,782.47 | 否 | 2023.8.14收到调解书，四川、广东于23.8.14前支付1520782.47元，受理费9244元。2024.7.2收到执行结案通知书。2024.8.1收到执行裁定书，驳回案外人的异议申请。2024.8.13收到执行异议复议申请书。2024.12.30收到执行裁定书，驳回执异172号执行裁定 |
| 2023-005 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉中建八局第四建设有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 3,171,942.00 | 否 | 2023.4.28收到调解书，被告于23.5.31前支付2438868.2元，于23.8.30前支付570931.8元 |
| 2023-006 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 1,000,000.00 | 否 | 2023.3.7收到判决，被告生效起十日内支付100万元及利息 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 宜兴市浩洲建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 |
2023.6.21收到判决：支付200万元及利息，受理费22800元，保全费5000元。2023.7.3收到缴费通知书，受理费2536.27元
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 聊城市昱彤金属材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2023.7.10收到判决：支付50万元及利息，受理费8850元。2023.9.6收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款80万元。收到限制消费令 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 399,394.16 | 否 | 2023.4.26收到判决：支付1017960.1元及利息，受理费13986元，保全费5000元。2023.6.9收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉，维持原裁定。2024.2.19收到执行裁定书，终结947号判决的本次执行程序。2024.4.15收到限制高消费令 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 宜兴市浩洲建材有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.6.21收到判决，生效期十日内支付100万元及利息，受理费13800元，保全 |
| 费5000元。2025.1.7收到执行通知书，报告财产令，收到执行申请书 | ||||||
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 天津亿舶国际货运代理有限公司起诉嘉寓股份、嘉寓门窗科技（北京）有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 603,271.25 | 否 | 2023.4.23收到判决：支付602001.27元及利息，受理费9834元，保全费3536元。2023.5.9收到预缴上诉费通知书。2023.12.6收到执行裁定书，冻结嘉寓股份银行存款，期限12个月。收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 云南彬港玻璃有限公司起诉重庆嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 1,592,078.08 | 否 | 2023.8.17收到判决，重庆生效期五日内支付1592078.08元及违约金35841.56元，受理费19823.36元，股份不承担支付责任 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 天津南玻节能玻璃有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 816,264.07 | 否 | 2023.3.16收到调解书，于23.3.24前支付25万元，23.3.30前支付25万元，23.4.15前支付240356元。2023.5.12收到执行裁定书。2023.5.17收到执行裁定书，终结747号调解书的执行，已付清 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 重庆洽润建筑劳务有限公司起诉重庆嘉寓、嘉寓股份建筑设备租赁合同纠纷 | 否 | 67,687.7 | 否 | 2023.6.29收到判决，生效起五日内支付67687.7元及利息，受理费1492.19元。2024.10.23收到追加股份为被执行人申请书。2024.11.8收到执行裁定书，追加股份为被执行人 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 刘佳起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司合同纠纷 | 否 | 156,095.89 | 否 | 2023.3.20收到调解书，于2023.4.10前一次性付清120000元。2023.4.19收到执行通知书，报告财产令，部分支付 |
| 2023-006 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉恒大地产集团大邑有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 29,973.79 | 否 | 2023.2.21开庭 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 浙江鸿业不锈钢有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.9.25收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费6900元 |
| 2023-006 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉武汉新世界康居发展有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 745,455.81 | 否 | 2023.5.31收到判决，生效起十日内支付745455.81元及利息 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 台州市繁荣铝业有限公司起诉江苏嘉寓合同纠纷 | 否 | 3,327,025.76 | 否 | 2023.3.16收到调解书，于23.5.30前支付100万元，于23.7.30前支付100万元，于23.9.30前支付余款1349283.76元及利息，受理费17258元。2023.8.11收到执行裁定书，履行2390号义务，收到执行通知书，报告财产令，限制消费令，部分支付 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 成都格拉斯曼科技有限公司起诉四川嘉寓定作合同纠纷 | 否 | 148,537.99 | 否 | 2023.3.3收到裁定书，冻结四川嘉寓账号存款为期一年。收到裁定书，对四川嘉寓对管辖权提出的异议成立，本案移送什邡市人民法院处理 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 河南米兔建筑装饰工程有限公司起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 否 | 876,825.93 | 否 | 2023.9.14收到判决，生效起十日内支付876825.93元及利息，受理费12568元，保全费5000元 |
| 2023-006 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉涞水利华房地产开发有限公司票据纠纷 | 否 | 900,000.00 | 否 | 2022.12.7收到判决书，十日内被告向原告支付90万及利息 |
| 2023-006 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉哈尔滨市骏业房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 816,802.35 | 否 | 2022.12.26收到判决书，十日内被告向原告支付票据款792117.79元及利息12141.11元 |
| 2023-006 | 原告/申请人 | 安徽嘉寓起诉莱芜恒大金碧天下置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 7,424,370.00 | 否 | 2022.12.5收到判决书：莱芜恒大金碧天下置业有限公司十日内支付安徽嘉寓720万及利息（222628元） |
| 2023-006 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉抚顺嘉顺置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 900,000.00 | 否 | 2023.3.24收到判决，被告生效起十日内一次性支付江西嘉寓90万元 |
| 2023-006 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉河北建筑集团天辰建筑工程有限公司、天津东丽区阳光新城市购物广场有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 1,633,211.41 | 否 | 2023.4.12收到调解书，二被告于23.4.10前支付35万元，23.4.30前支付365322.5元，23.6.15前支付503327.5元 |
| 2023-006 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉济南东进龙鼎置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 371,675.86 | 否 | 2023.4.26收到调解书，被告于23.8.1前支付335820元及利息 |
| 2023-006 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉七星关区扶贫有限公司、恒大大方扶贫管理有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 2,527,848.68 | 否 | 2023.2.24收到调解书，被告于23.8.30前支付50万元，23.9.30前支付50万元，23.10.30前支付50万元，23.11.30前支付50万元，23.12.30前支付418029.83元。2023.2.28收到裁定书，撤回对恒大大方扶贫管理有限公司的起诉 |
| 2023-006 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉莱芜恒大金碧天下置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 246,767.48 | 否 | 2023.2.24开庭 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 广州集泰化工股份有限公司起诉河南嘉寓票据纠纷 | 否 | 160,227.11 | 否 | 2023.5.5收到判决，生效起十日内支付16万元及利息，受理费1752元。2023.6.14收到执行传票，2023.6.19上午9点履行义务，收到执行裁定书，冻结河南嘉寓银行存款167618.77元。收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 刘国宏起诉嘉寓股份/ | 是 | 4,066,800 | 否 | 2023.7.12收到判决，驳回原告诉讼请求。2023.7.31收到原告上诉状。2023.11.1收到判决，驳回原告上诉，维持原判，胜诉 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 峥峰智控科技股份有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据纠纷 | 否 | 520,476.37 | 否 | 023.3.17收到判决，生效期十日内连带支付520476.37元及利息，受理费4502元 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 湖南飞驰物流有限公司起诉湖南嘉寓合同纠纷 | 否 | 121,600 | 否 | 2023.2.19收到传票，2023.3.16上午10.30开庭，收到诉状，应诉通知书，举证通知书，证据 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 云南滇凯节能科技有限公司起诉四川嘉寓/ | 否 | 951,059 | 否 | 2023.2.20收到裁定书，查封四川嘉寓名下财产951059元，收到协助执行通知书 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 山东飞度胶业科技股份有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 3,847,507.75 | 否 | 2023.3.16收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2023-006 | 被告/被申请人 | 马鞍山龙士达节能科技有限公司起诉湖北嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,801,153.92 | 否 | 2023.3.21收到判决，生效期七日内支付1667283.4元及利息，受理费20000元。2023.6.8上午9点开庭。2023.7.13收到判决，驳回湖北嘉寓上诉，维持原判，部分支付。2023.8.8收到报告财产令 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区宏慧机械配件厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 871,519.85 | 否 | 2023.4.13收到判决：支付871519.85元及利息，受理费12882元。2023.5.19收到执行裁定书，冻结四川嘉寓、嘉寓集团银行存款12882元。收到报告财产令，执行通知书，收到执行传票，2023.6.6上午9点执行。2023.9.21收到限制消费令 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 南京正鑫源市政建设有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,325,106.12 | 否 | 2023.3.16收到判决，生效期十日内支付1325106.12元及利息，受理费8363元。广东嘉寓不担责。2024.4.3收到结案通知书，收到结案通知书 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 上海锐视门窗有限公司起诉嘉寓股份承揽合同纠纷 | 否 | 148,260.2 | 否 | 2023.6.1收到判决：支付148260.2元，受理费2337.5元 |
| 2023-007 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 490,000.00 | 否 | 2023.5.5收到判决，被告生效起十日内支付419402.27元及利息 |
| 2023-007 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉哈尔滨市恒大伟业房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司、恒大地产集团有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 1,052,596.04 | 否 | 2023.9.12收到判决，被告生效期十日内支付239624.43元，工程款281455.53元，质保金531516.64元 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区东联五金建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,001,300 | 否 | 2023.5.5收到判决：支付1001300元及利息，受理费13812元。收到裁定书，准许原告撤回对其他被告起诉。2023.6.19收到执行裁定书。收到执行通知书、报告财产令。2023.6.19收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款13812元。收到执行通知书、报告财产令，收到执行传票 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区朋华五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 481,137.17 | 否 | 2023.7.25收到判决，生效起十日内支付481137.17元及利息，受理费4258.4元。2023.11.13收到报告财产令，执行通知书，收到执行传票，收到限制消费令。2024.5.10收到罚款决定书，罚款5000元 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 启东市仁中瓷砖经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 2,305,476.38 | 否 | 2023.5.8收到判决，四川嘉寓不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 济南贺强建筑材料有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 582,764.36 | 否 | 2023.9.19收到判决，四川不承担支付责任。2023.10.16收到原告上诉状。2023.11.30收到判决，驳回原告上诉，维持原判，胜诉 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 山东利鑫源化工有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,025,496.4 | 否 | 2023.6.8收到判决：支付1025496.4元及利息，受理费14029元 |
| 2023-007 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉建滔数码发展（深圳）有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 8,000,000.00 | 否 | 2023.2.24收到受理案件通知书 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 启东仁洪建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.2.24收到传票，2023.3.21上午9.30开庭，收到诉状，证据。收到参加诉讼通知书，追加四川嘉寓为本案被告，收到应诉通知书，举证通知书 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 东昌府区郑家镇顺兴五交化门市部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 116,027.63 | 否 | 2023.6.2收到判决：支付116027.23元及利息，受理费1310.5元。2024.5.11收到执行通知书、报告财产令。收到执行传票，2024.5.17上午9.30谈话，收到限制消费令。收到执行裁定书，四川嘉寓履行义务，不履行冻结财产118952.73元 |
| 2023-007 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉昆明蓝光房地产开发有限公司、四川蓝光发展股份有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 1,600,000.00 | 否 | 2023.2.27收到判决，生效期十日内被告支付160万元及利息。2024.9.11收到执行裁定书，终结186号执行 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 山东鲁碧建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.6.1收到判决：支付100万元及利息，受理费13800元 |
| 2023-007 | 被告/被申请人 | 重庆米杰尔商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.9.8收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费1397.44元，公告费260元。2024.7.15收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2025.1.10收到限制消费令 |
| 2023-007 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉南宁盛鑫雅苑房地产开发有限公司、恒大地产集团南宁有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 648,273.07 | 否 | 2023.6.15收到判决，被告支付付款579803.87元及利息 |
| 2023-007 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉南宁盛鑫雅苑房地产开发有限公司、恒大地产集团南宁有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 157,488.17 | 否 | 2023.5.4收到判决，被告支付工程款140854.61元及利息 |
| 2023-008 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉北京泛海东风置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 348,180.74 | 否 | 2023.3.2收到调解书，被告于2023.10.31前支付329180.74元 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 河南顺安装饰工程有限公司起诉河南嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 40,610.76 | 否 | 2023.3.2收到诉状 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 卢伟民起诉江西嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 202,475.2 | 否 | 2023.5.18收到判决，生效期十日内支付202475.5元及利息，受理费2468元 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 湖南路益通科技有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 132,977 | 否 | 2023.9.14收到判决，生效起十日内支付124230.08元及利息5595.29元，受理费2982元。2024.4.10收到执行传票，执行通知书，报告财产令。2024.9.30收到限制消费令。收到执行裁定书，终结3617号案件的执行 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,010,000 | 否 | 2023.6.20收到判决支付101万元及利息，受理费13890元。2024.11.28收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 颜元富起诉四川嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 400,000 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起十日内支付40万元及利息，受理费7300元 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 启东市仁中瓷砖经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,285,119.92 | 否 | 2023.4.26收到判决：支付1285119.92元及利息，受理费16366元，保全费5000元 |
| 2023-008 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉郑州恒林置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 505,591.96 | 否 | 2023.4.7收到判决，被告生效起十日内支付505591.96元及利息 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 湖南昕泰装饰材料有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同 | 否 | 823,152 | 否 | 收到证据。收到判决，生效期十五日内支付701568元及违约金49031元，部分支付 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 重庆永力实业有限责任公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 2,060,000 | 否 | 2023.3.29收到判决，生效起7日内支付206万元及利息，受理费11757元。2023.7.7收到裁定书，按四川嘉寓撤回上诉处理 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 聊城市美满商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 102,933.74 | 否 | 2023.4.14收到判决：支付102933.74元及利息，受理费1179.34元。2023.6.28收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉，二审受理费25元。2023.8.4收到执行通知书，报告财产令。2023.11.2收到律师函，证据 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 深圳黯石企业管理咨询有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 212,272.66 | 否 | 2023.6.29收到判决：支付212272.66元及利息，受理费4640元。2023.7.13收到缴费通知书，缴纳200元。2023.7.19收到缴费通知，诉讼费60元。收到其他被告上诉状。2024.3.11收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 亚萨合莱国强（山东）五金科技有限公司起诉嘉寓股份、广东嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 163,846.32 | 否 | 2023.6.28上午11点开庭，收到裁定书，本案转为普通程序审理 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司起诉嘉寓股份建筑设备租赁合同纠纷 | 是 | 68,298.82 | 否 | 2024.11.18收到结案通知书，已结案 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 重庆择洪物资有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 143,911.83 | 否 | 2023.8.4收到判决支付132292.23元及利息，受理费2921元。2023.10.31收到执行裁定书 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 聊城云开建筑有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,002,000 | 否 | 2023.4.12收到判决，四川嘉寓承担连带清偿责任，受理费14211元。2023.6.25收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 浙江杰远建筑劳务有限公司起诉江苏嘉寓劳动合同纠纷 | 否 | 155,413 | 否 | 2023.8.11收到执行裁定书，冻结江苏嘉寓银行存款155413.1元。收到执行传票，2023.8.9上午9点执行，收到执行通知书，报告财产令。2024.10.16收到受理案件通知书，收到执行变更申请书、证据。2024.12.23收到限制消费令。收到执行裁定书，终结1313号本次执行程序，部分支付 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 鄄城威文木业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2024.1.24收到判决，四川嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-008 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉沈阳东北总部基地开发建设有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 1,797,325.00 | 否 | 2023.11.2收到裁定书，原告撤诉 |
| 2023-008 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉银川建发集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 2,500,299.06 | 否 | 2023.6.28收到裁定书，准许嘉寓股份撤诉 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 济南华铭玻璃工程有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据纠纷 | 否 | 154,983.78 | 否 | 2023.9.25收到财产保全通知书，收到裁定书，冻结四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份银行存156000元 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 北京国无兴业商贸有限公司起诉嘉寓股份货物买卖合同纠纷 | 否 | 352,700.3 | 否 | 2023.5.6收到判决，生效起七日内日支付345784.61元及违约金6915.69元，受理费3295.25元。2023.6.8收到执行传票，2023.6.13上午谈话，执行通知书，报告财产令。2023.6.29收到限制消费令，失信决定书 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 山东飞度胶业科技股份有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,847,507.75 | 否 | 2023.3.30收到判决，四川嘉寓支付3847507.75元及利息，受理费18791元。广东嘉寓不承担支付责任。2024.7.12收到债权转让通知书。2024.7.26收到执行裁定书，变更济南华铭玻璃为案件申请执行人 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 郑州三沃商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 否 | 1,897,779.76 | 否 | 2023.6.29收到判决支付1897779.76元及利息，受理费21880.01元。北京广东不承担支付责任。2025.3.3收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 合肥市久宏石材装饰有限公司起诉江苏嘉寓合同纠纷 | 是 | 452,700 | 否 | 2028.5.17收到判决，驳回原告诉讼请求。胜诉 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 无锡圣安茂金属贸易有限公司起诉江苏嘉寓、嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 245,608 | 否 | 2023.8.11收到调解书，23.6.30前支付89823.46元，部分支付 |
| 2023-008 | 被告/被申请人 | 广东坚朗建材销售有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 230,213.36 | 否 | 2023.8.11收到调解书，23.6.30前支付10万元，23.7.31前支付130213.36元。受理费2430元，保全费1706元，部分支付 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.6.27收到判决：支付100万元及利息，受理费6900元。2024.2.7收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 神鹰密封材料有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.7.24收到判决，生效期七日内支付100万元及利息，受理费7125元，保全费5000元。2024.4.19收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款1122509.02元。收到执行通知书，报告财产令，限制高消费令 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 慈湖高新区传德金属材料经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 106,654.4 | 否 | 2023.5.17收到裁定书，本案按原告撤回起诉处理 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 江西福益园林有限公司起诉嘉寓股份劳务合同纠纷 | 否 | 206,832 | 否 | 2023.7.5收到调解书，23.11.30前一次性支付130200元 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 杨波起诉江西嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 是 | 1,490,843.38 | 否 | 2023.5.15上午9.30开庭，收到诉状，应诉通知书，举证通知书，证据。已撤诉，已撤诉 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 谢晓琼起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司/ | 否 | 19,300 | 否 | 2023.5.5收到调解书，于23.7.30前支付19300元。2023.8.31收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2023.9.18收到执行裁定书，终结6719号调解书的执行。收到失信决定书，限制消费令 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 无锡茗品物流有限公司起诉江苏嘉寓运输合同纠纷 | 否 | 928,274.02 | 否 | 2023.8.11收到调解书，23.6.30前支付20万元，23.7.30前支付20万元，23.8.30前支付余款。收到执行裁定书，冻结江苏嘉寓银行存款785326.02元，收到执行通知书，报告财产令，部分支付 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 成都格拉斯曼科技有限公司起诉四川嘉寓/ | 否 | 161,804.5 | 否 | 2023.4.28收到调解书，支付128537.99元及利息，受理费1568元，保全费1329元 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 丹阳市兴磊化工有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 419,333.85 | 否 | 2023.12.15收到裁定书，准许原告撤回起诉 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 江苏恒安供应链管理有限公司起诉嘉寓门窗幕墙节能科技 | 否 | 171,040 | 否 |
2023.4.26收到裁定书，冻结嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司银行账户171040元，保全费1375元。2023.5.16收
| （上海）有限公司、嘉寓股份运输合同纠纷 | 到传票，2023.5.30下午2.20开庭。2023.7.25收到传票，2023.7.31上午9.20宣判 | |||||
| 2023-009 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉 湖北三江航天商业经营有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000.00 | 否 | 2023.8.8收到判决，被告生效起十日内支付200万元及利息 |
| 2023-009 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉湖北三江航天商业经营有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000.00 | 否 | 2023.8.8收到判决，被告生效起十日内支付200万元及利息 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 否 | 408,895.44 | 否 | 2023.7.25收到判决：支付408895.44元及利息，受理费3717元。2023.12.18收到强制执行申请书，执行通知书，报告财产令。2024.5.9收到限制高消费令 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,096,017.82 | 否 | 2023.5.8收到取消开庭通知书 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 常州卓润玻璃制品有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 298,734.05 | 否 | 2023.3.29收到传票，2023.4.25上午9.30开庭，收到应诉通知书，举证通知书，诉状，证据 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区朋华五金店起诉嘉寓股份、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 167,264.29 | 否 | 2023.9.22收到判决，支付167264.29元及利息，受理费3645.29元。2023.12.6收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2024.5.20收到限制消费令 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 陈永生起诉嘉寓股份建设工程分包合同纠纷 | 否 | 2,788,957 | 否 | 2024.7.17收到再审申请书，应诉通知书。2024.8.26收到执行裁定书，强制执行股份对第三人到期债权786293.82元及债务利息。2024.10.8收到裁定书，驳回陈永生的再审申请。2025.5.16收到执行通知书，报告财产令，限制消费令，收到执行裁定书，冻结嘉寓股份银行存款 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区宇诚轴承配件厂起诉嘉寓股份、嘉寓集团/ | 否 | 130,040.14 | 否 | 2023.6.14收到判决，支付130040.14元及利息，受理费1450元。2023.8.14收到执行通知书、报告财产令。2024.2.6收到限制消费令 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区士谦木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 652,936.57 | 否 | 2023.6.13收到裁定书，驳回原告在本案中的起诉。2023.7.10收到裁定书，续冻结四川嘉寓银行账户66万元 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 普利源（上海）咨询管理有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.2.7收到传票，2024.3.5上午9点开庭 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 李成起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 83,376.66 | 否 | 2023.6.27收到调解书，重庆嘉寓不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 许贤兵起诉江苏嘉寓劳务合同纠纷 | 是 | 430,363 | 否 | 2023.6.27收到裁定书，原告撤诉 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 聊城市美满商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 132,283.06 | 否 | 2023.5.16上午9点开庭。2023.11.2收到律师函，证据 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区源顺胶厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,000 | 否 | 2023.4.19上午10点开庭，收到诉状，应诉通知书，举证通知书，证据 |
| 2023-009 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区秀发木业板材厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,030,000 | 否 | 2023.8.28收到判决，生效起十日内支付130万及利息，受理费14070元。保全费5000元 |
| 2023-010 | 被告/被申请人 | 海南天申建筑工程有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 1,718,400 | 否 | 2024.7.25收到判决，维持2162号判决第一二项，撤销第三四项 |
| 2023-010 | 被告/被申请人 | 昌庆矿业有限责任公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 2,587,944.59 | 否 | 2023.7.10收到判决，四川嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-010 | 被告/被申请人 | 昌庆矿业有限责任公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 939,790.01 | 否 | 2023.7.10收到判决，四川嘉寓不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-010 | 被告/被申请人 | 昌庆矿业有限责任公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 500,000 | 否 | 2023.7.10收到判决，四川嘉寓不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-010 | 被告/被申请人 | 宜兴市浩洲建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 2,000,000 | 否 | 2023.5.5收到裁定书，按原告撤回起诉处理 |
| 2023-010 | 被告/被申请人 | 江苏都挺好电气有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 120,183.11 | 否 | 2023.6.29收到判决：支付120183.11元及利息，受理费2803.66元。2024.3.25收到执行通知书，收到执行裁定书。2024.9.18收到限制消费令。收到执行通知书 |
| 2023-010 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 15,017,219.17 | 否 | 撤诉 |
| 2023-010 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉南昌中电投高新置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 1,577,012.36 | 否 | 2023.5.4收到判决，被告生效起十日内支付1577012.36元及利息 |
| 2023-010 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉湖北锦源置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 898,826.30 | 否 | 2023.7.13收到判决，被告生效起十日内支付898826.3元及利息。驳回四川嘉寓提出的其他诉讼请求 |
| 2023-010 | 被告/被申请人 | 卓远鼎晟商贸保理（泸州）有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.7.10收到裁定书，原告撤诉。 |
| 2023-011 | 被告/被申请人 | 宁夏鑫钰中空胶业有限公司起诉嘉寓股份/ | 否 | 435,279.32 | 否 | 2023.4.28收到裁定书，分别于4.29前给付10万元，于23.5.31前给付10万元，于23.6.30前给付10万元，于23.7.31前给付135279.32元。2023.9.1收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2023.11.15收到限制消费令，部分支付 |
| 2023-011 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉大连恒科房地产有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 2,000,000.00 | 否 | 2023.7.25收到判决，被告生效起十日内支付200万元及利息 |
| 2023-011 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉大连恒科房地产有限公司、恒大地产集团大连有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000.00 | 否 | 2023.7.14收到判决，被告生效起十日内支付100万元及利息 |
| 2023-011 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉焦作御景置业有限公司、恒大地产集团郑州有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 675,679.27 | 否 | 2023.5.22收到判决，被告生效起十日内支付637158.07元及利息，驳回四川嘉寓其他诉讼请求 |
| 2023-011 | 被告/被申请人 | 上海顺程建筑设备租赁有限公司起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 224,584 | 否 | 2023.9.12收到判决，生效起十日内支付224584元及利息，受理费4668.76 |
| 2023-011 | 被告/被申请人 | 青岛金瑞星装饰工程有限公司起诉嘉寓股份建筑工程分包合同纠纷 | 否 | 203,205.25 | 否 | 2023.5.6收到调解书，于23.5.30前支付10万元，23.6.30前支付6万元，已付清 |
| 2023-011 | 被告/被申请人 | 天津实德新型材料科技有限公司起诉广东嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.7.10收到裁定书，准许原告撤回对嘉寓股份的起诉 |
| 2023-011 | 被告/被申请人 | 山西盖特科工贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 2,772,888.95 | 否 | 2023.6.14收到判决，四川嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-011 | 被告/被申请人 | 上海闵润投资发展有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2023.9.4收到判决，生效起十日内支付50万元及利息，受理费9025元，保全费3020元，公告费300元。2024.4.7收到执行通知书，报告财产令，限制消费令，收到执行裁定书 |
| 2023-011 | 被告/被申请人 | 河南坤桥实业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 309,730.55 | 否 | 2023.10.16收到判决，生效后三日内支付309730.55元加利息，受理费5956元。2025.1.20收到限制消费令，报告财产令，执行通知书 |
| 2023-011 | 被告/被申请人 | 聊城市煜剩华丰商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 203,451.8 | 否 | 2023.11.9收到判决，撤销1521号判决，支付203451.8元及利息，二审受理费4532元。2024.3.11收到执行传票，2024.4.1调查财产情况，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-011 | 被告/被申请人 | 沈阳市于洪区吉瑞海博防火涂料经销处起诉北京嘉寓光能科技有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 1,500,000 | 否 | 2023.6.16收到判决，生效起七日内支付50万元，受理费9150元，部分支付 |
| 2023-011 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉石家庄鑫隆房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 206,442.65 | 否 | 2023.6.26收到判决，被告生效起十日内支付206442.65元及利息 |
| 2023-011 | 被告/被申请人 | 安徽菲清湘商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.8.11收到裁定书，按原告撤诉处理。已撤诉 |
| 2023-011 | 被告/被申请人 | 聊城市振茂机械配件厂起诉嘉寓股份、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 380,591.67 | 否 | 2023.6.14收到判决，生效起七日内支付380591.67元及利息，受理费3504元。2023.8.14收到执行通知书，报告财产令。2024.2.6收到限制消费令 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 杭州善作贸易有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,001,571.17 | 否 | 2023.6.20收到判决：支付1001571.17元及利息，受理费6907元 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 郭建设起诉四川嘉寓确认劳务关系纠纷 | 是 | 0 | 否 | 2023.7.11收到判决，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 济南唐汇钢材有限公司起诉嘉寓股份、嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 284,905.92 | 否 | 2023.7.31收到判决：支付284905.92元及利息，支付保险保函费500元，受理费5574元保全申请费2015元 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 山东鲁碧建材有限公司起诉嘉寓股份、嘉寓门窗科技（北京）有限公司票据纠纷 | 否 | 807,420.52 | 否 | 2023.6.27收到判决：支付807420.52元及利息，受理费11874.22元，公告费560元。2024.9.18收到执行通知书，报告财产令。邮寄财产申报表 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 内蒙古长圣建筑劳务有限公司起诉江西嘉寓、嘉寓股份承揽合同纠纷 | 否 | 110,000 | 是 | 2023.6.28收到判决，江西嘉寓生效起十日内支付11万元及利息，诉讼费1346元 |
| 2023-025 | 原告/申请人 | 嘉寓光能科技（阜新）有限公司起诉永清县润锋建筑安装有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 562,365.86 | 否 | 2023.8.13收到裁定书，本案移送至阜新市彰武县人民法院 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 江西吉盛建筑劳务有限公司起诉嘉寓股份加工合同纠纷 | 否 | 241,244.94 | 否 | 2023.7.21收到调解书，于23.11.30前一次性支付168871.46元，受理费1838.71元。如若没按照上述约定付款，江西嘉寓支付241244.91元及利息 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 马鞍山市雨山区鑫英建材经营部起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 否 | 250,160.1 | 否 | 2023.7.7收到判决：支付250160.1元及利息，受理费2526元。2023.11.2收到执行传票，2023.11.6上午10点执行，收到执行通知书、报告财产令。2024.4.23收到执行裁定书，拍卖南京美旭名下车位。收到不动产市场价格通知书 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 无锡圣安茂金属贸易有限公司起诉嘉寓股份/ | 否 | 155,785.02 | 否 | 2024.1.24收到限制消费令。2023.6.21收到调解书，于23.10.31前支付155785.02元，受理费1707.85元 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 无锡捷之宝商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2025.2.21收到执行通知书，报告财产令，限制消费令收到执行传票 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 博野县宏伟钢材经销处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 395,847.98 | 否 | 2023.9.25收到判决，四川嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 侯京伟起诉嘉寓股份劳动纠纷 | 否 | 2,061,336.71 | 否 | 2023.4.17收到裁决书，裁决书生效起三日内支付28542.53元，支付销售提成1223513.46元，支付赔偿金96000元。2024.6.5收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-025 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉济南西开置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司承揽合同纠纷 | 否 | 98,911.73 | 否 | 2023.6.15收到判决，被告生效起十日内支付86519.6元及利息 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 聊城市美满商贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 370,376.38 | 否 | 2023.8.29收到判决，生效起十日内支付370376.38元及利息，受理费6855.65元。2024.12.6收到执行传票，报告财产令，执行通知书，限制消费令。2025.1.9收到通知书，财产保全异议申请书，证据 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 马鞍山市花山区礼胜建材经营部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 205,564.75 | 否 | 2023.6.19收到判决，四川嘉寓不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 济南市历城区兴阳木业经销处起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2023.7.7收到判决：支付50万元及利息，受理费8800元。2024.1.15收到执行裁定书，终结4661号判决的本次执行程序。收到限制消费令 |
| 2023-025 | 被告/被申请人 | 海南天申建筑工程有限公司起诉嘉寓股份建设工程分包合同纠纷 | 否 | 762,980.46 | 否 | 2024.4.1收到判决，生效起十日内支付保证金200000元，承担连带清偿责任 |
| 2023-030 | 被告/被申请人 | 河北百彩地坪工程有限公司起诉徐州嘉寓光能科技有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2023.4.25收到预缴上诉费通知书，受理费4319元。收到判决：支付20万元及利息，受理费4319元 |
| 2023-030 | 被告/被申请人 | 南京凯航贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 756,391.52 | 否 | 2023.6.5收到判决，四川嘉寓不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-030 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 6,000,000.00 | 否 | 2023.4.26收到判决，被告生效后支付600万元及利息 |
| 2023-030 | 被告/被申请人 | 镇江文睿新材料有限公司起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 是 | 200,000 | 否 | 2023.7.31收到裁定书，按原告撤回起诉处理 |
| 2023-030 | 被告/被申请人 | 咸阳华信工贸有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 801,692.44 | 否 | 2023.6.5收到判决：支付795566.58元及利息，受理费5908.5元 |
| 2023-030 | 被告/被申请人 | 普蒙蒙起诉河南嘉寓/ | 否 | 27,154.87 | 否 | 2023.5.30收到调解书，于23.6.30前支付19008元 |
| 2023-030 | 被告/被申请人 | 北京杰立辉煌幕墙装饰材料有限公司起诉山东嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 28,033 | 否 | 2023.5.22收到调解书，2023.10.31前支付货款144097元，违约金5000元，受理费2335.5元 |
| 2023-030 | 被告/被申请人 | 北京铝美科贸有限公司起诉山东嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 334,459.83 | 否 | 2023.6.1收到判决：支付334459.83元及利息，受理费3382.5元。收到结案通知书，山东嘉寓已付清334459.83元及执行费4917元，已付清结案，已付清 |
| 2023-030 | 被告/被申请人 | 兴化市金点不锈钢制品厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.10.23收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费13800元。2024.10.21收到执行通知书，报告财产令。2024.11.11收到执行传票，收到限制消费令，收到执行裁定书。2025.7.21收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-030 | 被告/被申请人 | 河北鑫年线缆有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 154,527.01 | 否 | 2023.8.17收到判决，生效起五日内支付154527.01元及利息，3390.54元，保全费1292.63元。2024.1.24收到裁定书，准许四川嘉寓撤回上诉，二审受理费25元。2024.3.21收到执行传票，2024.3.22执行，收到报告财产令，执行通知书。2024.7.26收到执行裁定书，终结775号 |
| 案件的执行。收到限制高消费令，执行决定书 | ||||||
| 2023-031 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉西充展合置业有限公司、林芝恒大旅游发展有限公司票据纠纷 | 否 | 32,750.88 | 否 | 2023.5.25收到判决，被告生效起三十日内支付32750.88元及利息，驳回四川嘉寓其他诉讼请求 |
| 2023-031 | 被告/被申请人 | 青岛塔诺实业有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 是 | 47,006 | 否 | 2023.7.10收到裁定书，原告撤诉 |
| 2023-031 | 被告/被申请人 | 马鞍山市花山区礼胜建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 828,292.37 | 否 | 2023.5.31收到诉讼费结算通知书，诉讼费6041.5元，收到判决：支付828292.37元及利息，受理费6041.5元 |
| 2023-031 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉河北建工集团有限责任公司门窗安装工程合同 | 否 | 2,284,051.78 | 否 | 2023.5.17收到调解书，裁决被申请人支付工程款1691729.92元及利息165180.98元，裁决被申请人退还质保金418985.79元及利息8155.09元，仲裁费34488元 |
| 2023-031 | 被告/被申请人 | 聊城市金仨模具有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 327,422.61 | 否 | 2023.9.28收到判决，生效起七日内支付327422.61元及利息，受理费6211.34元。2024.4.1收到执行传票，2024.4.9上午谈话，收到报告财产令，执行通知书。2024.7.10收到限制消费令 |
| 2023-031 | 被告/被申请人 | 山西鑫银海丰原玻璃有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 302,109 | 否 | 2023.11.9收到调解书，于23.12.15前支付230000元，受理费2375元，保全费2270元。2024.8.21收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-031 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉嘉寓股份、广东嘉寓、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 5,005,739.72 | 否 | 2023.10.23收到判决，执行500万元及利息，受理费46840元，公告费360元。2024.5.16收到报告财产令，执行通知书。2024.5.16收到报告财产令，执行通知书 |
| 2023-031 | 被告/被申请人 | 无锡捷之宝商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 656,807.15 | 否 | 2023.7.25收到判决：支付656807.15元及利息，受理费10368.07元。2024.12.30收到限制消费令，执行通知书，报告财产令。收到执行传票 |
| 2023-031 | 被告/被申请人 | 井冈山经济技术开发区管理委员会起诉江西嘉寓 | 否 | 12,464,427 | 否 | 2023.8.9收到限制消费令，收到执行裁定书，部分支付 |
| 2023-031 | 被告/被申请人 | 聊城市金仨模具有限公司起诉嘉寓集团、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 是 | 303,552.04 | 否 | 2023.8.10收到裁定书，已撤诉 |
| 2023-031 | 被告/被申请人 | 王凤明起诉嘉寓股份建设工程合同纠纷 | 否 | 3,009,800 | 否 | 2023.12.15收到判决，生效起十日内支付2109236元及利息，受理费21639元，保全费5000元。2024.4.10收到裁定书，冻结嘉寓股份的债权3009800元。收到协助执行通知书 |
| 2023-031 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉西安盈裕置业有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 532,186.47 | 否 | 2023.9.14收到判决，被告生效起十日内支付532186.74元及利息 |
| 2023-033 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉济南恒大绿洲置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 110,042.67 | 否 | 2023.8.31收到判决，被告生效起十日内支付109542.67元及利息 |
| 2023-033 | 被告/被申请人 | 徐州中联混凝土有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.11.28收到判决，生效起十日内日支付100万元及利息，受理费14044元。2024.7.4收到执行通知书、报告财产令，收到执行裁定书。2025.3.17收到执行裁定书，本案并入（2024）苏0685执5253号案件一并执行 |
| 2023-033 | 被告/被申请人 | 淮安市宏业铝粉厂起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 1,095,501.25 | 否 | 2023.6.6收到裁定书，准许原告撤回起诉 |
| 2023-033 | 被告/被申请人 | 深圳市文俊进出口贸易有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,018,075 | 否 | 2023.5.29收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2023-033 | 被告/被申请人 | 新泰市金埔矿业有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.5.11收到传票，2023.5.15上午9点开庭，收到诉状 |
| 2023-033 | 被告/被申请人 | 丝吉利娅奥彼窗门五金（三河）有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 是 | 589,454.15 | 否 | 2023.9.14收到裁定书，按原告撤诉处理 |
| 2023-033 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉惠安弘康置业有限公司、福州恒腾晟置业有限公司票据纠纷 | 否 | 31,011.80 | 否 | 2023.9.20收到判决，被告生效起十五日内支付31011.8元及利息 |
| 2023-033 | 被告/被申请人 | 山西天佑君荣建筑设备租赁有限公司起诉嘉寓集团、四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-033 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉许昌帝景置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 39,650.55 | 否 | 2023.5.31收到判决，被告生效起十日内支付39650.55元及利息 |
| 2023-033 | 被告/被申请人 | 历城区沃林竹胶板经营部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,584,846.49 | 否 | 2023.9.25收到判决，生效起十日内支付1584846.49元及利息，受理费19200.91元。2024.7.4收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-033 | 被告/被申请人 | 卓远鼎晟商贸保理（泸州）有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 2023.11.13收到判决，四川嘉寓支付200万元及利息，受理费22800元。2024.5.13收到执行通知书，报告财产令。2024.12.2收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款。收到限制消费令 |
| 2023-036 | 被告/被申请人 | 镇江市京口区捷诚小额贷款有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份、嘉寓集团票据追索权纠纷 | 否 | 2,000,000 | 否 | 2023.11.16收到判决，四川、集团承担连带清偿责任 |
| 2023-036 | 被告/被申请人 | 苏州东裕工程科技有限公司起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 是 | 378,370.3 | 否 | 2023.5.25收到判决，嘉寓不承担责任。胜诉 |
| 2023-036 | 被告/被申请人 | 李艳彬、陕西彬美装饰工程有限公司起诉嘉寓股份、江西嘉寓装饰装修合同纠纷 | 否 | 2,410,372.6 | 是 | 2022.12.31收到判决，被告江西嘉寓支付原告2410372.6 元及利息，商票贴息费用 46568.45 元及利息，退还履约保证金 150000 元及利息，北京嘉寓承担连带责任，受理费14199元。2023.5.16收到协助执行通知书。2023.6.12收到恢复执行通知书，执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2023.6.13收到履行到期债务通知书，执行笔录。2023.7.25收到履行到期债务通知书，2024.12.16收到裁定书，受理对江西嘉寓破产清算的申请 |
| 2023-036 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉济南西创置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 690,367.32 | 否 | 2023.6.16收到判决，被告生效起十日内支付685550.33元及利息 |
| 2023-036 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉朱文建争议仲裁案 | 否 | 1,370,000.00 | 否 | 2023.5.18收到裁决书，被申请人向申请人支付127万元并支付违约金2023.8.14收到执行裁定书，冻结朱文建银行存款1510901.43元。2023.11.27收到告知书 |
| 2023-036 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区惠众建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 534,655.4 | 否 | 2024.3.25收到判决，撤销5458号判决，生效起十日内支付534655.4元及利息，一审受理费4573元，二审受理费9146元 |
| 2023-036 | 被告/被申请人 | 杭州驰鸿五金机械有限公司起诉河南嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 6,886.56 | 否 | 2023.5.18收到诉状，证据 |
| 2023-036 | 被告/被申请人 | 俞国荣起诉江苏嘉寓劳动合同纠纷 | 是 | 114,339 | 否 | 2023.7.4收到裁定书，驳回原告的诉讼请求，胜诉 |
| 2023-036 | 被告/被申请人 | 张庆南起诉江苏嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 268,307.71 | 否 | 2023.5.18收到传票，2023.6.13下午2.30开庭，收到应诉通知书，举证通知书，收到诉状，证据 |
| 2023-036 | 被告/被申请人 | 浦祝成起诉江苏嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 143,702.05 | 否 | 2023.5.18收到传票，2023.6.14下午2.30开庭，收到诉状，证据 |
| 2023-036 | 被告/被申请人 | 北京德兴建筑安装有限公司起诉江苏嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 3,820,000 | 否 | 2023.5.18收到传票，2023.6.1上午9.30开庭，收到应诉通知书，举证通知书，收到裁定书，本案转为普通程序，收到证据 |
| 2023-036 | 被告/被申请人 | 宁阳县清泉化工有限公司起诉嘉寓集团、嘉寓股份票据纠纷 | 否 | 232,337.84 | 否 | 2023.12.15收到判决，生效起十日内支付232337.84元及利息，受理费4822.28元。2024.5.13收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2024.8.15收到限制消费令 |
| 2023-036 | 被告/被申请人 | 李青起诉嘉寓股份工程合同纠纷 | 是 | 261,684 | 否 | 2024.1.12收到判决，股份不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-038 | 原告/申请人 | 山东嘉寓起诉泰安天润人和置业有限公司、恒大地产集团济 | 否 | 284,415.22 | 否 | 2023.6.25收到判决，被告生效起十日内支付283415.22元及利息 |
| 南置业有限公司票据付款请求权纠纷 | ||||||
| 2023-038 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉恒大地产集团大邑有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 3,596.85 | 否 | 2023.5.24收到诉前调解告知书，财产保全告知书，诉状，证据 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 史贵宝起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 是 | 2,273,459.4 | 否 | 原告撤诉 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区浩锐平面设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 189,580.05 | 否 | 2023.7.3收到判决：支付189580.05元及利息，受理费2045.8元 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 四川三星新材料科技股份有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 2,143,811.37 | 否 | 2023.8.2收到调解书，支付2143811.37元 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 四川三星新材料科技股份有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 928,853.99 | 否 | 2023.8.2收到调解书，支付928853.99元 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 峥峰智控科技股份有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 | 否 | 506,058.01 | 否 | 2023.11.20收到判决，四川嘉寓、嘉寓集团支付506056.01元及利息，受理费8860.56元，广东嘉寓不承担支付责任。2024.12.23收到执行通知书，报告财产令，限制消费令，收到执行裁定书 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 连云港利民药用包装有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,000,000 | 否 | 2023.7.31收到判决，四川嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 广东坚朗五金制品股份有限公司起诉河南嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2023.5.25收到传票，2023.6.9上午9点开庭，收到裁定书，冻结河南嘉寓银行存款208173.89元，收到应诉通知书，诉状。原告起诉了出票人承兑人及其股东，我司已邮寄答辩状 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 李新凤起诉嘉寓股份 | 否 | 0 | 否 | 2023.5.25收到行政起诉状，被告答辩状，参加诉讼通知书 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 武汉鑫联鑫商贸有限公司起诉江西嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 248,441 | 否 | 2023.11.18收到判决，生效起十日内支付207000元及利息，受理费2513元 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 北京奥格装饰有限公司起诉嘉寓股份、四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 649,790.23 | 否 | 2023.9.18收到判决，四川、北京承担连带清偿责任。2024.5.20收到报告财产令，执行通知书 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 河北鑫年线缆有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,040,000 | 否 | 2023.6.29收到判决：支付104万元及利息，受理费7080元，保全费5000元。2023.11.6收到执行通知书，报告财产令。2023.12.28收到执行决定书，限制消费令 |
| 2023-038 | 被告/被申请人 | 上海日野发动机有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,326,184.6 | 否 | 2023.9.18收到判决，四川承担连带责任。2024.12.20收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉成都豪骏房地产开发有限公司、成都时代天耀房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 93,905.18 | 否 | 2023.6.29收到判决，被告生效起十日内支付93905.18元及利息 |
| 2023-039 | 被告/被申请人 | 山东南山铝业股份有限公司起诉嘉寓股份、四川嘉寓加工合同纠纷 | 是 | 466,916.35 | 否 | 2023.10.25收到裁定书，准许原告撤诉。已撤诉 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉恒大地产集团石家庄有限公司、恒大地产集团有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 73,818.27 | 否 | 2023.7.10收到判决，被告生效起十日内支付73318.27元及利息 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉四川川大科技园（南区）开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 是 | 248,887.15 | 否 | 2023.7.28收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉 |
| 2023-039 | 被告/被申请人 | 辽宁拓方律师事务所起诉嘉寓股份诉讼、仲裁、人民调解代理合同纠纷 | 否 | 3,746,408 | 否 | 2023.6.30收到判决：支付3105037.95元及利息，受理费36771元。2023.8.14收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-039 | 被告/被申请人 | 恩施市欣华建筑设备租赁有限公司起诉重庆嘉寓建筑设备租赁合同纠纷 | 否 | 550,000 | 否 | 2023.8.24收到判决，生效起五日内支付510818元及利息，受理费4650元 |
| 2023-039 | 被告/被申请人 | 蔡洪庆、孙志财、杜爱文、吉桂静、席春霞、孙金玉、高荣民、宋霞、邹智猛、孟凡祥、李东明、王占占、闫玉萍、刘建强、宋佳、李清伟、刘景荣、韩欣茹、夏良贤、苏伟新、张阳阳、时红宝、赵淑青、郭影、辛立峰、席瑞国起诉山东嘉寓劳动人事争议 | 是 | 0 | 否 | 2023.7.6收到仲裁裁决书，驳回申请人的仲裁请求。胜诉 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 湖南嘉寓起诉惠州市达润房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 421,811.21 | 否 | 2023.6.15开庭 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 河南嘉寓起诉许昌建腾置业有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司、许昌建置房地产开发有限公司、河南建业住宅建设有限公司付款请求权纠纷 | 否 | 204,000.00 | 否 | 2023.7.26收到判决，被告生效起十日内支付20万元及利息 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 河南嘉寓起诉扶沟县置腾置业有限公司、河南置腾商务服务有限公司付款请求权纠纷 | 否 | 426,000.00 | 否 | 2023.8.11收到调解书，被告于23.9.30前抵清412000元 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 河南嘉寓起诉郑州建业高新置业有限公司、河南建业富居投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 425,050.00 | 否 | 2023.6.2收到诉状 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉武汉平安中信置业有限公司追偿权纠纷 | 否 | 627,152.73 | 否 | 2023.9.4收到判决，被告生效起五日内支付627152.73元及利息。2023.12.1收到受理案件通知书，提供被执行人财产通知书，收到执行传票，2023.12.22上午10点约谈。2023.12.19收到执行裁定书，冻结被告652394元财产。已申请强制执行 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉重庆上善置地有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 100,000.00 | 否 | 2023.6.26收到裁定书，本案移送重庆市江北区人民法院。2023.8.22收到传票，2023.10.9上午9.30开庭 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉重庆上善置地有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 100,000.00 | 否 | 本案移送重庆市江北区人民法院处理。2023.10.12下午2.30开庭 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉恒大地产集团梧州御湖置业有限公司、恒大地产集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 609,322.45 | 否 | 2023.6.26收到判决，被告生效起十日内支付宝609322.45元及利息 |
| 2023-039 | 被告/被申请人 | 北京瑞金祥商贸中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,070,702.2 | 否 | 2023.6.15开庭。2024.1.31收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，2024.2.21上午10点谈话，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款1085848.2元 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉贵阳中渝置地房地产开发有限公司票据纠纷 | 否 | 559,680.45 | 否 | 2023.12.29收到判决被告生效起十日内支付557680.45元及利息 |
| 2023-039 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉玉林市恒大金碧置业有限公司票据纠纷 | 否 | 512,557.90 | 否 | 2032.8.11收到判决，被告支付503321.26元及利息 |
| 2023-041 | 被告/被申请人 | 辽宁建业劳务施工有限公司起诉嘉寓股份/ | 否 | 122,331.65 | 否 | 2023.6.5收到诉状。2024.3.18收到调解书，于22.1.25前支付30万元，于22.6.30前支付274301.25元，已付清 |
| 2023-041 | 被告/被申请人 | 南京百龙达贸易有限公司起诉江苏嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 723,679.22 | 否 | 2023.6.29收到裁定书，准许原告撤回对嘉寓股份的起诉。2023.8.11收到调解书，23.10.31前支付287044.17元，23.11.30前支付余款300000元，2024.7.8收到限制消费令，部分支付 |
| 2023-041 | 被告/被申请人 | 京福凯遇（海南）投资中心（有限合伙）起诉嘉寓股份执行分配方案异议之诉 | 否 | 0 | 否 | 2025.1.3收到判决，驳回原告诉讼请求。2025.1.23收到原告上诉状 |
| 2023-041 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉长春鑫茂房地产开发有限公司票据纠纷 | 否 | 94,902.38 | 否 | 2023.6.19收到判决，被告生效起十日内支付94402.38元及利息 |
| 2023-041 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉南宁耀世龙庭房地产开发有限公司、南宁悦龙天玺房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 21,686.94 | 否 | 2023.7.31收到判决，被告生效起十日内支付20182.04元及利息 |
| 2023-041 | 被告/被申请人 | 北京顺义建筑企业集团公司起诉嘉寓股份、嘉寓集团建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,900,000 | 否 | 2023.6.8收到诉状、证据，应诉通知书，举证通知书，送达回证。2024.1.24收到执行传票，报告财产令，执行通知书。2024.7.4收到限制消费令 |
| 2023-041 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉福建省磐石房地产开发有限公司新天地分公司、福建省磐石房地产开发有限公司票据纠纷 | 否 | 831,703.78 | 否 | 2023.9.4收到判决，被告生效起十日内支付792162.76元 |
| 2023-041 | 被告/被申请人 | 赵以飞起诉嘉寓股份建设工程合同纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2023.6.12收到传票，2023.6.28下午2点开庭 |
| 2023-041 | 被告/被申请人 | 沈阳佰亿石材有限公司起诉嘉寓股份票据纠纷 | 否 | 297,742.83 | 否 | 2023.10.30收到判决，生效起十日内支付287835元及利息，受理费5766元，保全费2009元。2024.2.26收到执行通知书，报告财产令，部分支付 |
| 2023-041 | 被告/被申请人 | 黄献军起诉嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司承揽合同纠纷 | 否 | 4,912,800.35 | 否 | 2024.4.18收到判决，生效起十日内支付1249749.08元及利息，受理费47090元，保全费5000元。2024.8.7收到缴费通知书，受理费10141.42元 |
| 2023-041 | 原告/申请人 | 江西嘉寓、嘉寓股份起诉济南西开置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 1,241,697.12 | 否 | 2023.7.6收到判决，被告生效起十日内向嘉寓股份支付285475.79元及利息。收到判决，被告生效起十日内向江西嘉寓支付891121.29元及利息 |
| 2023-041 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉石狮金碧置业有限公司、广州市恒大卓越置业有限公司票据纠纷 | 否 | 214,553.27 | 否 | 2023.9.15收到判决，被告生效起十日内支付203945.55元 |
| 2023-041 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉石家庄华强广场房地产开发有限公司、深圳华强电子世界发展有限公司、深圳华强实业股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,002,723.71 | 否 | 2023.6.30收到调解书，被告23.6.30前支付422895.02元 |
| 2023-043 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉恒大鑫丰（彭山）置业有限公司付款请求权纠纷 | 否 | 1,042,342.52 | 否 | 2023.7.3收到判决，生效起三十日内被告支付1012342.52元及利息 |
| 2023-043 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉贵阳海明投资建设开发有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 63,142.42 | 否 | 2024.7.19收到判决，撤销12451号判决，生效起十日内支付63142.42元及利息 |
| 2023-043 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉江西宏吉投资有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 1,170,270.06 | 否 | 2024.5.16收到判决，被告生效起十日内支付1111943.97元及利息 |
| 2023-043 | 被告/被申请人 | 山西欣旺通贸易有限公司起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 否 | 708,471.62 | 否 | 2023.7.31收到判决：支付708471.62元及利息，受理费5442元 |
| 2023-043 | 被告/被申请人 | 吉安逸轩装饰工程有限公司起诉江西嘉寓、嘉寓股份工程合同纠纷 | 否 | 563,772.11 | 是 | 2023.9.22收到判决，生效起十五日内支付563772.11元及利息，北京嘉寓对上述清偿承担连带责任。2023.11.10收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票，2023.11.9询问，收到执行裁定书，冻结嘉寓股份、江西嘉寓银行存款563772.11元 |
| 2023-043 | 被告/被申请人 | 新郑郑银村镇银行股份有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 5,782,893.51 | 否 | 2023.9.4收到判决，生效起十日内支付5782893.51元，受理费26140.13元。2025.5.9收到强制执行申请书，收到报告财产令，执行通知书，收到执行传票 |
| 2023-043 | 被告/被申请人 | 南京正鑫源市政建设有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.7.5收到判决，承担连带清偿责任。2024.4.11收到执行裁定书，驳回案外人董伟哲的异议请求。2024.9.13收到限制消费令。2024.12.6收到判决，驳回执行案外人的诉讼请求 |
| 2023-043 | 被告/被申请人 | 浙江华恒工程玻璃有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 804,677.51 | 否 | 2023.9.6开庭 |
| 2023-043 | 被告/被申请人 | 张家港市福百弘贸易有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 900,000 | 否 | 2024.3.4收到判决，嘉寓不承担支付责任。2024.5.20收到裁定书，准许原告撤回上诉 |
| 2023-043 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 5,063,006.74 | 否 | 2023.6.16收到判决，被告生效起十日内支付4909998.8元及利息，收到诉状 |
| 2023-043 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉齐齐哈尔市恒大永兴房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 216,659.88 | 否 | 2023.6.16收到判决，被告生效起十日内支付208812.87元及利息。收到诉状 |
| 2023-046 | 被告/被申请人 | 武汉齐力同创建材有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 是 | 475,416.34 | 否 | 2023.12.4收到裁定书，准许原告撤诉，已撤诉 |
| 2023-046 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 否 | 1,097,275.98 | 否 | 2023.12.13收到判决，维持3852号第一项，撤销3852号第三项，变更3852号第二项。2024.4.24收到报告财产令 |
| 2023-046 | 被告/被申请人 | 苏州青鹰德联玻璃科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2023.9.15收到判决，生效起十日内支付10万元及利息，受理费2300元，保全费1070元 |
| 2023-046 | 被告/被申请人 | 酒泉明珠建业有限公司起诉徐州嘉寓光能科技有限公司、酒泉嘉寓未来能源科技有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 10,084,050.31 | 否 | 2024.7.3收到判决，生效起十日内支付6343907.74元及利息，受理费82304元，鉴定费18万元。2024.11.22收到执行通知书、报告财产令 |
| 2023-046 | 被告/被申请人 | 苏州东裕工程科技有限公司起诉嘉寓股份票据付款请求权纠纷 | 是 | 1,099,573.14 | 否 | 2023.7.14收到判决，北京嘉寓不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-046 | 被告/被申请人 | 内蒙古向东农业有限公司起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 是 | 647,395.49 | 否 | 2023.7.24收到裁定书，按原告撤回起诉处理 |
| 2023-046 | 被告/被申请人 | 海门市恒邦建材经营部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 345,827.23 | 否 | 2023.11.27收到裁定书，冻结四川嘉寓银行存款345827.23元 |
| 2023-046 | 被告/被申请人 | 新郑郑银村镇银行股份有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,009,368.26 | 否 | 2023.9.15收到判决，生效起十日内支付1009368.26元。2025.5.9收到强制执行申 |
| 请书，执行通知书，报告财产令，执行传票 | ||||||
| 2023-046 | 被告/被申请人 | 秦皇岛嘉华科技开发有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 578,018.58 | 否 | 2023.7.24收到判决支付578018.58元及利息，受理费4790元。2023.11.3收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-046 | 被告/被申请人 | 苏州东裕工程科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 600,000 | 否 | 2023.8.7收到判决，四川嘉寓不承担支付责任。胜诉 |
| 2023-047 | 被告/被申请人 | 成都光华凌志玻璃有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 2,557,144.4 | 否 | 2023.6.27收到传票，2023.8.2下午3.20开庭 |
| 2023-047 | 被告/被申请人 | 华彬合盛（北京）工程设计有限公司起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司、徐州嘉寓光能科技有限公司建筑工程合同纠纷 | 否 | 579,853.98 | 否 | 2023.8.14收到判决，生效起十日内支付497301.87元及利息，受理费4800元。2023.11.13收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 东昌府区郑家镇顺兴五交化门市部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 109,518.44 | 否 | 2024.3.22收到判决，生效起十日内支付109518.44元及利息，受理费1245元。2024.11.11收到执行通知书，报告财产令。收到执行传票 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 李平菊起诉四川嘉寓追索劳动报酬纠纷 | 否 | 19,500 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起五日内支付19500元，受理费144元。2024.7.2收到执行通知书，报告财产令。2024.11.22收到执行裁定书，查封不动产 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 张丽娟起诉四川嘉寓追索劳动报酬纠纷 | 否 | 96,783 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起五日内支付96783元，受理费1110元。2024.7.15收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.12.9收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 王荣起诉四川嘉寓追索劳动报酬纠纷 | 否 | 40,000 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起五日内支付4万元，受理费400元。2024.7.12收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.10.28收到执行裁定书，冻结四川嘉寓相应银行存款。2024.11.18收到执行裁定书，终结6440号案件的本次执行 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 刘浩起诉四川嘉寓追索劳动报酬纠纷 | 否 | 7,076 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起五日内日支付7076元，受理费25元。2024.7.2收到执行通知书，报告财产令。2024.11.22收到执行裁定书，查封不动产 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 陈苗起诉四川嘉寓追索劳动报酬纠纷 | 否 | 32,250 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起五日内支付32250元，受理费303元。2024.7.2收到执行通知书，报告财产令。2024.11.22收到执行裁定书，查封不动产 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 秦熙春起诉四川嘉寓追索劳动报酬纠纷 | 否 | 21,667 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起五日内支付21667元，受理费171元。2024.7.2收到执行通知书，报告财产令。2024.11.22收 |
| 到失信决定书，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款21892元。收到限制消费令。收到执行裁定书，查封不动产 | ||||||
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 杨艳起诉四川嘉寓追索劳动报酬纠纷 | 否 | 25,867 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起五日内支付25867元，受理费223元。2024.8.1收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款26155元。2024.12.6收到限制消费令，失信决定书 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 林敬文起诉四川嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 101,844.75 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起十五日内支付101844.75元及利息，受理费1168元 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 杨玉博起诉四川嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 232,075 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起十五日内支付168273元及利息，受理费2391元 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 济南汇友信达建筑机械租赁有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 609,336.66 | 否 | 2023.8.31收到判决，生效起十日内支付609366.66元及利息，保险费1260元，受理费5141元，保全费3670元。2024.4.15收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.8.23收到限制消费令 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 苏州相城阳澄湖度假区蓬澄大闸蟹经营部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 525,642.8 | 否 | 2023.9.15收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 莱州众鑫安装工程有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 108,839.1 | 否 | 2023.7.26收到判决，生效起十日内108839.1元及利息，受理费1239元。2024.9.15收到调解书，于23年9月28前支付5万元，23年10月31前支付58839.1元，已付清 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 沈阳海博经钢彩板有限公司起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司合同纠纷 | 否 | 125,000 | 否 | 2023.9.14收到判决，生效起十日内支付45000元，受理费1448元 |
| 2023-048 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉怀来恒天房地产开发有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 700,166.87 | 否 | 2023.7.27收到判决，被告生效起十日内支付602102.01元及利息 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区士谦木业板材长起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.7.7收到裁定书，冻结四川嘉寓银行存款100万元，为期一年。2024.4.1收到裁定书，继续冻结四川嘉寓银行存款 |
| 2023-048 | 被告/被申请人 | 常州冉汇建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 203,952.33 | 否 | 2023.8.31收到判决，生效起十日内支付203952.33元及利息，受理费2179.64元，广东不承担支付责任。2023.9.13收到其他被告上诉状。2023.9.18收到其他被告上诉状。2023.12.7收到传票，2023.12.20上午8.30开庭。2024.2.18收到判决，驳回其他被告上诉，维持原判。2024.3.4收到执行通知书，报告财产令。2024.8.5收到限制消费令 |
| 2023-048 | 原告/申请人 | 河南嘉寓起诉郑州新荣桂置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 877,777.11 | 否 | 2023.7.13收到调解书，被告23.8.30前支付877777.11元及利息 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 南京赛菲企业管理咨询有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓集团票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.7.10收到传票，2023.8.17下午2.30开庭 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 成都裕通钢铁有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 220,352.38 | 否 | 2023.10.20收到判决，四川不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-050 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉恒大地产集团合肥有限公司、宿州市恒鼎置业有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 438,319.12 | 否 | 2023.9.1收到判决，被告生效后十日内支付436319.12元及利息 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 胡晓涛、韩永刚起诉江西嘉寓票据纠纷 | 是 | 469,816.67 | 否 | 2023.7.27收到裁定书，准许原告撤回对江西嘉寓的起诉，已撤诉 |
| 2023-050 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉云南通泽置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 79,307.48 | 否 | 2023.7.13收到诉状，调解书。2025.2.6收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 山东掘金铝业有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 90,115.87 | 否 | 2023.7.13收到传票，2023.7.27上午10点开庭 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 南京豆麦建筑工程有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 497,885.31 | 否 | 2023.7.13收到传票，2023.7.27上午9.30开庭 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 江苏顺吉玻璃有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 70,344 | 否 | 2023.8.11收到判决，生效起十日内支付70344元，受理费780元，保全费723元，部分支付 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 山东掘金铝业有限公司起诉江苏嘉寓、嘉寓股份、嘉寓股份河北雄安分公司买卖合同纠纷 | 否 | 2,361,507.13 | 是 | 2023.8.11收到调解书，23.9.30前支付100万元，23.10.31前支付1044057.02元，受理费12846元，保全费5000元。2024.4.15收到执行裁定书，追加嘉寓股份为被执行人，嘉寓股份生效起五日内履行4897号调解书确定的货款233393.47元，部分支付 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 常州翔丹装饰材料有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 394,567.68 | 否 | 2023.8.11收到调解书，23.10.31前支付231613元，受理费3610元，保全费2520元，部分支付 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓加工合同纠纷 | 否 | 1,219,779.91 | 否 | 2023.9.8收到判决，生效起十日内支付1184252.34元及违约金35527.57元，受理费15778元。收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓加工合同纠纷 | 否 | 1,396,981.01 | 否 | 2023.9.22收到判决，生效起十日内支付1356292.24元及违约金25757.44元，受理费8594 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 沈阳海博经钢彩板有限公司起诉北京嘉寓光能科技、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 否 | 300,791.57 | 否 | 2023.7.13收到诉状，证据 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 金筑铝业（天津）有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 是 | 498,838.1 | 否 | 2023.9.15收到裁定书，原告撤回起诉，已撤诉 |
| 2023-050 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉桂林彰泰实业集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 296,930.53 | 否 | 2023.7.20收到裁定书，查封被告名下财产29万元 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 马鞍山市花山区礼胜建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 673,816.15 | 否 | 2023.11.22收到判决，生效起十日内支付673816.15元及利息，受理费10912元，公告费600元。2024.2.1收到缴费通知书，诉讼费10912元。2024.5.6收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 深圳黯石企业管理咨询有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 186,557.51 | 否 | 2024.7.17收到判决，四川承担连带清偿责任，受理费4031元 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 聊城云开建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,100,847.87 | 否 | 2023.11.2收到判决，四川嘉寓对1100847.87元及利息，承担连带清偿责任 |
| 2023-050 | 被告/被申请人 | 阜新蒙古自治县城区益民市政建设工程处起诉北京嘉寓光能科技有限公司、北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2023.10.7收到调解书，北京嘉寓光能科技于2024.1.31前支付20万元。2024.4.1收到执行传票，2024.4.11上午谈话，收到执行通知书，报告财产令。2024.6.17收到执行裁定书，终结14168号调解第一项的本次执行程序。2024.8.13收到限制消费令 |
| 2023-050 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉长春鑫茂房地产开发有限公司票据纠纷 | 否 | 1,002,000.00 | 否 | 2023.9.25收到判决，被告生效起十日内支付100万元及利息 |
| 2023-050 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉恒大新能源汽车投资控股集团有限公司、恒大新能源汽车（辽宁）有限公司票据纠纷 | 否 | 1,543,288.92 | 否 | 20232.11.1收到判决，被告生效起十日内支付90万元 |
| 2023-050 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉焦作御景置业有限公司、恒大地产集团郑州有限公司票据纠纷 | 否 | 605,000.00 | 否 | 2023.8.18收到判决，被告生效起十日内支付60万元及利息 |
| 2023-050 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉新乡御景置业有限公司、恒大地产集团郑州有限公司票据纠纷 | 否 | 2,005,000.00 | 否 | 2023.7.26收到判决，被告生效起十日内支付200万元及利息 |
| 2023-050 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉恒大新能源汽车（江苏）有限公司、恒大新能源汽车投资控股集团有限公司票据纠纷 | 否 | 2,005,000.00 | 否 | 收到诉状，证据 |
| 2023-050 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉恒大新能源汽车（江苏）有限公司、恒大新能源汽车投资控股集团有限公司票据纠纷 | 否 | 3,505,000.00 | 否 | 收到诉状，证据 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 临沂市恩典商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 800,811 | 否 | 2023.11.1收到判决，生效起十日内支付80万元及利息，受理费11808元 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 太原市晋源区锦绣物资供应站起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 583,788.27 | 否 | 2023.9.28收到判决，生效起十日内支付583788.27元及利息，受理费4819元。2023.12.18收到判决，驳回广东嘉寓上诉，维持原判，二审受理费9638元。2024.8.7收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2025.2.24收到限制消费令 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 阜新蒙古自治县城区益民市政建设工程处起诉北京嘉寓光能科技有限公司、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2023.9.14收到调解书，23.12.31前支付10万元。2024.4.1收到执行传票，2024.4.11上午谈话，收到执行通知书，报告财产令。2024.6.17收到执行裁定书，终结14056号调解第一项的本次执行程序 |
| 2023-053 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉漳州信成房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 14,497.71 | 否 | 2023.9.18收到判决，被告生效起十日内支付13678.11元及利息 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 大连冠博建筑工程有限公司起诉 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2023.9.7收到判决，生效起十日内支付20万元及利息7523.33元，受理费4413元。2024.11.7收到执行裁定书 |
| 2023-053 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉昆明蓝光房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 341,390.33 | 否 | 2023.10.25下午3.30开庭 |
| 2023-053 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉呼和浩特市恒大远鹏房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 54,231.12 | 否 | 2023.8.16收到判决，被告生效起六十日内支付54231.12元及利息 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 甘肃信汇达服务有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,868,300 | 否 | 2023.10.7收到判决，四川嘉寓、嘉寓集团对2868300元及利息承担连带支付责任，受理费14873元。2024.8.19收到执行传票，收到执行裁定书。收到报告财产令。2025.1.2收到限制消费令，失信决定书 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 佛山市东方胶业实业有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 496,425 | 否 | 2023.11.10收到判决，生效起十日内支付496425元，受理费10578元，保全3909元 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 林州超前商贸有限公司起诉四川嘉寓合同纠纷 | 否 | 1,510,000 | 否 | 2023.9.28收到判决，生效起十日内支付151万元及利息，受理费9134.11元。2024.2.5收到执行通知书，报告财产令，执行传票，收到传票后次日执行情况调查 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 大连冠博建筑工程有限公司起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 739,625 | 否 | 2023.9.5收到判决，生效起十日内支付739625元及利息，受理费11557元。2024.9.10收到执行通知书，报告财产令。2024.9.23收到协助执行通知书，收到执行裁定书。2024.11.7收到执行裁定书 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 马鞍山市花山区礼胜建材经营部起诉 四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 784,584.25 | 否 | 2023.8.4收到裁定书，按原告撤回起诉处理，已撤诉 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 星誉融资担保（天津）有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 721,882.67 | 否 | 2024.6.3收到执行传票，2024.6.4上午9点执行，收到执行通知书，报告财产令。2024.7.15收到执行传票，2024.7.22上午9点前执行，收到执行通知书 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 马鞍山市花山区礼胜建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 489,962.34 | 否 | 2023.11.17收到判决，生效起十日内支付464232.88元及利息，受理费8649元。2024.5.6收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2025.1.13收到受理通知书，执行异议申请书，证据。2025.1.24收到执行裁定书，中止不动产的执行 |
| 2023-053 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 1,244,851.93 | 否 | 2024.5.11收到判决，生效起十日内支付1244851.93元及利息，受理费15960元。北京广东不承担支付责任。2024.9.2收到执行通知书，报告财产令，限制消费令，收到执行裁定书 |
| 2023-057 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉南宁御景天恒房地产开发有限公司、恒大地产集团南宁有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 715,635.45 | 否 | 2023.12.8收到判决，被告生效起十日内支付715635.45元 |
| 2023-057 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉南昌新铭房地产开发有限公司、南昌晨新房地产开发有限公司、江西赣创力合房地产开发有限公司、江西新力置地投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 3,888,550.71 | 否 | 2023.11.21收到判决，被告生效起十日内日支付3567755.71元 |
| 2023-057 | 被告/被申请人 | 山西博盛建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.10.31收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费14184元。2024.5.13收到执行通知书，报告财产令，已付清 |
| 2023-057 | 被告/被申请人 | 北京京北华燕玻璃有限公司起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 49,813.86 | 否 | 2023.10.10收到调解书，于23.10.31前支付34869.7元。2024.5.13收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2024.7.31收到限制消费令 |
| 2023-057 | 被告/被申请人 | 北京京顺菊香保温防水材料有限公司起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 125,850 | 否 | 2023.9.15收到判决，生效起七日内支付125850元，受理费1408.5元 |
| 2023-057 | 被告/被申请人 | 山西博盛建材有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 | 否 | 325,249.81 | 否 | 2023.9.18收到判决，生效起十五日内支付311954.07元及利息，广东嘉寓承担连带责任，受理费6179元。2024.5.13收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-059 | 被告/被申请人 | 济南肇亚建材有限公司起诉嘉寓股份定做合同纠纷 | 否 | 521,624.35 | 否 | 2023.9.1收到判决，生效起七日内支付454534.99元及利息，保全费3128元，受理费4508元。2023.9.6收到裁定书，冻结北京嘉寓银行存款55万元。收到协助执行通知书，收到执行通知书，报告财产令。2024.1.29收到限制消费令 |
| 2023-059 | 被告/被申请人 | 李文朋起诉嘉寓股份承揽合同纠纷 | 否 | 47,100 | 否 | 2024.7.31收到执行传票，2024.8.6上午9点履行义务，收到执行通知书。2024.8.5收到限制消费令，报告财产令 |
| 2023-059 | 被告/被申请人 | 聊城市金仨木模具有限公司起诉嘉寓股份票据纠纷 | 否 | 303,552.04 | 否 | 2023.12.18收到判决，生效起二十日内支付303552.04元及利息，受理费5853元。2024.3.28收到判决，驳回其他被告上诉，维持原判 |
| 2023-059 | 被告/被申请人 | 陈永生、张淯泉起诉嘉寓股份装饰装修合同纠纷 | 否 | 5,057,459.88 | 否 | 2024.4.16收到判决，生效起十日内支付4413141.26元及利息，被告海南葛洲坝对第一项义务再欠付股份质保金856999.16元范围内承担支付责任，受理费47202.22元。2024.5.13收到其他被告上诉状。2025.3.10收到再审申请书，应诉通知书，听证通知书。2025.3.24收到失信决定书，限制消费令 |
| 2023-059 | 被告/被申请人 | 启东仁洪建材经营部起诉嘉寓股份票据纠纷 | 是 | 4,000,000 | 否 | 2023.11.10收到判决，嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-059 | 被告/被申请人 | 顾松林、高翠莲起诉嘉寓股份/ | 否 | 436,871.5 | 否 | 2024.7.12收到传票，2024.7.19上午9点开庭。2024.10.11收到判决，撤销12846号判决第一项，变更第二项 |
| 2023-059 | 被告/被申请人 | 无锡茗品物流有限公司起诉嘉寓股份运输合同纠纷 | 否 | 178,100 | 否 | 2023.8.31收到调解书，23.12.30前支付178100元及利息。2024.3.20收到执行通知书，报告财产令，执行传票。2024.7.10收到限制消费令 |
| 2023-059 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉攀枝花恒大房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 884,071.22 | 否 | 2023.8.25上午9点开庭 |
| 2023-059 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉哈尔滨市铭业房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 336,240.00 | 否 | 2023.12.25收到判决，被告生效起十日内支付320345.95元及利息 |
| 2023-059 | 被告/被申请人 | 唯普盾门窗（北京）有限公司起诉嘉寓股份河北雄安分公司定做合同纠纷 | 否 | 336,549.08 | 否 | 2023.10.10收到判决，生效后十日内支付324820.7元及利息，受理费3174元。2024.2.6收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2023-060 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉广西梧州市万国房地产开发有限公司票据纠纷 | 否 | 71,727.96 | 否 | 2023.8.30收到判决，被告生效起十日内支付68392.59元 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 陈永生、张淯泉起诉嘉寓股份建设工程分包合同纠纷 | 否 | 181,946.1 | 否 | 收到判决，生效起十日内支付181946.1元及利息，受理费4477.46元。2024.4.2收到传票，2024.4.10上午9点开庭。2024.7.26收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，冻结嘉寓股份银行存款184575.29元。2025.1.13收到限制消费令 |
| 2023-060 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉河南恒龙置业有限公司票据纠纷 | 否 | 42,366.18 | 否 | 2023.8.17下午3点开庭 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 启东市娟月建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,055,767.4 | 否 | 2024.1.5收到判决，嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 南京昱博装饰材料有限公司起诉江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 350,000 | 否 | 2023.8.11收到传票，2023.8.17下午3点开庭 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 常州源杰贸易有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 127,281.28 | 否 | 2023.8.11收到传票，2023.8.22上午9.30开庭 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 郭太平起诉江苏嘉寓劳动报酬、经济补偿争议案 | 否 | 143,712.85 | 否 | 2023.8.11收到仲裁调解书，江西嘉寓支付劳动报酬105212.85元及经济补偿38500元 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 李树军起诉江苏嘉寓劳动报酬争议案 | 否 | 25,080.92 | 否 | 2023.8.11收到执行通知书。收到执行裁定书，江苏嘉寓履行调解书义务。收到执行裁定书，冻结江苏嘉寓银行存款25080.92元。收到报告财产令 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 云南滇凯节能科技有限公司起诉四川嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 951,059 | 否 | 2023.11.10收到判决，生效起十五日内支付852585元及利息43228.03元，受理费17757元。2024.2.14收到执行通知书、报告财产令、限制被执行人消费令，收到执行传票，2024.5.27上午9.30执行。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓财产1010796.58元 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区朋华五金店起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 549,751.61 | 否 | 2024.10.11收到判决，生效起十日内支付549751.61元及利息 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 渤海银行股份有限公司石家庄分行起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,712,338.25 | 否 | 2024.1.2收到判决，生效起五日内支付1712338.25元及利息，受理费10106元。2024.1.8收到原告上诉状。2024.2.7收到传票 |
| 2023-060 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉兰州神骏置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 106,357.60 | 否 | 2023.8.31收到判决，生效后十日内支付106357.6元 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 朝阳嘉寓洁能科技有限公司起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司、北京嘉寓新能源技术开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 434,631,730.2 | 是 | 2024.10.31收到判决，生效起十五日内支付预付款287901730.24元，违约金56521200元，集团承担连带责任 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 海门市红尧建材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 633,058.84 | 否 | 2023.9.18收到判决，生效起十日内支付597327.07元及利息，受理费5066元 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 海门市红尧建材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 595,042.95 | 否 | 2023.11.1收到判决，四川嘉寓对561456.91元及利息承担连带清偿责任 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 海门市红尧建材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,952,342.93 | 否 | 2023.11.13收到裁定书，准许原告撤回对广东嘉寓的起诉。收到判决，四川嘉寓承担连带责任，嘉寓集团不承担支付责任，受理费22371元，公告费600元 |
| 2023-060 | 被告/被申请人 | 海门市红尧建材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,059,819.44 | 否 | 2023.11.13收到裁定书，准许原告撤回对广东嘉寓的起诉。收到判决，四川嘉寓承担连带责任，受理费14338元，公告费600元 |
| 2023-068 | 被告/被申请人 | 北京万事恒润科贸有限公司起诉嘉寓股份票据纠纷 | 否 | 28,402.16 | 否 | 2023.11.21收到判决，生效起七日内支付157768.98元，受理费1727.69元。2024.6.6收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2024.7.10收到限制消费令。2024.7.25收到执行裁定书，终结5101号案件的执行 |
| 2023-068 | 被告/被申请人 | 聊城鑫图建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2023.10.20收到判决，生效起十日内支付60万元及利息，受理费4900元。2025.3.3收到执行裁定书 |
| 2023-068 | 被告/被申请人 | 马鞍山市花山区礼胜建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 788,663.57 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起十日内支付743304.57元及利息，受理费5843.5元。2023.12.11收到缴费通知书，受理费5943.5元。2024.1.31收到执行告知书，报告财产令，执行通知书。2024.5.14收到限制消费令 |
| 2023-068 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉重庆渝申地实业有限公司合同纠纷 | 否 | 52,887.00 | 否 | 2023.9.12收到判决，被告生效起七日内支付5万元及利息 |
| 2023-068 | 被告/被申请人 | 卢钟垒起诉四川嘉寓承揽合同纠纷 | 是 | 86,987.1 | 否 | 2023.12.12判决，四川嘉寓不承担支付责任 |
| 2023-068 | 被告/被申请人 | 邯郸市永年区河北铺点解紧固件门市起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 228,515.57 | 否 | 2023.9.18收到判决，生效期十日内支付228515.57元及利息，受理费2364元 |
| 2023-068 | 被告/被申请人 | 启东市娟月建材经营部起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.10.12收到判决，嘉寓股份承担连带责任。2024.5.23收到执行通知书，报告财产令。邮寄股份财产申报表 |
| 2023-068 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉恒大新能源汽车投资控股集团有限公司、恒大新能源汽车（辽宁）有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 2,705,000.00 | 否 | 2024.1.24收到判决，被告生效起十日内支付270万元及利息 |
| 2023-068 | 被告/被申请人 | 南京尚瑞建筑装饰工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 501,582 | 否 | 2023.12.25收到判决，生效起十五日内支付50万元及利息，受理费8816元2024.11.11收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-070 | 被告/被申请人 | 江苏浪晴装饰工程有限公司起诉嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司加工合同纠纷 | 否 | 83,667.09 | 否 | 2023.10.12收到调解书，于2024.1.31前支付64687元，受理费946元 |
| 2023-070 | 被告/被申请人 | 绍兴晨夕贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,062,213.9 | 否 | 2023.9.4收到调解通知书，2023.9.11下午法院调解 |
| 2023-070 | 被告/被申请人 | 济南槐荫浩源达机械加工厂起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.12.8收到判决，生效起十日内日支付100万元及利息，受理费13800元，申请费5000元。2024.4.11收到判决，驳回四川嘉寓上诉，维持原判。2024.7.15收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.12.9收到限制消费令 |
| 2023-070 | 被告/被申请人 | 福州泰林工贸有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 166,777.24 | 否 | 2023.10.30收到调解书，于24.1.30前支付144120.8元，违约金6154.6元。2025.3.21收到报告财产令，执行通知书，收到执行裁定书 |
| 2023-070 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉武威恒大房地产开发有限公司、恒大地产集团兰州置业有限公司、恒大地产集团有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 85,124.02 | 否 | 2023.9.26收到判决，被告生效起30日内支付85124.02元 |
| 2023-070 | 被告/被申请人 | 常州翔丹装饰材料有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 0 | 否 | 2024.4.15收到执行传票，2024.4.23上午谈话，收到报告财产令，执行通知书。2024.7.10收到限制消费令 |
| 2023-070 | 被告/被申请人 | 山东隆之岳建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 172,037.86 | 否 | 2023.11.23收到判决，生效起十日内日支付172037.86元及利息，受理费3741元。2024.3.4收到山东省济南市中院受理案件通知书 |
| 2023-070 | 被告/被申请人 | 包金伟、郭宇起诉嘉寓股份建筑工程施工合同纠纷 | 是 | 3,399,592.27 | 否 | 2023.12.13收到裁定书，驳回原告起诉，胜诉 |
| 2023-070 | 被告/被申请人 | 陈永生起诉嘉寓股份建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 7,943,439.94 | 否 | 2023.9.7收到传票，2023.9.22上午9点开庭 |
| 2023-070 | 被告/被申请人 | 陈永生起诉嘉寓股份建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 1,125,497.23 | 否 | 2023.9.7收到传票，2023.9.22上午10点开庭 |
| 2023-070 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉天津恒邦房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 233,961.52 | 否 | 2023.10.18收到判决，被告生效起五日内支付221425.52元 |
| 2023-071 | 被告/被申请人 | 辽宁沅翔新能源有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司合同纠纷 | 否 | 752,798 | 否 | 2023.9.15收到调解书，于23年10月1前支付50万元，23年11月1前支付15万元，23年12月1前支付15万元，24年1月1前支付132646元。2023.10.20收到 |
| 执行结案通知书。2023.12.7收到执行通知书，报告财产令，已付清 | ||||||
| 2023-071 | 被告/被申请人 | 渤海银行股份有限公司石家庄分行起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 271,060.42 | 否 | 2023.10.26下午3点开庭，收到证据。2023.11.13收到判决，生效起十日内支付271060.42元，受理费2742.78元 |
| 2023-071 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉吉安恒熙房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 3,859,692.19 | 否 | 2023.9.21收到判决，被告生效后30日内支付3719045.13元及利息 |
| 2023-071 | 被告/被申请人 | 常州市耐青尔商贸有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 57,279.5 | 否 | 2023.10.25收到调解书，24.1.31前支付55611.5元。2024.2.18收到执行传票，2024.2.27上午谈话。收到执行通知书，报告财产令。2024.7.10收到限制消费令 |
| 2023-071 | 原告/申请人 | 广东嘉寓起诉清远市宏昊投资有限公司建设施工合同纠纷 | 是 | 1,472,103.71 | 否 | 2023.10.8收到裁定书，准许广东嘉寓撤回起诉 |
| 2023-071 | 被告/被申请人 | 鄂托克旗江河建筑材料经销部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,572,365.76 | 否 | 2023.11.27收到判决，生效起十日内日支付1504148.76元及利息，受理费18952元，公告费560元。2024.3.4收到执行通知书，报告财产令，执行裁定书，冻结四川嘉寓收入。2024.7.26收到限制消费令。2024.8.5收到执行决定书 |
| 2023-071 | 被告/被申请人 | 深圳鑫鑫华贸易有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 1,126,843.47 | 否 | 2024.8.5收到结案通知书，已结案 |
| 2023-071 | 被告/被申请人 | 涿州市泰吉磨具厂起诉嘉寓股份承揽合同纠纷 | 否 | 36,000 | 否 | 2024.1.10收到调解书，嘉寓门窗于24.1.31前一次性支付36000元。2024.2.22收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.8.5收到限制消费令 |
| 2023-071 | 被告/被申请人 | 北票市宾旺建筑装饰施工有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司合同纠纷 | 否 | 64,417.31 | 否 | 2023.9.18收到传票，2023.9.25上午10点开庭 |
| 2023-071 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉广东尚水酒业有限公司建设施工合同纠纷 | 否 | 130,753.18 | 否 | 2023.12.29收到判决，生效起十日内支付130753.18元及利息。2024.5.17收到受理执行案件通知书。2024.8.20收到执行裁定书，终结7736号案件的执行。收到限制消费令，失信决定书 |
| 2023-071 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉兰州神骏置业有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 321,380.83 | 否 | 2023.10.20收到判决，被告支付30万元及利息 |
| 2023-072 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 6,006,887.67 | 否 | 2023.12.26收到判决，生效起十日内支付600万元及利息，受理费26924.11元。北京广东不承担支付责任 |
| 2023-072 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉牡丹江市恒大昌健房地产开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 1,039,092.41 | 否 | 2023.11.1收到判决，被告生效起十日内支付986069.28元 |
| 2023-072 | 被告/被申请人 | 营口华强玻璃有限公司起诉嘉寓股份/ | 否 | 1,551,672.79 | 否 | 2023.11.9收到调解书，于24.1.31前支付243934.5元，23.2.29前支付243934.5元，24.3.31前支付243934.5元，24.4.30前支付243934.5元。2024.3.26收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.6.6收到限制消费令 |
| 2023-072 | 被告/被申请人 | 上海邦太经贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 300,000 | 否 | 2023.10.20收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2023-072 | 被告/被申请人 | 聊城市煜剩华丰商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 390,533.63 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起十日内支付369925.69元及利息，受理费3579元 |
| 2023-072 | 被告/被申请人 | 溧水区端礼芳建筑工程部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 528,673.69 | 否 | 2023.11.6收到判决，生效起十日内支付528673.69元及利息，受理费4543.5元。2024.7.8收到执行通知书，报告财产令。收到申请执行书。2024.11.22收到限制消费令 |
| 2023-073 | 被告/被申请人 | 佛山市恒丰天成机电设备有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,057,086.12 | 否 | 2023.12.8收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费7157元 |
| 2023-073 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉奥园集团（梅州）有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 61,813.62 | 否 | 2023.11.13收到调解书，2024.2.9前支付61813.62元及利息。2024.4.7收到执行裁定书，查封被告财产63502.91元及利息 |
| 2023-073 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉南宁御景天恒房地产开发有限公司、恒大地产集团南宁有限公司承揽合同纠纷 | 否 | 800,169.89 | 否 | 2024.1.2收到判决，被告生效起十日内支付3182898元及利息。2024.7.9收到证明书，判决书已生效 |
| 2023-073 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉无锡市鼎宸置业有限公司、北京世宸房地产开发有限公司破产债权确认纠纷 | 是 | 13,939,987.71 | 否 | 2025.1.20收到裁定书，确认北京金宸债权。2025.2.15收到裁定书，认可无锡鼎宸分配方案，收到第一次财产分配方案。2025.3.7收到裁定书，中介无锡鼎宸破产程序。2025.7.2收到判决，撤销34号判决，签订的施工合同及备忘录无效，确定股份对无锡鼎宸享有的5439144.13元及利息的债权，受理费11462元。收到裁定书，驳回股份起诉 |
| 2023-073 | 被告/被申请人 | 陈永生起诉嘉寓股份建筑工程施工合同纠纷 | 否 | 14,953,244.19 | 否 | 2024.12.6下午2点开庭，收到工程造价鉴定意见书。2024.12.30收到陈永生上诉状。2025.4.1收到裁定书，准许原告撤回上诉 |
| 2023-073 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉中国建筑第八工程局有限公司建设施工分包合同纠纷 | 是 | 327,002.55 | 否 | 2023.11.21收到决定书，准许嘉寓撤回仲裁申请。仲裁费5113.5元 |
| 2023-073 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉中国建筑第八工程局有限公司买卖合同纠纷 | 是 | 289,205.37 | 否 | 2023.11.21收到决定书，准许嘉寓撤回仲裁申请。仲裁费4717元 |
| 2023-073 | 被告/被申请人 | 金筑铝业（天津）有限公司起诉嘉寓股份票据利益退还请求权纠纷 | 否 | 457,144.33 | 否 | 2023.12.5收到判决，生效起七日内支付457144.33元及利息，受理费4079元。2024.1.25收到执行传票，报告财产令，执行通知书。2024.7.10收到限制消费令 |
| 2023-073 | 被告/被申请人 | 北京艺海宏图科技有限公司起诉嘉寓股份承揽合同纠纷 | 否 | 8,509.5 | 否 | 2023.10.20收到调解书，于24.3.5前支付7700元。2024.3.28收到执行通知书，报告财产令，执行传票 |
| 2023-073 | 被告/被申请人 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司起诉江苏嘉寓金融借款合同纠纷 | 否 | 49,931,745.27 | 否 | 2023.10.8收到传票，2023.10.19上午10点开庭 |
| 2023-074 | 被告/被申请人 | 廊坊友泰塑料制品有限公司起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 110,134.8 | 否 | 2023.11.3收到判决，生效起七日内支付104650.3元及违约金2900.18元。北京嘉寓不承担支付责任。受理费1196.5元保全费1043.25元。2023.11.23收到原告上诉状。2024.1.22收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。邮寄门窗科技财产申报表。2024.3.18收到执行裁定书，终结16979号判决第一项的本次执行程序，收到限制消费令 |
| 2023-074 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉恒大新能源汽车（江苏）有限公司、恒大新能源汽车投资控股集团有限公司票据纠纷 | 否 | 3,505,000.00 | 否 | 2024.1.10收到判决，被告生效起十日内支付350万元及利息 |
| 2023-074 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉华姿建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 249,378.17 | 否 | 2024.5.16收到判决，驳回被告上诉，维持原判。2024.10.21收到执行裁定书，终结19631号案件的本次执行程序 |
| 2023-074 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉恒大新能源汽车（江苏）有限公司、恒大新能源汽车投资控股集团有限公司票据纠纷 | 否 | 2,005,000.00 | 否 | 2024.1.8收到判决，生效期十日内支付100万元及利息 |
| 2023-074 | 被告/被申请人 | 上海璟云新材料科技有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 109,903.57 | 否 | 2023.11.28收到判决，生效起七日内支付104690元及违约金2093.8元，受理费1231.66元。2024.2.1收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.7.3收到限制消费令 |
| 2023-080 | 被告/被申请人 | 陈宠勇起诉嘉寓股份劳务合同纠纷 | 否 | 1,794,309.91 | 否 | 2023.11.29收到裁定书，提出的管辖权异议成立，移送北京市顺义区人民法院处理。2023.12.25收到原告上诉状。2024.1.29收到裁定书，驳回原告上诉，维持原裁定 |
| 2023-080 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉武汉三江航天盘龙城房地产开发有限公司、武汉恒大金碧房地产开发有限公司承揽合同纠纷 | 否 | 567,607.44 | 否 | 2023.11.22上午9点开庭 |
| 2023-080 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉大连郡原置业有限公司、大连安兴投资有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 195,708.03 | 否 | 2024.3.25收到判决，被告支付189424.91元及利息 |
| 2023-080 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉济宁北湖恒大名都置业有限公司、济南恒大西区置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 904,375.78 | 否 | 2023.11.21收到判决，被告生效起十日内支付858227.01元及利息 |
| 2023-080 | 被告/被申请人 | 北京奥格装饰有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 6,000,000 | 否 | 2024.1.2收到判决，生效起十日内支付600万元及利息，受理费53800元。2024.2.19收到缴费通知书，诉讼费53800元。2024.9.18收到强制执行申请书。收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-080 | 被告/被申请人 | 湖南兆昌建材贸易有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,042,322.22 | 否 | 2024.2.27收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费14214元。收到裁定书，准许原告撤回对四川嘉寓的起诉。2025.2.24收到强制执行申请书，执行通知书，报告财产令，已撤诉 |
| 2023-080 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区士谦木业板材长起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.1.15收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费6900元，保全费5000元，公告费600元 |
| 2023-080 | 被告/被申请人 | 茌平县方圆建筑安装有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 705,979.9 | 否 | 2023.11.22收到判决，生效起七日内支付705979.7元及利息，受理费5429.9元。2024.2.22收到报告财产令，执行通知书，收到执行通知书。2024.7.10收到限制消费令。2024.10.25收到限制消费令 |
| 2023-081 | 被告/被申请人 | 启东市丰涛贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 2,000,000 | 否 | 2023.11.17收到判决，嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-081 | 被告/被申请人 | 广州缤迪服饰有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2023.12.21收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费6900元 |
| 2023-081 | 被告/被申请人 | 山东博盛建材有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 0 | 否 | 2023.11.3收到裁定书，已撤诉 |
| 2023-081 | 被告/被申请人 | 杭州春工物资有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 285,979.56 | 否 | 2023.12.12收到判决，生效起七日内支付210112.56元及违约金42002.25元，受理费2257.36元。2024.1.24收到执行传票，报告财产令，执行通知书。2024.7.10收到限制消费令 |
| 2023-081 | 被告/被申请人 | 启东市乐奇机械配件经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 530,000 | 否 | 2023.11.6收到裁定书，本案撤诉，已撤诉 |
| 2023-081 | 被告/被申请人 | 山西兴达盛远建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 322,413.99 | 否 | 2024.3.4收到判决，生效起十日内支付319984.33元及利息，受理费6136元 |
| 2023-081 | 被告/被申请人 | 上海跃本投资发展有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 129,623.68 | 否 | 2024.3.13收到判决，生效起十日内支付129623.28元及利息，受理费2892元2025.2.18收到执行传票，收到报告财产令，执行通知书 |
| 2023-081 | 被告/被申请人 | 南京赛菲企业管理咨询有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.1.18收到判决，生效起15日内支付100万元及利息，受理费13800元，保全费5000元。2024.10.31收到执行通知书、报告财产令。收到执行裁定书，2025.4.18收到限制消费令。2025.4.25收到执行裁定书，终结6281号判决的本次执行，终结5145号判决的本次执行 |
| 2023-081 | 被告/被申请人 | 沈阳市浑南区人力资源和社会保障局起诉嘉寓股份追偿权纠纷 | 否 | 500,000 | 否 | 2024.2.6下午1.30开庭。收到判决，嘉寓股份承担连带给付责任。2024.3.28收到判决，驳回其他被告上诉，维持原判。2024.4.28收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-081 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司、恒大地产集团南京置业有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 80,396.02 | 否 | 2024.1.12收到判决，被告生效起十日内支付79896.02元及利息 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 济南历下六六八建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 443,599.32 | 否 | 2024.4.15收到判决，生效起十日内支付443599.32元及利息，受理费3977元 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 海门市恒邦建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 345,827.23 | 否 | 2023.12.29收到判决，生效起十日内支付345827.23元及利息，受理费3244元，收到报告财产令，执行通知书。2024.11.11收到限制消费令，收到执行裁定书，终结9483号判决的本次执行 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 山西博盛建材有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 211,947.85 | 否 | 2024.4.7收到判决，生效起十日内日支付211947.85元及利息，受理费4672元。2024.12.20收到限制消费令 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 河南墨者实业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 0 | 否 | 2024.1.31收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费13907元。2024.8.20收到强制执行申请书。收到执行通知书，报告财产令。2025.2.14收到执行裁定书，终结5261号判决的本次执行。收到限制消费令 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 山西博盛建材有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 589,241.11 | 否 | 2023.11.21收到裁定书，按原告撤回起诉处理，已撤诉 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 太原富昌盛商砼有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 389,099.82 | 否 | 2024.4.7收到判决，生效起十日内支付389099.82元及利息，受理费7136元。2024.8.16收到执行传票，2024.8.22上午9.30执行，收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书。2024.12.20收到限制消费令 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 常州卓润玻璃制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 298,734.05 | 否 | 2023.11.10收到判决，生效起十日内支付298734.04元，受理费5811元。2025.1.24收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2023-085 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉晋宁镇池置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 504,126.79 | 否 | 2024.2.1收到裁定书，撤销2373号判决 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区朋华五金店起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 166,076.52 | 否 | 2023.11.23收到判决，生效起十日内支付166076.52元及利息，受理费1811元。2024.2.7收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 许杰森起诉四川嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 291,301 | 否 | 2024.3.25收到执行传票，2024.3.29上午询问，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 鞠兰波起诉徐州嘉寓光能科技有限公司追偿权纠纷 | 是 | 284,563.3 | 否 | 2024.12.16收到判决，撤销11150号判决，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 运城市盐湖区西域春芳沙发材料经销部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 531,058.9 | 否 | 2024.1.2收到判决，四川嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 天津市富力星辰玻璃有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 399,679.83 | 否 | 2024.4.7收到判决，撤销2054号判决，生效起十日内支付389261.41元及利息，一审受理费3647元，保全费2170元，二审受理费4085.23元 |
| 2023-085 | 被告/被申请人 | 宜兴市华丰特种玻璃装饰有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 194,229 | 否 | 2024.9.18收到判决，生效起十五日内支付194229元及利息 |
| 2023-085 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉唐山市福家房地产开发有限公司、唐山市博志房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 2,772,130.09 | 否 | 2203.11.6收到诉状 |
| 2023-085 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉佘才辉不当得利返还纠纷 | 否 | 22,500.00 | 否 | 2024.5.31收到判决，生效起七日内支付22500元。2025.2.26收到再审证据。2025.2.27收到裁定书 ，驳回佘才辉的再审申请 |
| 2023-085 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉长兴锦恒置业有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 26,546.72 | 否 | 2023.11.23收到判决，被告生效起十日内支付25006.27元及利息 |
| 2023-085 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉北京富华房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 100,360.00 | 否 | 2023.8.21收到判决，被告支付99960元及利息。2023.11.6收到执行裁定书，终结11267号判决的本次执行程序 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 聊城昊乾机械配件有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.4.7收到判决，四川集团承担连带清偿责任。2024.8.26收到债权转让通知 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 北京顺义建筑企业集团公司起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 否 | 0 | 否 | 2023.11.8收到送达地址确认书，诉状，证据 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 浙江智强电子科技有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司、嘉寓股份票据纠纷 | 否 | 1,287,888.24 | 否 | 2023.12.28收到判决，生效起十日内支付1181378元及利息，受理费16931元。北京不承担支付责任 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 300,230.06 | 否 | 2023.12.4收到判决，四川不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司合同纠纷 | 否 | 368,240 | 否 | 2023.12.11收到判决，生效起十日内支付368240元及利息，受理费6824元。2024.7.23收到执行裁定书，终结2399号判决的本次执行 |
| 2023-086 | 原告/申请人 | 重庆嘉寓起诉中铁十一局集团建筑安装工程有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 2,332,384.48 | 否 | 2023.11.21下午3点开庭 |
| 2023-086 | 原告/申请人 | 江苏嘉寓起诉宿迁恒大绿洲房地产开发有限公司、恒大地产集团南京置业有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 1,667,074.22 | 否 | 2024.1.25收到判决，生效起十日内支付157379.23元及利息 |
| 2023-086 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉开封国际城一号实业开发有限公司、郑州瑞丰置业有限公司、恒大地产集团郑州有限公司建设施工合同纠纷 | 是 | 623,262.60 | 否 | 收到裁定书，四川嘉寓撤诉 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 德州嘉威通风设备有限公司起诉嘉寓股份、江苏嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.4.22上午9点开庭 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 北京九华泽柏科技发展有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 1,630,332 | 否 | 2023.11.10收到诉状，证据 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉嘉寓股份、山东嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 355,597.6 | 否 | 2023.11.30收到判决，山东嘉寓生效起十日内支付355597.6元及违约金13511.95元。北京承担连带清偿责任。2024.4.2收到结案通知书，已结案支付完成，已付清 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 德州嘉威通风设备有限公司起诉嘉寓股份、江苏嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.5.11收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费13800元，公告费400元 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 济南华铭玻璃工程有限公司起诉嘉寓股份票据纠纷 | 是 | 154,983.78 | 否 | 2025.1.13收到结案通知书，执行完毕，已付清 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 丹阳市金豪五金有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 | 否 | 105,354.89 | 否 | 2023.12.25收到判决，生效起十日内支付105354.89元及利息，广东嘉寓不承担支付责任，受理费1203.5元。2024.1.9收到缴费通知书，诉讼费50元。2024.3.15上午9点执行。收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 青岛消防股份有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 800,000 | 否 | 2024.1.2收到判决，生效起十五日内支付80万元及利息，受理费5900元。2024.1.22收到其他被告上诉状 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 内蒙古迈超商贸有限公司起诉北京嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 929,975.85 | 否 | 2024.3.21收到判决，生效起十日内日支付891977.6元及利息，受理费13100元，诉讼费6550元 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 周口金硕再生资源有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 826,285.72 | 否 | 2024.1.19收到判决，生效起十日内支付817023.85元及利息，受理费5985元。2025.2.28收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-086 | 被告/被申请人 | 奋安铝业股份有限公司起诉四川嘉寓、湖南嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据纠纷 | 否 | 479,109.56 | 否 | 2024.3.6收到判决，生效起十日内支付450362.83元及利息，受理费8486.6元，公告费540元。北京广东不承担支付责任。2024.5.20收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2024.7.1收到执行裁定书 |
| 2023-086 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉河南喜临门家居有限责任公司、喜临门家具股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 533,907.67 | 否 | 2023.11.29收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉 |
| 2023-086 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉汉中华联置业有限公司、恒大地产集团西安有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 267,771.39 | 否 | 2023.11.14收到裁定书，被告于24.3.16前一次性付清267771.39元 |
| 2023-087 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉石家庄地益嘉房地产开发有限公司票据付款请求权纠纷 | 否 | 1,067,005.00 | 否 | 2023.12.29收到判决，被告生效起十日内支付100万元及利息 |
| 2023-087 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉邢台双达房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 2,529,819.05 | 否 | 2023.11.30收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉 |
| 2023-087 | 被告/被申请人 | 南京纪润发机电设备有限公司起诉江苏嘉寓民间借贷纠纷 | 否 | 640,000 | 否 | 2023.11.15收到传票，2023.12.7上午10.10开庭 |
| 2023-087 | 被告/被申请人 | 蔡一新起诉四川嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 10,451,967.48 | 是 | 2025.4.1收到判决，确认原告享有四川嘉寓债权9367538.39元，享有广东嘉寓债权9367538.39元，股份承担连带责任 |
| 2023-087 | 被告/被申请人 | 马军起诉江西嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 675,678.82 | 否 | 2024.4.19收到传票，2024.4.26上午9.30开庭 |
| 2023-087 | 被告/被申请人 | 南京纪润发机电设备有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,671,514.04 | 否 | 2023.11.20收到传票，2023.12.13上午9点开庭 |
| 2023-087 | 被告/被申请人 | 江苏方圆玻璃制品有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,789,030.85 | 否 | 2023.11.20收到传票，2023.12.1上午9点开庭 |
| 2023-087 | 被告/被申请人 | 南京百龙达贸易有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 247,142 | 否 | 2023.11.20收到传票，2023.11.24上午9点开庭 |
| 2023-087 | 被告/被申请人 | 齐齐哈尔金盾金属门窗制造有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,433,992 | 否 | 2024.3.29收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费15790元。2025.2.21收到执行申请书，执行通知书，报告财产令 |
| 2023-088 | 被告/被申请人 | 武汉鑫联鑫商贸有限公司起诉江西嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 248,441 | 否 | 2024.2.22收到判决，生效起十日内支付207000元及利息，受理费2513元 |
| 2023-088 | 原告/申请人 | 江西嘉寓起诉河北恒润房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 是 | 1,031,734.72 | 否 | 2024.1.11收到判决，驳回江西嘉寓诉讼请求 |
| 2023-088 | 原告/申请人 | 广东嘉寓起诉呼和浩特市恒大远鹏房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 103,482.01 | 否 | 2023.12.22收到判决，被告支付97916.16元及利息 |
| 2023-088 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉启东鑫华置业有限公司建设施工合同纠纷 | 否 | 4,307,784.18 | 否 | 2024.2.20收到判决，被告生效起十日内支付2247508.74元及利息 |
| 2023-088 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉新乡御景置业有限公司、恒大地产集团郑州有限公司建设施工合同纠纷 | 是 | 1,379,157.39 | 否 | 2024.2.2收到裁定书，准许四川嘉寓撤诉 |
| 2023-088 | 被告/被申请人 | 马鞍山创和电子科技有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 230,942.13 | 否 | 2024.5.13收到判决，生效起二十日内支付230942.13元及利息，受理费4764元。2025.3.3收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款。收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2023-088 | 被告/被申请人 | 河南奋安铝业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据纠纷 | 否 | 764,134.83 | 否 | 2024.4.28收到判决，生效起十日内支付764134.83元及利息，受理费11877元。广东不承担支付责任 |
| 2023-088 | 被告/被申请人 | 吉安县庐兴保安服务有限公司起诉嘉寓股份、江西嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 42,052.5 | 否 | 2023.11.21收到调解书，于24.1.31前支付38700元 |
| 2023-088 | 被告/被申请人 | 姜晓钰起诉嘉寓股份建设工程合同纠纷 | 是 | 1,053,775.15 | 否 | 2024.8.1收到裁定书，准许姜晓钰撤回起诉 |
| 2023-088 | 被告/被申请人 | 姜晓钰起诉嘉寓股份建设工程合同纠纷 | 是 | 523,800.56 | 否 | 2024.8.1收到裁定书，准许姜晓钰撤回起诉 |
| 2023-088 | 被告/被申请人 | 台州市力思龙铝业有限公司起诉江苏嘉寓定作合同纠纷 | 否 | 60,506 | 否 | 2023.11.22收到传票，2023.12.1下午4点开庭 |
| 2023-088 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉扬州盛基房地产开发有限公司、恒大地产集团南京置业有限公司、恒大地产集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 886,084.08 | 否 | 2024.1.5收到判决，生效起十日内支付886084.08元及利息 |
| 2023-088 | 被告/被申请人 | 沈阳蔚来城市建设有限公司起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 6,036,186 | 否 | 2023.11.30收到证据。收到判决，生效期十日内支付5822500元及利息，受理费52557.5元，保全费5000元，部分支付 |
| 2023-088 | 被告/被申请人 | 新郑郑银村镇银行股份有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 4,650,357.14 | 否 | 2024.3.18收到判决，生效起十日内日支付4650357.14元及利息，受理费44002元 |
| 2023-090 | 被告/被申请人 | 新城区徐氏五金经销部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,042,600 | 否 | 2024.1.28收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费7092元。2024.5.10收到执行通知书、报告财产令。2024.5.24收到执行传票，收到限制消费令。收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款1060738.31元 |
| 2023-090 | 被告/被申请人 | 上海云焱实业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 607,063.81 | 否 | 2024.2.2收到判决，四川嘉寓承担连带支付责任，受理费4936元 |
| 2023-090 | 被告/被申请人 | 新城区成荣钢膜租赁站起诉广东嘉寓票据付款请求权纠纷 | 否 | 1,013,475 | 否 | 2024.1.8收到判决，生效期十日内支付100万元及利息，受理费13921元。2024.7.22收到报告财产令，执行通知书，收到执行传票 |
| 2023-090 | 被告/被申请人 | 运城市洁波商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 671,509.74 | 否 | 2024.1.16收到判决，四川嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-090 | 被告/被申请人 | 辛集市聪捷商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 144,333.75 | 否 | 2024.1.18收到判决，生效起十日内支付144333.75元及利息，受理费1685元。2024.4.22收到执行通知书 |
| 2023-090 | 被告/被申请人 | 姜晓钰起诉嘉寓股份建设工程合同纠纷 | 否 | 7,318,351.79 | 否 | 2024.7.15收到判决，生效起十日内支付5882206.17元，受理费、保全费共29349元。2024.7.22收到裁定书，更改一处笔误。2024.11.8收到执行裁定书，冻结银行存款，收到限制消费令 |
| 2023-090 | 被告/被申请人 | 胡天安起诉嘉寓股份建设工程合同纠纷 | 是 | 2,815,410.08 | 否 | 2024.7.15收到判决，生效起十日内支付1126391.35元，受理费保全费共7864元。2025.2.17收到裁定书，冻结股份银行存款。收到传票，收到督促履行通知书。2025.4.11收到履行到期债务通知书。2025.4.27收到结案通知书 |
| 2023-095 | 被告/被申请人 | 王鹏达起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳务合同纠纷 | 是 | 13,144.5 | 否 | 收到判决，嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-095 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉信阳大阳置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,609,032.57 | 否 | 2023.12.18上午9.30开庭 |
| 2023-095 | 被告/被申请人 | 马晓霞起诉重庆嘉寓装饰装修合同纠纷 | 否 | 3,562,837.2 | 否 | 2024.6.12收到执行裁定书，查封重庆嘉寓名下两辆车。查封四处房产。收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 2023-095 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓、临邑嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,003,443.8 | 否 | 2024.1.3收到判决，生效起十日内支付300万元及利息，受理费15414元，北京广东不承担支付责任 |
| 2023-095 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉启东勤盛置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 6,408,407.17 | 否 | 2024.1.3上午9点开庭 |
| 2023-095 | 被告/被申请人 | 西安舜通奥建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 546,920.85 | 否 | 2023.12.20收到裁定书，原告撤回起诉 |
| 2023-095 | 被告/被申请人 | 济南华铭玻璃工程有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 否 | 154,983.78 | 否 | 2023.12.11收到诉状，证据 |
| 2023-095 | 被告/被申请人 | 芜湖昌鸿自动化技术有限公司起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 否 | 550,000 | 否 | 2024.1.19收到判决，嘉寓股份承担连带清偿责任。2024.2.18收到其他被告上诉状。2024.3.15收到裁定书，按其他被告撤回上诉处理。2024.8.19收到执行传票，收到执行通知书 |
| 2023-095 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 15,017,219.17 | 否 | 2024.1.3收到判决，生效起十日内支付1500万元及利息，受理费55952元，北京广东不承担支付责任。2024.11.29收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-096 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉武汉巴登城投资有限公司、广东贸琪投资有限公司、恒大童世界集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,266,151.93 | 否 | 2024.1.16上午9点开庭 |
| 2023-096 | 第三人 | 水发兴业能源（珠海）有限公司起诉嘉寓股份（第三人）建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0 | 否 | 2024.1.25收到判决，北京不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-096 | 第三人 | 陕西华宇消防科技有限公司起诉嘉寓股份（第三人）建设工程合同纠纷 | 是 | 0 | 否 | 2024.1.25收到判决，北京嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2023-096 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 756,340.8 | 否 | 2024.1.5收到调解书，于24.4-9月每月支付10万元，24.10.15前支付102214.77元，受理费5411.07元，保全费4301.7元。2024.5.15收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2024.7.12收到限制消费令 |
| 2023-096 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,972,210 | 否 | 2024.1.31收到判决，生效起十日内支付396万元及利息，受理费19289元。2024.4.29收到报告财产令 |
| 2023-096 | 被告/被申请人 | 晋中市榆次区龙盛物资经销部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 851,249.09 | 否 | 2024.5.20收到判决，生效起十日内支付843224.6元及利息，受理费12232元 |
| 2023-096 | 被告/被申请人 | 江苏威利刚新能源科技有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.1.15收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费13800元。2024.8.26收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书 |
| 2023-096 | 被告/被申请人 | 卢兴起诉徐州嘉寓光能科技有限公司不当得利纠纷 | 否 | 40,035.6 | 否 | 2023.12.18收到诉状，证据 |
| 2023-096 | 被告/被申请人 | 上海云焱实业有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 148,571.92 | 否 | 2024.1.31收到判决，生效起十五日内支付148571.92元及利息，受理费1636元 |
| 2023-096 | 被告/被申请人 | 附件凯帝斯阀门科技有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.6.6收到判决，生效起十日内日支付100万元及利息，受理费13800元 |
| 2023-096 | 被告/被申请人 | 周口金硕再生资源有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.5.29收到判决，支付100万元及利息，受理费13800元。收到裁定书，准许原告撤回对其他被告的起诉 |
| 2023-096 | 被告/被申请人 | 周口金硕再生资源有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.5.29收到判决，支付100万元及利息，受理费13800元。收到裁定书，准许原告撤回对其他被告的起诉 |
| 2023-096 | 被告/被申请人 | 聊城市东昌府区浩锐平面设计工作室起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 340,466.3 | 否 | 2024.7.17收到判决，生效起十日内支付340446.3元及利息，受理费3203元 |
| 2023-098 | 被告/被申请人 | 许德法起诉嘉寓股份合同纠纷 | 否 | 3,082,124.01 | 否 | 2024.8.1收到判决，生效起七日内支付3081597元及利息，受理费31459.99元。2025.4.14收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2023-098 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉天津景秀置业投资有限公司、恒大地产集团天津有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 3,463,118.76 | 否 | 2023.12.26收到判决，被告生效起十日内支付3448679.02元 |
| 2023-100 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉郑州玖智房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 867,756.27 | 否 | 2024.4.16收到裁定书，本案按四川嘉寓撤回起诉处理 |
| 2023-100 | 被告/被申请人 | 中启（宿迁）新能源有限公司起诉嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 2,804,339.36 | 否 | 2024.4.1收到判决，生效期十日内支付2751339.36元及利息，冲压磨具费53000元，受理费29235元。2024.6.12收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2023-100 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 920,250.63 | 否 | 2024.1.23收到判决，生效后十日内支付860077.05元及利息，受理费6501元。2024.7.5收到执行通知书，报告财产令。收到执行传票 |
| 2023-100 | 被告/被申请人 | 高国强起诉嘉寓股份、山东嘉寓建设施工合同纠纷 | 否 | 8,369,989.68 | 否 | 2024.3.7上午9点开庭。2024.5.9收到判决，一股份生效起十日内支付900070.08元及利息，二山东嘉寓支付7469919.6元及利息，三股份对第二项承担连带责任，受理费70397元。2024.7.15收到执行通知书，报告财产令，限制消费令，收到执行裁裁定书，查封股份名下财产960万元，山东名下财产850万元 |
| 2024-001 | 被告/被申请人 | 江阴市乾运塑料包装制品有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 71,199 | 否 | 2023.12.29收到传票，2024.1.19上午8.45开庭 |
| 2024-001 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉许昌嘉和置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 2,477,043.77 | 否 | 2024.5.31收到判决，生效起十日内日支付2150102.65元及利息 |
| 2024-001 | 被告/被申请人 | 佘才辉起诉嘉寓股份劳动争议 | 否 | 337,023.59 | 否 | 支付8675元 |
| 2024-001 | 被告/被申请人 | 渤海银行股份有限公司石家庄分行起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 323,675.42 | 否 | 2024.1.31收到判决，四川承担连带给付责任 |
| 2024-001 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉恒大地产集团有限公司、济南西实置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司建设工程合同纠纷 | 是 | 3,849,110.26 | 否 | 收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-001 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉内蒙古鲁桥置业有限公司、恒大地产集团呼和浩特有限公司、恒大地产集团有限公司建设工程合同纠纷 | 否 | 2,873,402.75 | 否 | 2024.4.2下午开庭 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 吉安逸轩装饰工程有限公司起诉江西嘉寓、嘉寓股份建设工程分包合同纠纷 | 否 | 173,369.52 | 否 | 2024.4.25收到传票，2024.6.4上午9点开庭 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 是 | 127,116.57 | 否 | 2024.1.17收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 刘书鹏起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份建设工程分包合同纠纷 | 否 | 136,617.5 | 是 | 2024.6.14收到判决，生效起十日内支付136617.5元及利息。广东股份承担连带清偿责任。受理费3033元 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 江苏思诚材料科技有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 610,097.91 | 否 | 2024.2.22收到传票，2024.4.9上午9.30开庭 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 河南三善居实业有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 893,657.54 | 否 | 2024.5.13收到判决，生效起十日内支付893657.54元及利息，受理费13354元，公告费540元。2024.6.17收到其他被告上诉状 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 戴华江起诉四川嘉寓、广东嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 是 | 2,841,675.91 | 否 | 2024.8.21收到 裁定书，准许戴华江撤诉 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 1,017,677.28 | 否 | 2024.1.18收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 四川庆昇建设工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 573,199.37 | 否 | 2024.1.18收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 东昌府区郑家镇顺兴五交化门市部起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 否 | 175,973.34 | 否 | 2024.3.21收到判决支付175973.34元及利息，受理费1909.73元 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 河北鑫华新环保科技有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 192,050 | 否 | 2024.1.22收到调解书，于24.4.30前支付192070元 |
| 2024-002 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉济南华府置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 730,021.48 | 否 | 收到裁定书，已撤诉 |
| 2024-002 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉济南西实置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 3,849,110.26 | 否 | 2024.2.19上午开庭 |
| 2024-002 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉北京运通博远房地产开发有限公司、北京和裕房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 212,735.73 | 否 | 2024.5.16收到调解书，于24.6.30千支付106367元，24.7.31前支付106368.73元。2025.2.20收到执行裁定书，终结本次执行程序 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 张道彬起诉四川嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 269,919 | 否 | 2024.6.3收到裁决书支付249400元及利息，仲裁费8384元 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 上海电子工程设计研究院有限公司长沙分公司、上海电子工 | 否 | 717,649.56 | 否 | 2024.5.7收到判决，生效起七日内支付717649.56元及利息，受理费10976.5元。2024.10.8收到执行通知书，报告财 |
| 程设计研究院有限公司起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 产令，收到执行传票。2025.3.26收到限制消费令 | |||||
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 绍兴晨夕贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,062,213.9 | 否 | 2024.9.2收到判决支付100万元及利息。2025.1.3收到执行通知书，报告财产令，限制消费令。收到执行传票 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 上海电子工程设计研究院有限公司长沙分公司、上海电子工程设计研究院有限公司起诉嘉寓股份票据追索权纠纷 | 是 | 717,649.56 | 否 | 原告撤诉 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 丹阳市开发区璟鑫建材经营部起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 133,483.01 | 否 | 2024.4.26收到判决，生效起十五日内支付133483.01元及利息，受理费2970元，保全费1210元，公告费400元。广东不承担支付责任 |
| 2024-002 | 被告/被申请人 | 济南耳双机械有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 123,600 | 否 | 2024.4.8收到判决，生效起十日内支付122316元及利息，受理费2772元 |
| 2024-003 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉成都恒大新北城置业有限公司、林芝恒大旅游发展有限公司、恒大地产集团成都有限公司、恒大地产集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,883,418.17 | 否 | 2024.5.27下午3点开庭 |
| 2024-003 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉石家庄地益嘉房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,658,131.82 | 否 | 2024.6.19上午9点开庭 |
| 2024-003 | 被告/被申请人 | 枣阳市宏伟化工有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 534,563.52 | 否 | 2024.4.1收到判决，四川不承担支付责任 |
| 2024-003 | 被告/被申请人 | 鄢陵郑银村镇银行股份有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 1,040,901.57 | 否 | 2024.4.28收到判决，嘉寓不承担支付责任，胜诉。2024.5.16收到原告上诉状。2024.8.14收到判决，驳回原告上诉，维持原判 |
| 2024-008 | 被告/被申请人 | 叶建国起诉四川嘉寓建设施工合同纠纷 | 否 | 1,158,081.62 | 否 | 2024.4.18收到传票，2024.5.10上午9点开庭 |
| 2024-008 | 原告/申请人 | 河南嘉寓起诉郑州隆城吾悦房地产开发有限公司承揽合同纠纷 | 否 | 76,015.13 | 否 | 2024.3.15收到判决，被告生效期十日内支付3503.05元及利息。2024.3.18收到裁定书，补正一处错误 |
| 2024-008 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉唐山市福家房地产开发有限公司、唐山市博志房地产开发有限公司建筑工程施工合同纠纷 | 是 | 2,762,130.09 | 否 | 2024.2.20收到判决，驳回四川嘉寓的诉讼请求 |
| 2024-008 | 原告/申请人 | 广东嘉寓起诉哈尔滨市腾业开发有限公司、恒大地产集团哈尔滨有限公司票据纠纷 | 否 | 941,188.00 | 否 | 2024.3.6收到判决，被告生效起十日内支付879319.63元及利息 |
| 2024-008 | 原告/申请人 | 河南嘉寓起诉上海煜璞贸易有限公司、上海旻顺企业管理有 | 否 | 310,889.48 | 否 | 2024.11.20收到判决，被告生效起十日内支付290942.02元 |
| 限公司、新城控股集团实业发展有限公司买卖合同纠纷 | ||||||
| 2024-008 | 被告/被申请人 | 刘克达起诉四川嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 是 | 38,649,731.27 | 否 | 2024.4.29收到判决，四川不承担支付责任，胜诉 |
| 2024-008 | 被告/被申请人 | 闫彪起诉江西嘉寓、嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 否 | 24,725.63 | 否 | 2024.1.31收到诉状，证据 |
| 2024-008 | 被告/被申请人 | /起诉嘉寓股份劳动争议 | 否 | 0 | 否 | 2024.1.31收到传票，2024.3.5下午2点开庭 |
| 2024-008 | 被告/被申请人 | 北京九华泽柏技发展有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 是 | 1,601,405 | 否 | 2024.7.25收到判决，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2024-010 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉盐城普耀置业有限公司、南京恒仕融企业管理有限公司、恒大地产集团南京置业有限公司、恒大地产集团有限公司合同纠纷 | 否 | 261,841.41 | 否 | 2024.3.21下午开庭 |
| 2024-010 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉广西彬晖置业有限公司承揽合同纠纷 | 否 | 877,018.94 | 否 | 2024.4.19收到判决，生效起十日内支付791186.22元及利息 |
| 2024-010 | 被告/被申请人 | 顺发能城有限公司起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 是 | 11,209,872 | 否 | 2025.5.7收到判决，驳回原告诉讼请求 |
| 2024-010 | 被告/被申请人 | 东营佳奇物流运输有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 506,875.46 | 否 | 2024.6.28收到判决，四川集团承担连带清偿责任，受理费8869元。2025.2.18收到执行通知书，报告财产令，邮寄集团财产申报表。2025.3.3收到限制消费令 |
| 2024-010 | 被告/被申请人 | 扬州淮扬建材商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 107,139.04 | 否 | 2024.4.22收到判决，生效起十日内支付10万元及利息，受理费1222元 |
| 2024-010 | 被告/被申请人 | 扬州峻山装饰材料有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 107,139.04 | 否 | 2024.3.29收到判决，生效起十日内支付10万元及利息，受理费1222元 |
| 2024-010 | 被告/被申请人 | 扬州洲际建筑物资有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 214,298.36 | 否 | 2024.3.29收到判决，生效起十日内支付20万元及利息，受理费2257元 |
| 2024-010 | 被告/被申请人 | 启东市骑滴智能科技有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.7.4收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费6940元。2025.2.24收到限制消费令 |
| 2024-010 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉四川嘉寓、嘉寓股份、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 3,625,254.76 | 否 | 2024.3.21收到判决，生效起十日内日支付3622949.44元及利息，受理费35810元，保全费5000元。四川广东不承担支付责任 |
| 2024-012 | 被告/被申请人 | 扬州市金投科技小额贷款有限公司起诉四川嘉寓票据付款请求权纠纷 | 否 | 118,000 | 否 | 2024.11.4收到判决，生效起十日内支付118000元及利息，受理费2660元，公告费400元。2024.11.15收到原告上诉状 |
| 2024-012 | 被告/被申请人 | 苏州优加美节能科技有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 1,194,562.53 | 否 | 2024.4.26收到判决，生效起七日内支付1194526.35元及利息，受理费7919.27 |
| 元。2024.6.11收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.7.10收到限制消费令。2024.7.25收到执行裁定书，终结5296号案件的执行。 | ||||||
| 2024-012 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉攀枝花恒大房地产开发有限公司、恒大地产集团成都有限公司、恒大地产集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 983,903.53 | 否 | 2024.3.4收到裁定书，按四川嘉寓撤回起诉处理 |
| 2024-012 | 被告/被申请人 | 南京众购物货有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2024收到判决，生效起十日内日支付20万元及利息，受理费4350元，公告费400元，财产保全费1770元 |
| 2024-012 | 被告/被申请人 | 溧水区吴志芳建筑工程部起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 600,000 | 否 | 2024.2.22收到传票，2024.4.12上午8.30开庭 |
| 2024-012 | 原告/申请人 | 黑龙江嘉寓起诉大连复城置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,021,596.95 | 否 | 2024.5.30收到判决，支付工程款70897.95元及利息 |
| 2024-012 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉泰州周山河房地产开发有限公司、深圳鑫恒投资咨询有限公司、恒大地产集团南京置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 532,069.52 | 否 | 2024.6.3收到裁定书，四川撤回起诉 |
| 2024-012 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉湖南恒盛健康产业有限公司、恒大健康产业集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,580,345.32 | 否 | 2024.3.26收到判决，生效起二十日内支付1522765.48元及利息 |
| 2024-012 | 被告/被申请人 | 启东市海燕冶金机械厂（普通合伙）起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 577,889.18 | 否 | 2024.4.1收到判决，生效后十日内支付577889.18元及利息，受理费4789.5元。2025.2.27收到执行裁定书，冻结嘉寓集团、四川嘉寓银行存款 |
| 2024-012 | 被告/被申请人 | 阜新嘉新洁能科技有限公司起诉辽宁嘉寓建设工程合同纠纷 | 否 | 384,858,309.2 | 是 | 25.7.4收到判决，生效起十五日内返回预付款203551250元，支付违约金，受理费1629959元 |
| 2024-012 | 被告/被申请人 | 鄂州悦晨商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 580,655.24 | 否 | 2024.3.7收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-012 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉衡水隆泽房地产开发有限公司票据纠纷 | 否 | 31,714.74 | 否 | 2024.4.1收到判决，被告生效后五日内支付31714.74元及利息 |
| 2024-015 | 被告/被申请人 | 广东合和建筑五金制品有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 否 | 20,422,108.23 | 否 | 2024.9.29收到判决支付20398691.65元及利息 |
| 2024-015 | 被告/被申请人 | 临沂市兰山区士谦木业板材长起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 652,936.57 | 否 | 2024.5.13收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2024-016 | 被告/被申请人 | 常州博坤玻璃科技有限公司起诉嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 1,918,104.25 | 是 | 2024.7.31收到判决，生效起十日内支付1899850.08元及利息，股份承担连带责任，受理费21898元 |
| 2024-016 | 被告/被申请人 | 上海筑善实业有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 是 | 662,600 | 否 | 2024.8.30收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2024-016 | 被告/被申请人 | 昆明艺宇装饰材料有限公司起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 是 | 228,114.79 | 否 | 2024.6.3收到判决，嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2024-016 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉济南俊汇置业有限公司、泰安天润人和置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司、恒大地产集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,641,199.02 | 否 | 2024.6.11上午9点开庭 |
| 2024-016 | 被告/被申请人 | 新郑郑银村镇银行股份有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 4,600,138.14 | 否 | 2024.7.1收到判决，生效起十日内支付4600138.14元及利息，受理费43600元，公告费400元 |
| 2024-016 | 被告/被申请人 | 高国强起诉嘉寓股份建设施工合同纠纷 | 否 | 421,290.93 | 否 | 2024.6.11收到判决，生效起十日内支付421290.93元及利息，受理费7619元 |
| 2024-016 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉太仓晟宇文化产业发展有限公司票据纠纷 | 否 | 744,074.95 | 否 | 2024.5.9收到判决，生效起十日内支付716859.19元及利息，受理费5620元 |
| 2024-016 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉太仓恒泰旅游开发有限公司、太仓恒大童世界旅游开发有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 119,355.69 | 否 | 2024.5.8收到判决，生效起十日内支付112877.476元及利息 |
| 2024-017 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉济南恒大翡翠文化庭置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 825,527.89 | 否 | 2024.9.12收到判决，被告生效起十日内支付744697.21元及利息 |
| 2024-017 | 被告/被申请人 | 罗泽松起诉嘉寓股份建设工程合同纠纷 | 否 | 65,065.26 | 否 | 2024.11.11收到判决，生效起十日内支付58836元及利息。2024.12.5收到其他被告上诉状。2025.1.13收到应诉通知书，举证通知书，书面审理通知书，调解建议书 |
| 2024-017 | 被告/被申请人 | 高国强起诉嘉寓股份建设施工合同纠纷 | 否 | 3,242,527.87 | 否 | 2024.6.7收到判决，生效起十日内支付3242527.87元及利息，受理费32740元 |
| 2024-017 | 被告/被申请人 | 沈阳市浑南区人力资源和社会保障局起诉嘉寓股份追偿权纠纷 | 是 | 310,000 | 否 | 2024.5.20收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-017 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉柳州御景龙恒房地产开发有限公司、恒大地产集团南宁有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,570,419.81 | 否 | 2024.5.16收到裁定书，双方调解于2024.5.31前支付1560419.81元 |
| 2024-017 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉柳州恒大金碧置业有限公司、南宁恒大城市建设有限公司、恒大地产集团南 | 否 | 858,862.40 | 否 | 2024.5.16收到裁定书，双方调解于2024.5.31前支付848862.4元 |
| 宁有限公司建设工程施工合同纠纷 | ||||||
| 2024-017 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉柳州御景龙恒房地产开发有限公司、恒大地产集团南宁有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,053,097.82 | 否 | 2024.5.16收到裁定书，双方调解于2024.5.31前支付1043097.82元 |
| 2024-017 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉北海南国天堂房地产开发有限公司、南宁弘景房地产开发有限公司票据纠纷 | 是 | 1,460,237.42 | 否 | 2024.4.10收到裁定书，按嘉寓股份撤回起诉处理 |
| 2024-019 | 被告/被申请人 | 姜晓钰起诉嘉寓股份建设工程合同纠纷 | 是 | 1,040,197.6 | 否 | 2024.5.6收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-019 | 被告/被申请人 | 秦皇岛正格商贸有限公司起诉嘉寓股份/ | 是 | 289,159.64 | 否 | 2024.9.25收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-019 | 被告/被申请人 | 南京惠信盈建筑材料有限公司起诉嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 102,251.86 | 否 | 2024.3.21收到传票，2024.5.14下午1.45开庭 |
| 2024-019 | 被告/被申请人 | 颜武起诉四川嘉寓劳务合同纠纷 | 否 | 48,018.75 | 否 | 2024.3.25收到传票，2024.4.22上午9点开庭 |
| 2024-019 | 第三人 | 南充世纪城（中南）房地产开发有限公司起诉四川嘉寓（第三人）追加、变更被执行人异议之诉 | 是 | 0 | 否 | 2024.9.23收到判决，撤销876号判决，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2024-019 | 被告/被申请人 | 赵勇起诉北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司合同纠纷 | 是 | 342,950 | 否 | 2024.4.16收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-019 | 被告/被申请人 | 北京泰明辉贸易有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 26,080 | 是 | 2024.3.26收到诉状。2024.4.19收到证据 |
| 2024-019 | 被告/被申请人 | 德阳农村商业银行股份有限公司什邡支行起诉四川嘉寓金融借款合同纠纷 | 否 | 9,091,000 | 是 | 2024.4.26收到调解书，24.9.20前一次性支付900万元及利息，诉前财产保全申请费5000元，受理费37719元 |
| 2024-019 | 被告/被申请人 | 陈永生起诉四川嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 2,586,037.88 | 否 | 2024.8.23收到判决，生效起十日后支付2586037.88元及利息，受理费18744.15元。2024.9.30收到传票，2024.10.16上午9点开庭 |
| 2024-019 | 被告/被申请人 | 丝吉利娅奥彼窗门五金（三河）有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 618,261.44 | 否 | 2024.4.22收到判决，生效起七日内支付966102.34元及利息，受理费6730.51元。2024.7.26收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2024.8.5收到执行裁定书，终结6912号案件的执行 |
| 2024-019 | 被告/被申请人 | 王征起诉嘉寓股份劳动争议 | 否 | 45,000 | 是 | 2024.4.1收到仲裁申请书，出庭通知书，立案通知书，举证通知书 |
| 2024-021 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉湖北三江航天商业经营有限公司、武汉恒大金 | 否 | 1,619,273.06 | 否 | 2024.4.11上午开庭 |
| 碧房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | ||||||
| 2024-021 | 被告/被申请人 | 辽宁建业劳务施工有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 122,331.65 | 否 | 2024.4.19收到判决，生效起十日内支付122331.65元及利息，受理费2767元。2024.8.19收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-021 | 被告/被申请人 | 马军起诉江西嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 1,738,773.42 | 否 | 2024.4.7收到传票，2024.4.24下午2.30开庭 |
| 2024-021 | 被告/被申请人 | 无锡奥特维科股份有限公司起诉辽宁嘉寓分期付款买卖合同纠纷 | 是 | 5,549,619 | 否 | 2024.4.26收到判决，生效起十日内支付货款502400元，违约金251120元。2024.7.4收到执行裁定书。收到执行通知书，报告财产令。2024.8.20收到结案通知书，已结案 |
| 2024-021 | 被告/被申请人 | 北京华龙鑫盛建筑五金销售有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 150,000 | 否 | 2024.6.18收到判决，生效起七日内支付156573元及利息，受理费1738.4元。2024.9.29收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。邮寄股份财产申报表。2025.2.21收到执行裁定书，终结6903号判决的本次执行程序，收到限制消费令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 何春雷起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳务者受害责任纠纷 | 否 | 30,613.16 | 否 | 2024.3.2收到判决，支付损失费30613.16元，受理费525元。2024.4.9收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 第三人 | 南京石亿商贸有限公司起诉四川嘉寓（第三人）债权人代位权纠纷 | 否 | 0 | 否 | 2024.6.5收到裁定书，准许原告撤回对其他被告的起诉。2024.6.7收到判决，履行完毕后，四川嘉寓对中交昆明公司对应数额的债权债务关系即告消灭。2024.7.1收到其他被告上诉状。2024.11.4收到判决，驳回其他被告上诉，维持原判 |
| 2024-073 | 第三人 | 胡振欣起诉嘉寓股份（第三人）建设工程施工合同纠纷、建设工程价款有限受偿权纠纷 | 否 | 0 | 否 | 2024.5.6收到传票，2024.6.6上午9点开庭。2024.7.30收到原告上诉状 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 王羿起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳动争议 | 否 | 16,021.5 | 否 | 2024.4.21收到调解书，于24年7月31前支付7400元，于24年12月31前支付16287.5元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 付强起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳动争议 | 否 | 24,607.83 | 否 | 2024.4.23收到调解书，于24年7月31前支付8000元，于24年12月31前支付15719.75元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 北京泰明辉贸易有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 14,911.24 | 否 | 2024.5.13收到判决支付13911.24元及利息。2024.6.11收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2024.7.10收到限制消费令。2024.8.5收到执行裁定书，终结5234号案件的执行 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 沈阳鹏华重型包装制品有限公司起诉嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 37,130 | 否 | 2024.1.30收到调解书，于24年3月30前一次新付清137130元。2024.4.7收到执行传票，执行询问。收到执行通知书，报告财产令。2024.4.19收到执行裁定书，查封嘉寓名下车。2024.9.13收到执行通知书，收到执行裁定书，拍卖两辆叉车 |
| 2024-073 | 第三人 | 南京垚石建筑工程有限公司起诉四川嘉寓（第三人）债权人代位权纠纷 | 是 | 0 | 否 | 2024.6.11收到判决，嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2024-073 | 第三人 | 南京正鑫源市政建设有限公司起诉四川嘉寓（第三人）债权人代位权纠纷 | 否 | 0 | 否 | 2024.6.17收到判决，四川嘉寓在上述义务履行完毕后对应金额的债务关系即告消灭。2024.7.4收到其他被告上诉状。2024.11.8收到判决，驳回其他被告上诉，维持原判 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 天津市春丰顺和混凝土有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 550,000 | 否 | 2024.6.6收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 青岛消防股份有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 500,000 | 否 | 2024.5.24收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 山西兴河建材门窗股份有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.7.15收到判决支付100万元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 谷礼刚起诉四川嘉寓建设工程合同纠纷 | 否 | 1,513,534.11 | 否 | 2024.10.11收到传票，2024.10.14上午9.30开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 昆明艺宇装饰材料有限公司起诉重庆嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 140,367.81 | 否 | 2024.4.29收到传票，2024.5.15下午2.30开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 重庆建工工业有限公司起诉重庆嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 130,000 | 否 | 2024.6.19收到调解书支付13万元及受理费1450元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 徐海起诉四川嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 7,209,550.18 | 否 | 2024.9.9收到判决支付5347593.23元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 安徽广泽融资担保有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 116,110.1 | 否 | 2024.8.12收到决支付116110.1元及利息 |
| 2024-073 | 第三人 | 达拉特旗青达门超市起诉四川嘉寓（第三人）股东出资纠纷 | 否 | 0 | 否 | 收到裁定书，驳回原告起诉。2024.10.18收到原告上诉状。2024.10.28收到传票，2024.11.11下午1.30开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 包头市泉通贸易有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 1,564,958.8 | 否 | 2024.6.24收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 莱芜市杰瑞达机械有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 1,423,943.79 | 否 | 2024.12.30收到判决，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 李文青起诉嘉寓股份劳动争议 | 否 | 27,900 | 否 | 2024.7.10下午1.10开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 辽宁润隆建筑安装工程有限公司起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 否 | 200,000 | 否 | 2024.6.13收到判决支付20万元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 李杨、王晨、翟文举、孙齐、李向野、唐亮起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳动争议 | 否 | 124,872 | 否 | 2024.6.7收到调解书，于24年7月31前支付唐亮8400元，于24年12月31前支付19962.46元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 上海宏信设备工程有限公司起诉嘉寓股份、李玉青租赁合同纠纷 | 否 | 73,000 | 否 | 2024.8.27收到判决支付租赁费73000元。2025.4.18收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 北京泰明辉贸易有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 25,920 | 否 | 2024.6.25收到判决支付25920元及利息。2024.8.21收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 北京泰明辉贸易有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 9,129.5 | 否 | 2024.7.8收到判决支付9129.5元。2024.8.16收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 舒顶礼起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司不当得利纠纷 | 否 | 10,000 | 否 | 2024.8.7收到调解书支付10000元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 重庆西友新型墙体材料有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 1,035,605.36 | 否 | 2024.8.26收到判决支付1015533.36元及违约金2万元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 阜新市金诚科贸电子有限公司起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 35,524.8 | 否 | 2024.6.11收到民事调解书：2024年9月5日前支付，如未支付则以35524.8元为基数按照银行同行拆借中心一年期贷款利率1.5倍给付利息，自2023年10月25日起至实际给付之日止 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 太平区姝瑶商贸中心起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 9,184 | 否 | 2024.6.11收到民事调解书：2024年9月5日前支付，如未支付则以9184元为基数按照银行同行拆借中心一年期贷款利率1.5倍给付利息，自2023年6月15日起至实际给付之日止 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 辽宁高园科技有限公司起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 65,803 | 否 | 2024.6.11收到民事调解书：2024年9月5日前支付，如未支付则以65803元为基数按照银行同行拆借中心一年期贷款利率1.5倍给付利息，自2023年8月1日起至实际给付之日止 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉儋州一凡旅游运营管理有限公司、儋州信恒旅游开发有限公司、海南名鸿投资有限公司、广州恒童投资有限公司、恒大童世界集团有限公司建设施工合同纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2024.5.16收到受理案件通知书 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 通辽光远电力安装有限责任公司达尔罕恩公司起诉内蒙古嘉辽光能科技有限公司建设工程合同纠纷 | 是 | 621,968.92 | 否 | 2024.6.20收到判决，与原告签订的合同于24年6月20日解除。2024.9.24收到判决，驳回原告上诉，维持原判，胜诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉萍乡恒辉地产有限公司、南昌中电投高新置业有限公司票据追索权纠纷 | 是 | 386,769.38 | 否 | 2024.7.23收到裁定书，四川撤诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉恒大童世界集团有限公司、广东恒童投资有限公司、海南鼎昌投资有限公司、儋州中润旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.5.29收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉儋州威焕旅游开发有限公司、恒大童世界集团有限公司、广州恒童投资有限公司、海南尚逸投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.5.29收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉广州恒童投资有限公司、儋州嘉伟旅游有限公司、广东美奂投资有限公司、恒大童世界集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.5.29收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 太谷县鑫鼎世科材料有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 511,636 | 否 | 2024.5.27收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 杨军起诉重庆嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 152,044 | 否 | 2024.6.24收到判决支付152044元工程款及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 李少清起诉嘉寓股份租赁合同纠纷 | 否 | 667,920 | 否 | 2024.5.20收到传票，2024.6.17下午2点开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 杭州生蓉装饰工程有限公司起诉江苏嘉寓、嘉寓股份寓票据追索权纠纷 | 否 | 144,096.74 | 否 | 2024.7.22收到判决，生效起十日内支付144096.74元及利息。2024.9.23收到执行通知书、报告财产令。收到执行裁定书，冻结江苏嘉寓、嘉寓股份银行存款。2025.2.26收到限制消费令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 上海生友建筑劳务有限公司起诉上海嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 65,564 | 否 | 2024.5.22收到传票，2024.6.6上午9点开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 吉安逸轩装饰工程有限公司起诉江西嘉寓、嘉寓股份建设工程分包合同纠纷 | 否 | 183,750.07 | 是 | 2024.10.14收到判决支付183924.22元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 德州嘉威通风设备有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 392,688.45 | 否 | 2024.8.26收到裁定书，准许原告撤回对其他被告的起诉。2024.9.23收到判决支付392688.45元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 陕西兴化新科气体有限责任公司起诉嘉寓门窗幕墙（临邑）票据纠纷 | 是 | 297,285.15 | 否 | 2024.12.2收到裁定书，本案转为普通程序。收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 山东利迪亚建筑装饰有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 2,311,835.8 | 否 | 2024.8.26收到调解书，于24年10月20前支付972776.23元，于24年12月20前支付97万元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 李博文起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳动争议纠纷 | 否 | 37,487 | 否 | 2024.7.4收到调解书，于24年7月31前支付14000元，于24年12月31前支付23487元 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉北海嘉景房地产开发有限公司票据追索权纠纷 | 是 | 1,115,428.34 | 否 | 2024.6.3收到裁定书，四川撤回起诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉广州恒童投资有限公司、恒大童世界集团有限公司、儋州一帆旅游运营管理有限公司、儋州信恒旅游开发有限公司、海南名鸿投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.5.23收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉儋州中润旅游开发有限公司、广州恒童投资有限公司、海南鼎昌投资有限公司、恒大童世界集团有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.5.23收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉广州恒童投资有限公司、恒大童世界集团有限公司、儋州中润旅游开发有限公司、海南鼎昌投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.5.23收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 张启新起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 否 | 19,655,014.8 | 否 | 2024.8.1收到判决支付15905891.76元及利息。2025.3.3收到执行裁定书，收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。收到限制消费令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 李杨起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司不当得利纠纷 | 否 | 23,165.09 | 否 | 2024.6.24收到调解书支付23165.09元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 无锡欧腾机电科技有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司票据追索权纠纷 | 否 | 300,000 | 否 | 2024.6.4收到调解书，于25年3月30前支付6万元，25年4月30前支付6万元，于25年5月30前支付6万元，25年6月30前支付6万元，于25年7月30前支付6万元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 南通山煜贸易有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 120,000 | 否 | 2024.10.11收到判决支付12万元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 刘俊萌起诉北京嘉寓劳动争议 | 否 | 72,896 | 否 | 2024.8.29收到执行传票，执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 佛山坚美铝业有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份 | 否 | 2,701,753 | 是 | 2023.2.22收到执行裁定书，追加嘉寓股份为1644号的执行人，对广东嘉寓承担连带责任。2024.2.26收到报告财产令，收到恢复执行通知书。2024.5.31收到执行裁定书，四川广东股份履行义务，冻结四川广东股份银行存款。收到执行传票。2024.8.26收到限制消费令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 江西鲁兴建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.6.3收到传票，2024.6.12下午3.30开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 慈湖高新区传德金属材料经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 是 | 106,654.4 | 否 | 2024.12.13收到判决，四川嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 山西安和永恒工贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,394,474.51 | 否 | 2024.8.16收到的判决支付2372123.83元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 马鞍山市花山区礼胜建材经营部起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 205,564.75 | 否 | 2024.6.5收到举证通知书，诉状 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 西安蓝星新技术开发有限责任公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,031,863.07 | 否 | 2024.9.25收到判决支付1031863.07元及利息 |
| 2024-073 | 第三人 | 董伟哲起诉四川嘉寓（第三人）案外人执行异议之诉 | 否 | 0 | 否 | 2024.6.11收到传票，2024.6.27上午9点开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 丹阳市兴磊化工有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 419,333.85 | 否 | 2024.8.2收到判决支付419333.85元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 沈阳市东陵区富华纸制品厂起诉嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 156,439.44 | 否 | 收到调解笔录，于24年4月30前支付153372元，诉讼费1714.5元，保全费1320元。2024.6.6收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 高福双起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳动争议 | 否 | 9,032.4 | 否 | 2024.6.7收到调解书支付9032.4元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 赵月起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳动争议 | 否 | 10,500 | 否 | 2024.6.7收到调解书支付10500元 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 河北嘉寓起诉北京建谊建筑工程有限公司合同纠纷 | 否 | 50,000.00 | 否 | 2024.7.17收到判决，生效起七日内支付质保金5万元及利息 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 北京嘉寓起诉中建一局集团建设发展有限公司、北京北科置地有限责任公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 2,983,128.51 | 否 | 2024.9.13收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 固安华耀安全玻璃有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 138,169 | 否 | 2024.6.19收到调解书支付69085元，24.12.1前支付69084元 |
| 2024-073 | 第三人 | 李津起诉嘉寓股份（第三人）建设工程施工合同纠纷 | 否 | 0 | 否 | 2024.6.13收到先行调解通知书，2024.6.17下午2点到庭调解，收到诉状，证据 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 北京裕沣商贸有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 584,825.89 | 否 | 2024.12.30收到判决支付584825.89元及利息。2025.2.21收到其他被告上诉状。2025.4.8收到传票，2025.4.22下午2.30开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 东营佳奇物流运输有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 280,595.49 | 否 | 2024.9.18收到判决，四川集团承担连带清偿责任 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 阜新市洪腾实业有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司承揽合同纠纷 | 否 | 8,650 | 否 | 2024.7.24收到判决支付6674元。2024.11.11收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉呼和浩特市恒大远鹏房地产开发有限公司建设工程合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.7.29收到裁定书，四川撤诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉启东勤盛置业有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 6,418,407.17 | 否 | 2024.7.4收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 李得兴起诉北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司劳动合同纠纷 | 否 | 62,500 | 否 | 2024.6.19收到传票，2024.8.1上午9.30开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 北京鸿风人力资源管理有限公司起诉嘉寓门窗科技北京服务合同 | 否 | 115,912.92 | 否 | 2025.2.26收到判决支付105590.92元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 北京市众明律师事务所起诉湖南嘉寓合同纠纷 | 否 | 190,406.12 | 否 | 2024.10.11收到裁决书，支付代理费173286.42元及违约金2422.58元。2025.1.27收到执行传票，收到执行裁定书。收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 辽宁弘阳实业有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司承揽合同纠纷 | 否 | 49,170 | 否 | 2024.9.3收到判决，生效起十日内支付43413.5元及利息。2024.11.11收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉莱芜恒大金碧天下置业有限公司、恒大地产集团济南置业有限公司装饰装修合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.7.1收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 宋春利起诉嘉寓股份劳动争议 | 否 | 0 | 否 | 2024.7.22收到裁决书，承认存在劳动关系 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉海南鼎昌投资有限公司、广州恒童投资有限公司、恒大童世界集团有限公司、儋州中润旅游开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.7.2收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉石家庄地益嘉房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 504,309.87 | 否 | 2024.7.1收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 南昌鲁兴建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.6.25收到判决支付100万元及利息 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉海南览胜投资有限公司、儋州嘉元旅游开发有限公司、恒大童世界集团有限公司、广州恒童投资有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.6.25收到裁定书，原告撤诉处理 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 江苏浪晴装饰工程有限公司起诉嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 | 否 | 115,000 | 否 | 2024.6.26收到诉状 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉东营长安房地产开发有限公司、胜利油田长安 | 否 | 2,221,231.79 | 否 | 2024.6.26收到传票，2024.7.23上午9.30开庭 |
| 控股集团有限公司、建设工程施工合同纠纷 | ||||||
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 哈尔滨五环塑钢门窗有限责任公司起诉黑龙江嘉寓哈尔滨分公司、黑龙江嘉寓建设工程合同纠纷 | 否 | 1,274,824.3 | 否 | 2024.10.23收到调解书支付工程款1274824.3元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 北京裕元顺达铝材有限公司起诉山东嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 1,198,093.74 | 否 | 2024.11.14收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 历城区沃林竹胶板经营部起诉嘉寓股份 | 否 | 2,600,000 | 否 | 2024.7.3收到裁定书，冻结嘉寓股份名下财产 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 彰武绿荫园艺工程有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳务合同纠纷 | 否 | 130,412.34 | 否 | 2024.7.24收到判决支付92212.34元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 舒顶礼起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳务合同纠纷 | 否 | 35,640 | 否 | 2024.7.4收到传票2024.7.10上午10点开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 舒顶礼起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司不当得利纠纷 | 否 | 2,380 | 否 | 2024.7.4收到调解书支付2380元。2025.7.9收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 吕森起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳动争议纠纷 | 否 | 24,218.09 | 否 | 2024.7.4收到调解书支付24218.09元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 吴野起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司不当得利纠纷 | 否 | 10,922.5 | 否 | 2024.7.4收到调解书支付10922.5元 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉长沙湘江名苑房地产有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 1,251,474.45 | 否 | 2024.7.17收到裁定书，四川撤诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 四川嘉寓起诉邵阳市鹿山房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 76,249,331 | 否 | 2024.7.17收到传票，四川撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 上海敬敏建筑装饰工程有限公司起诉嘉寓股份、北京嘉寓上海分公司、北京嘉寓山东分公司、北京嘉寓青岛分公司、北京嘉寓河北雄安分公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 381,737.56 | 否 | 2024.10.25收到判决支付24万元及利息。2025.3.13收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 山西凯得森建筑科技有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 168,845.41 | 否 | 2024.8.1收到判决支付160377.48元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 宋茂强起诉江苏嘉寓、上海嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,164,793.97 | 否 | 2024.12.16收到传票，2025.2.11下午2点开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 阜新海智实业有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司合同纠纷 | 是 | 2,143,814.5 | 否 | 2024.8.7收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 宋兴兵起诉北京嘉寓劳务合同纠纷 | 是 | 6,980 | 否 | 2024.9.23收到判决，嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 邹校钱起诉四川嘉寓建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,016,898.02 | 否 | 2024.7.12收到传票，2024.8.14上午10.30开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 广西小鹄建筑装饰工程有限公司起诉重庆嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 61,107 | 否 | 2024.8.8收到判决支付61107元。2024.10.25收到报告财产令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 王秀娟起诉嘉寓股份 | 否 | 0 | 否 | 2025.3.7收到协助执行通知书，收到执行裁定书，提取被执行人孙书成在嘉寓股份工程款至法院账户 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 李向野起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳动争议纠纷 | 否 | 17,276.43 | 否 | 2024.7.18收到调解书支付17276.43元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 徐海起诉四川嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 是 | 481,222.57 | 否 | 2024.11.8收到裁定书，准许原告撤回对四川嘉寓的起诉，胜诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 南昌鲁兴建筑工程有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 2,173,790 | 否 | 2024.9.2收到判决支付200万元及利息。2025.1.20收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 高国强起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份建设施工合同纠纷 | 否 | 3,436,346.24 | 否 | 2024.9.29收到判决支付3436346.24元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 王晨起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司劳动争议纠纷 | 否 | 26,453.39 | 否 | 2024.7.2收到调解书支付26453.39元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 内蒙古向辉玻璃有限公司起诉河北嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 317,160 | 否 | 2024.7.30收到裁定书，冻结河北嘉寓银行存款 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 河北嘉寓起诉绥中筑城房地产开发有限公司、安福筑城电子商务有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 1,549,538.41 | 否 | 2024.11.12收到判决，被告生效起五日内支付1549538.41元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 赵勇起诉嘉寓股份合同纠纷 | 否 | 417,700 | 否 | 2025.1.2收到判决，生效起十日内支付415500元及利息。2025.3.19收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，查封股份439959元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 广西岿志幕墙门窗有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 1,000,000 | 否 | 2024.9.6收到判决，生效起十日内支付100万元及利息。2025.1.20收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，冻结四川嘉寓银行存款。2025.3.4收到短信通知，终结本次执行程序 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 历城区沃林竹胶板经营部起诉嘉寓股份股东损害公司质权人利益纠纷 | 是 | 0 | 否 | 2024.9.30收到裁定书，驳回原告起诉。2025.3.31收到裁定书，驳回原告上诉，维持原裁定，胜诉。2025.3.31收到裁定书，驳回原告上诉，维持原裁定 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 海南葛洲坝实业有限公司起诉嘉寓股份财产损害赔偿纠纷 | 否 | 30,102,395.38 | 否 | 2024.10.21收到执行裁定书，不予受理异议人提出的执行异议。 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 天津市东丽区众信恒建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 900,047.07 | 否 | 2024.8.5收到传票，2024.8.15下午2.10开庭 |
| 2024-073 | 第三人 | 宁钢起诉嘉寓股份（第三人）建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0 | 否 | 2025.4.3收到判决，撤销6115号判决，其他被告支付质保金985931元。2025.4.3收到判决，撤销6115号判决，其他被告支付质保金985931元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 江阴海达橡塑股份有限公司起诉嘉寓门窗科技北京买卖合同纠纷 | 否 | 1,031,406.73 | 否 | 2024.11.27收到判决支付货款993377.42元及违约金38029.31元。2025.3.19收到执行传票，收到执行通知书，报告财产令。2025.4.1收到限制消费令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 武汉齐力同创建材有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 343,329.4 | 否 | 2024.12.24收到判决，驳回原告诉讼请求。2025.1.15收到原告上诉状。2025.2.13收到第三人意见 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 麻城市珊鹏石业有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 417,296.17 | 否 | 2024.12.9收到调解书支付217914.08 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 高国强起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 是 | 4,306,348.1 | 否 | 2024.9.6收到裁定书，高国强撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 北京祥生不干胶制品有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 49,234.82 | 否 | 2024.11.8收到判决支付1292.2元及利息 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 常州亿锋建筑装饰有限公司起诉上海嘉寓加工合同纠纷 | 否 | 49,155.94 | 否 | 2024.12.27收到判决支付45383.94元及利息 |
| 2024-073 | 第三人 | 北京鼎制建筑劳务有限公司起诉北京嘉寓（第三人） | 是 | 0 | 否 | 2024.11.1收到判决，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 212,863.00 | 否 | 2025.4.3收到裁定书，嘉寓撤诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 黑龙江嘉寓起诉长春复远房地产开发有限公司房屋买卖合同 | 否 | 0.00 | 否 | 2024.9.29收到调解书，被告于24.11.30前办理过户，受理费100元，保全费5000元。收到裁定书，解除对被告房产的查封。2024.10.8收到裁定书，解除一处房产 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 任丘市创新采暖设备有限公司阜新分公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 1,439,140 | 否 | 2024.11.4收到调解书，于24.11.30前支付20万元，25.2.28前支付40万元，24.5.30前支付40万元，25.8.30前支付439140元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 麦积区桥南海陵建筑材料租赁站起诉重庆嘉寓租赁合同纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2024.12.13收到判决支付71290元及利息 |
| 2024-073 | 第三人 | 李五军起诉嘉寓股份（第三人）建设工程分包合同纠纷 | 否 | 0 | 否 | 2025.6.25收到判决，秦皇岛润海生效后十日内支付工程款346408.79元 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉江西婺源翼天文化旅游股份有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 324,766.00 | 否 | 2024.8.23收到调解书，于24年9月30前支付5万元，于34年12月31前支付5万元，于25年3月31前支付5万元，于25年6月30前支付5万元，于25年9月30前支付5万元，于25年12月31前支付74766.99元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 李少清起诉嘉寓股份租赁合同纠纷 | 否 | 1,164,260 | 否 | 2024.11.11收到判决，生效起十日内支付113160元。2024.12.2收到原告上诉状。2025.3.14收到判决，驳回原告上诉 |
| 2024-073 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉奥园集团（梅州）有限公司建设工程施工合同纠纷 | 是 | 255,934.79 | 否 | 2024.9.23收到裁定书，嘉寓撤诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 营口金辰机械股份有限公司起诉嘉寓未来能源科技（武威）有限公司 | 否 | 4,600,000 | 否 | 2024.8.27收到裁决书，于24年8月31前支付300万元，于24年9月30前支付160万元，仲裁费79150元 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 阜新品尚运输有限公司起诉嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司运输合同纠纷 | 否 | 466,500 | 否 | 2024.9.13收到调解书，于2024年9月30日前支付15万元，2024年12月30日前支付15万元。20224.10.25收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 聊城市煜剩华丰商贸有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 100,000 | 否 | 2024.8.30收到诉状 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 渤海银行股份有限公司石家庄分行起诉四川嘉寓 | 否 | 415,978.47 | 否 | 2024.11.8收到传票，2024.11.27下午4点开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 天津市东丽区众信恒建材销售中心起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 684,476.81 | 否 | 2024.10.14收到传票，2024.11.14下午3点开庭 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 珠海利鼎进出口有限公司起诉江西嘉寓、嘉寓股份民间借贷纠纷 | 否 | 14,372,447.37 | 否 | 收到裁定书，准许原告撤回对江西嘉寓的起诉 |
| 2024-073 | 被告/被申请人 | 天津市春丰顺和混凝土有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 550,000 | 否 | 2024.9.5收到诉状，应诉通知书 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 重庆欧昊企业管理有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 是 | 15,300,000 | 否 | 2025.2.13收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-093 | 第三人 | 江苏善林石业装饰工程有限公司起诉四川嘉寓（第三人）债权人代位权纠纷 | 是 | 0 | 否 | 2024.11.1收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 山东华海集团有限公司起诉嘉寓未来能源科技（武威）有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 9,700,000.00 | 否 | 2024.9.23收到传票，2024.10.11下午3点开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 云南三元德隆铝业有限公司起诉重庆嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 894,614.47 | 否 | 2024.11.11收到判决，生效后十日内支付894614.47元及利息，受理费13274元 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 江苏威利刚新能源科技有限公司起诉四川嘉寓票据纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.9.13收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 重庆嘉建装饰工程有限公司起诉重庆嘉寓、嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 否 | 107,113.57 | 否 | 2025.7.30收到判决，生效起五日内支付83642.06元，受理费2442.28元 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 珠海利鼎进出口有限公司起诉广东嘉寓、嘉寓股份民间借贷纠纷 | 否 | 13,947,655.92 | 否 | 2025.3.5收到传票，2025.4.8上午10点开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 北京恒绪创鑫环境工程有限公司起诉嘉寓未来能源科技（武威）有限公司、武威嘉寓光能源科技有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 15,282,225.84 | 否 | 2024.9.23收到传票，2024.10.11上午9点开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 苏州谐通光伏科技股份有限公司起诉嘉寓未来能源科技（武威）有限公司、徐州嘉寓光能科技有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 855,089.61 | 否 | 2024.9.23收到传票，2024.10.15上午9点开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 蒋仁付起诉四川嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 81,629.81 | 否 | 2024.10.14收到延期开庭通知书 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 郓城县畅畅铝合金门窗经销店起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.9.25收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-093 | 第三人 | 保定市新斯特建材有限公司起诉嘉寓股份（第三人）装饰装修合同纠纷 | 是 | 0 | 否 | 2024.11.28收到判决，与嘉寓无关，胜诉 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 刘利民起诉嘉寓系统门窗（北京）有限公司仲裁纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2024.9.27收到执行裁定书，终结6345号裁决书的本次执行程序，收到限制消费令 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 王明亮起诉湖南嘉寓工资、经济补偿金纠纷 | 否 | 103,200.73 | 否 | 2024.9.27收到仲裁裁决书，支付103200.73元 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 杜立军起诉湖南嘉寓工资、经济补偿金纠纷 | 否 | 91,157.46 | 否 | 2024.9.27收到仲裁裁决书，支付91157.46元 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 李仕佳起诉湖南嘉寓工资、经济补偿金纠纷 | 否 | 64,138.20 | 否 | 2024.9.27收到仲裁裁决书，支付64138.2元 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 陈月浪起诉湖南嘉寓工资、经济补偿金纠纷 | 否 | 8,719.53 | 否 | 2024.9.27收到仲裁裁决书，支付8719.53元 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 胡振欣起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 否 | 142,056.35 | 否 | 2024.9.29收到诉状，证据 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 临沂市正山板材厂起诉四川嘉寓票据纠纷 | 否 | 1,000,000.00 | 否 | 2024.11.29收到判决，集团支付100万元及利息，确认原告对四川100万票据款及利息的债权，受理费6900元 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 上海厚川物流有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、嘉寓股份票据追索权纠纷 | 是 | 153,938.44 | 否 | 2024.12.23收到裁定书，原告撤回起诉处理 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 永嘉鑫贸能源有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2024.10.9收到传票，2024.11.26上午9点开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 北京信恒物流有限公司起诉嘉寓门窗科技北京公路货物运输合同纠纷 | 否 | 487,265.00 | 否 | 2024.11.28收到判决，生效起七日内支付479819元，受理费4249元。2025.1.14收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票。2025.2.9收到限制消费令。 |
| 2025.3.19收到执行裁定书，终结23374号判决的本次执行程序 | ||||||
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 江苏鑫特莱门窗有限公司起诉江苏嘉寓、上海嘉寓建设工程分包合同纠纷 | 否 | 918,004.42 | 否 | 2024.10.10收到传票，2024.11.5下午2.30开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 苏州锐众装饰工程有限公司起诉上海嘉寓、嘉寓股份承揽合同纠纷 | 否 | 2,077,774.90 | 否 | 2025.2.21收到裁定书，准许原告撤回对股份的起诉 |
| 2024-093 | 第三人 | 宁钢起诉嘉寓股份（第三人）建设工程施工合同纠纷 | 否 | 0 | 否 | 2025.5.23收到裁定书，准许其他被告撤回上诉 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 北京顺义建筑企业集团公司起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 否 | 500,000.00 | 否 | 2024.12.5收到短信通知，2024.12.13上午9.30开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 深圳云顶劳务有限公司起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 否 | 2,272,450.40 | 是 | 2025.7.22收到传票，2025.7.28下午2.15开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 山东京嘉顺建筑劳务分包有限公司起诉嘉寓门窗幕墙安徽民间借贷纠纷 | 否 | 4,500,000.00 | 否 | 2024.10.15收到调解书，24.10.15前支付本金250万元，利息61000元，逾期利息56950元，律师费30000元。于24.11.15前支付100万元，于24.12.15前支付100万元，受理费21990.5元 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 胡振欣起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 否 | 113,350.35 | 否 | 2024.10.16收到诉状，证据 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 上海璟云新材料科技有限公司起诉江苏嘉寓买卖合同纠纷 | 否 | 268,301.00 | 否 | 2024.10.17收到裁定书，受理原告申请的江苏嘉寓破产申请 |
| 2024-093 | 第三人 | 宁钢起诉嘉寓股份（第三人）建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0 | 否 | 2024.12.2收到判决，驳回原告诉讼请求，胜诉 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 |
江阴市盛欣金属制品有限公司起诉武威嘉寓光能源科技有限公司、北京嘉寓光能科技有限公司买卖合同纠纷
| 否 | 940,779.56 | 否 | 2024.10.17收到传票，2024.11.5上午9点开庭 | |||
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 阜新蒙古自治县冯娜机械设备租赁有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司合同纠纷 | 否 | 87,675.40 | 是 | 2024.10.18收到传票，2024.11.12上午10点开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 阜新品尚运输有限公司起诉嘉寓光能科技（阜新）有限公司运输合同纠纷 | 否 | 43,500.00 | 否 | 2024.10.18收到传票，2024.11.6上午9点开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 苏州谐通光伏科技股份有限公司起诉嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 1,511,602.82 | 否 | 2024.10.18收到传票，2024.10.25上午9点开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 石武中起诉嘉寓股份劳务合同纠纷 | 是 | 230,000.00 | 否 | 2025.2.17收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-093 | 第三人 | 重庆市竹森工贸有限公司起诉重庆嘉寓（第三人）买卖合同纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2024.10.22收到传票，2024.11.1上午9.30开庭，收到诉状，追加重庆第三人申请书 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 李如意起诉嘉寓股份建设工程分包合同纠纷 | 是 | 213,844.84 | 否 | 2025.7.7收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 青岛消防股份有限公司起诉四川嘉寓票据追索权纠纷 | 否 | 500,000.00 | 否 | 2025.4.24收到判决，生效起十日内支付50万元及利息，受理费4400元。2025.5.15收到其他被告上诉状 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 宁夏金润科技发展有限公司起诉嘉寓未来能源科技（武威）有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2024.10.28收到传票，2024.11.5上午8.30开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 山东华海集团有限公司起诉辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2025.2.21收到调解书，于2024.11.30前支付7417074.3元及利息 |
| 2024-093 | 第三人 | 北京鼎制建筑劳务有限公司起诉嘉寓股份（第三人）追偿权纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2025.2.27收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 上海坤森贸易有限公司起诉嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司合同纠纷 | 否 | 223,573.05 | 否 | 2025.2.9收到传票，2025.3.13下午2.50开庭 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 廊坊兆辉科技有限公司起诉武威嘉寓光能源科技有限公司、北京嘉寓光能科技有限公司 | 否 | 6,261,538.50 | 否 | 2025.3.11收到调解笔录取消对北京光能源的诉讼。调解支付6261538.5元 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 刘荣福起诉嘉寓股份合同纠纷 | 否 | 122,484.75 | 否 | 2025.3.21收到判决，生效起七日内支付34038元。2025.6.6收到执行裁定书，冻结嘉寓股份账户等额财产。收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 成都蓉玻精工玻璃有限公司起诉重庆嘉寓票据纠纷 | 否 | 491,597.23 | 是 | 2025.1.3收到裁定书，本案移送至四川省什邡市人民法院处理 |
| 2024-093 | 第三人 | 李津起诉嘉寓股份（第三人）建设工程施工合同纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2024.11.15收到证据 |
| 2024-093 | 第三人 | 李津起诉嘉寓股份（第三人）建设工程施工合同纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2024.11.15收到证据 |
| 2024-093 | 第三人 | 李津起诉嘉寓股份（第三人）建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2025.1.15收到裁定书，原告撤诉 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 栗文博起诉嘉寓股份 | 是 | 402,052.20 | 否 | 2024.12.19收到判决，嘉寓不承担支付责任，胜诉 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 河北万亮建筑劳务开发有限公司北京房山分公司起诉嘉寓股份合同纠纷 | 否 | 2,666,737.15 | 否 | 2025.5.27收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 河南卫辉农村商业银行股份有限公司起诉河南嘉寓金融借款合同纠纷 | 否 | 10,244,833.31 | 否 | 2025.2.24收到判决，生效起十日内支付1000万元及利息244833.34元，受理费41634.5元，保全费5000元 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 河南卫辉农村商业银行股份有限公司起诉河南嘉寓金融借款合同纠纷 | 否 | 39,954,850.00 | 否 | 2025.2.21收到判决，河南嘉寓生效起十日内支付3900万元及利息954850元。股 |
| 份、集团、卫辉新新承担连带清偿责任。受理费120787元，保全费5000元 | ||||||
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 甘肃大远建筑有限公司起诉嘉寓未来能源科技（武威）有限公司、徐州嘉寓光能科技有限公司建设工程施工合同纠纷 | 否 | 16,954,158.89 | 否 | 2024.12.11收到调解书，于24年12月30日前支付350万；25年2月-4月每月月底前支付350万；25年5月底前付清剩余2954158.89元及利息。2025.1.20收到执行裁定书，冻结未来能源科技武威银行存款，收到执行通知书，报告财产令 |
| 2024-093 | 被告/被申请人 | 德阳农村商业银行股份有限公司起诉黑龙江新财光伏科技有限公司、嘉寓股份金融借款合同纠纷 | 否 | 28,740,555.56 | 是 | 2025.2.24收到判决，四川嘉寓偿还2750万元，利息1240555.56元，股份对四川嘉寓承担连带清偿责任。2025.6.19收到执行裁定书，冻结嘉寓控股银行存款28850455.56元，收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2025-034 | 第三人 | 北京鼎制建筑劳务有限公司起诉嘉寓股份（第三人）建设工程合同纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2024.11.25收到传票，2024.12.11上午9.30开庭 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 天津大元永泰建筑工程有限公司北京一公司起诉嘉寓股份建设工程分包合同纠纷 | 否 | 349,219.82 | 否 | 2024.12.27收到调解书支付339219.82元。2025.5.12收到执行通知书，报告财产令 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 胡振欣起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2024.12.4通知原告撤诉 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 包金伟起诉嘉寓股份建设工程合同纠纷 | 否 | 3,515,602.38 | 是 | 2024.12.5收到传票，2024.12.18下午1.30开庭 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 北京诚习永恒太阳能科技发展有限公司起诉嘉寓光能科技（沈阳）有限公司承揽合同纠纷 | 否 | 153,065.49 | 是 | 2024.12.9收到传票，2024.12.26上午9点开庭 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 马艳彬起诉嘉寓股份劳务纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2024.12.10收到追加被告申请书、证据 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 翟立新起诉嘉寓股份劳务纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2025.1.6收到传票，2025.1.13下午1.30开庭 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 北京诺瑞恒盛科技有限公司起诉嘉寓股份买卖合同纠纷 | 否 | 32,620.00 | 否 | 2025.2.27收到判决，生效起七日内支付32620元及利息，受理费10元。2025.6.11收到执行裁定书，冻结股份银行存款。收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 王和起诉武威嘉寓光能源科技有限公司民间借贷合同纠纷 | 否 | 100,000.00 | 否 | 2024.12.13收到裁定书，支付付清100000元及利息 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 叶永起诉武威嘉寓光能源科技有限公司民间借贷合同纠纷 | 否 | 50,000.00 | 否 | 2024.12.13收到裁定书支付50000元及利息 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 许德法起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷 | 否 | 244,056.17 | 是 | 2024.12.16收到诉状、证据。2025.5.29上午9.30开庭 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 许德法起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷 | 否 | 1,094,810.06 | 否 | 2024.12.16收到诉状、证据。2025.5.29上午9.30开庭 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 许德法起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷 | 否 | 883,490.35 | 是 | 2024.12.16收到诉状、证据。2025.5.29上午9.30开庭 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 胡振欣起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷 | 否 | 339,218.61 | 是 | 2024.12.16收到诉状、证据。2025.3.10收到传票，2025.4.7下午2点开庭 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 胡振欣起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷 | 否 | 537,042.28 | 是 | 2024.12.16收到诉状、证据。2025.3.10收到传票，2025.4.7下午3.30开庭 |
| 2025-034 | 第三人 | 姜晓钰起诉嘉寓股份（第三人）债权人代位权纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2025.1.20收到判决，被告延安能源光伏生效起十日内代嘉寓股份偿还276823.78元及利息，受理费14474元，保全费5000元 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 研茂智能装备（苏州）有限公司起诉嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司、嘉寓光能科技（阜新）有限公司买卖合同纠纷 | 否 | 372,000.00 | 否 | 2025.5.6收到判决，生效起十日内支付37.2万元及利息，受理费3726元，保全费2570元 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 北京顺力成电力设备安装维修有限公司起诉嘉寓股份建设工程施工合同纠纷 | 否 | 80,562.41 | 否 | 2025.3.3收到判决，生效起七日内支付80562.41元及利息。2025.5.30收到执行传票，2025.6.11上午9.30-11点谈话，收到执行通知书，报告财产令，收到执行裁定书，冻结嘉寓股份银行存款。邮寄股份财产申报表 |
| 2025-034 | 被告/被申请人 | 上海佳湘贸易有限公司起诉上海嘉寓、嘉寓股份买卖合同纠纷 | 是 | 391,995.74 | 否 | 2025.3.31收到裁定书，原告撤诉 |
| 2025-034 | 原告/申请人 | 嘉寓股份起诉重庆洽润建筑劳务有限公司、重庆嘉寓（第三人）案外人执行异议之诉 | 否 | 0.00 | 否 | 2024.12.16收到传票，2024.12.27下午2.10开庭 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 赵宏君起诉嘉寓系统门窗（北京）有限公司之劳动争议 | 是 | 0.00 | 否 | 2025.1.15收到裁定书，原告撤诉 |
| 公告编号2025-034 | 第三人 | 李津起诉北京嘉寓（第三人）之案外人执行异议之诉 | 是 | 0.00 | 否 | 2025.3.4收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 湖南百成新材料有限公司起诉湖南嘉寓之买卖合同纠纷 | 否 | 441,592.19 | 否 | 2025.1.27收到判决，生效后十日内支付441592.19元及利息，受理费3961.94元 |
| 公告编号2025-034 | 第三人 | 陈永生起诉北京嘉寓（第三人）之债权人代位权纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2025.4.14收到传票，2025.4.21下午2.15开庭 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 辽宁海博建设集团有限公司起诉北京嘉寓光能科技、北京嘉寓之 | 是 | 1,575,704.39 | 否 | 2025.2.21收到裁定书，准许原告撤回起诉 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 关立营起诉北京嘉寓之买卖合同纠纷 | 否 | 84,230.00 | 否 | 2025.6.25收到传票，2025.8.11下午2点开庭 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 重庆智峥博商业管理有限公司起诉北京嘉寓、北京卓垣久科技有限公司之合同纠纷 | 否 | 2,434,973.62 | 否 | 2025.1.24收到调解书，于2025.1.28前支付20万元，2025.3.30前支付20万元，2025.6.30前支付50万元，2025.9.30前支付50万元，2025.12.30前支付50万元，2026.3.30前支付380348.31元，受理费13721.4元。2025.4.30收到执行裁定书，终结2055号案件的执行 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 胡振欣起诉北京嘉寓之建设工程施工合同纠纷 | 否 | 128,348.07 | 是 | 2025.7.21收到传票，2025.8.22上午9点开庭 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 胡振欣起诉北京嘉寓之建设工程施工合同纠纷 | 否 | 146,449.85 | 是 | 2025.7.21收到传票，2025.8.22上午9点开庭 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 沧州宝翔金属制品有限公司起诉北京嘉寓之买卖合同纠纷 | 否 | 1,189,168.78 | 否 | 2025.3.10收到判决，生效起七日内支付1165796.75元及利息，受理费7646.09元。2025.4.10收到执行通知书，报告财产令，收到执行传票 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 党博起诉北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司之建设工程分包合同纠纷 | 是 | 103,503.68 | 否 | 2025.3.26收到裁定书，准许原告撤诉 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 胡振欣起诉北京嘉寓之建设工程施工合同纠纷、建设工程价款优先受偿权纠纷 | 否 | 4,130,000.00 | 否 | 2025.2.24收到传票，2025.3.14上午9点开庭 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 北京九华泽柏科技发展有限公司起诉北京嘉寓之买卖合同纠纷 | 否 | 1,183,812.00 | 否 | 2025.4.25收到判决，生效起七日内支付1160600元及违约金23212元，受理费7727.15元 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 北京九华泽柏科技发展有限公司起诉北京嘉寓之买卖合同纠纷 | 否 | 399,095.40 | 否 | 2025.4.25收到判决，生效起七日内支付391270元及违约金7825.4元，受理费3643元 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 北京九华泽柏科技发展有限公司起诉北京嘉寓之买卖合同纠纷 | 否 | 51,979.20 | 否 | 2025.4.17收到判决，生效起七日内支付50960元，违约金1019.2元，受理费10元 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 广西岿志幕墙门窗有限公司起诉四川嘉寓、广东嘉寓、北京嘉寓之票据追索权纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2025.6.9收到判决，生效起十日内支付100万元及利息，受理费13800元，公告费630元 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 甘肃银行股份有限公司古浪支行起诉嘉寓未来能源科技（武威）有限公司、北京嘉寓、徐州嘉寓光能科技有限公司、黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司、武威嘉寓光能源科技有限公司、嘉寓集团之金融借款合同纠纷 | 否 | 124,998,612.36 | 否 | 2025.6.19收到传票，2025.7.3上午8.30开庭 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 张洪乾起诉北京嘉寓之劳务合同纠纷 | 否 | 1,311,293.40 | 否 | 2025.7.11收到判决，生效起十日内支付1053247.71元及利息，受理费16602元 |
| 公告编号2025-034 | 第三人 | 北京鼎制建筑劳务有限公司起诉北京嘉寓（第三人）之建设工程合同纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2025.7.4收到判决，驳回原告诉讼请求 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 赵宏君起诉嘉寓门窗科技（北京）有限公司之劳动争议 | 否 | 69,902.00 | 否 | 2025.6.27收到裁决书，系统门窗、门窗科技北京支付差额66912元 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 赵宏君起诉嘉寓系统门窗（北京）有限公司之劳动争议 | 否 | 69,902.00 | 否 | 2025.6.27收到裁决书，系统门窗、门窗科技北京支付差额66912元。 |
| 公告编号2025-034 | 第三人 | 北京鼎制建筑劳务有限公司起诉北京嘉寓（第三人）之建设工程合同纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2025.5.19收到传票，2025.5.22上午9.30开庭。2025.7.7收到补充证据。2025.7.10收到补充证据 |
| 公告编号2025-034 | 第三人 | 绍兴晨夕贸易有限公司起诉北京嘉寓（第三人）之债权人代位权纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2025.7.17收到判决，驳回原告诉讼请求。2025.7.25收到原告上诉状 |
| 公告编号2025-034 | 第三人 | 江苏雯斐供应链管理有限公司起诉北京嘉寓（第三人）之债权人代位权纠纷 | 否 | 0.00 | 否 | 2025.3.31收到传票，2025.6.24下午2.30开庭 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 北京泰明辉贸易有限公司起诉河北嘉寓之买卖合同纠纷 | 是 | 0.00 | 否 | 2025.3.31收到裁定书，原告撤诉 |
| 公告编号2025-034 | 被告/被申请人 | 江苏极越新能源科技有限公司起诉嘉寓未来能源科技（武威）有限公司、武威嘉新能源有限公司之分期付款买卖合同纠纷 | 否 | 16,702,040.86 | 否 | 收到裁定书，冻结嘉寓未来能源科技（武威）有限公司、武威嘉新能源有限公司银行存款。2025.5.12收到证据。2025.5.29收到证据。2025.6.27收到裁定书，本案转为普通程序。2025.7.21收到代付情况说明 |
重大诉讼、仲裁事项对公司的影响
部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行会计处理。
2.公司发生的提供担保事项
两网公司或退市公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过两网公司或退市公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。
√是 □否
单位：元
| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | 责任类型 | 被担保人是否为两网公司或退市公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 | 是否履行必要的决策程序 | |
| 起始 | 终止 | ||||||||
| 1 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 27,500,000 | 0 | 27,500,000 | 2021年3月25日 | 2027年7月25日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 2 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2,630,000 | 0 | 2,630,000 | 2024年3月6日 | 2027年9月28日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 3 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 | 2023年12月12日 | 2027年12月11日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 4 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 9,464,000 | 0 | 9,464,000 | 2022年4月14日 | 2026年4月13日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 5 | 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 65,500,000 | 0 | 65,500,000 | 2022年3月30日 | 2028年3月30日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 6 | 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 18,500,000 | 0 | 18,500,000 | 2023年7月28日 | 2027年6月28日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 7 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 7,900,000 | 0 | 7,900,000 | 2023年2月23日 | 2027年2月23日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 8 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 2023年9月27日 | 2027年9月27日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 9 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 39,000,000 | 0 | 39,000,000 | 2023年9月27日 | 2027年9月27日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 10 | 嘉寓未来能源科技（武威）有限公司 | 124,600,000 | 0 | 124,600,000 | 2022年12月26日 | 2026年12月26日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 11 | 嘉寓未来能源科技（武 | 141,200,000 | 0 | 141,200,000 | 2023年9月12日 | 2028年9月12日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 威）有限公司 | |||||||||
| 12 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2,461,800 | 0 | 2,461,800 | 2022年4月8日 | 2025年4月8日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 13 | 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 2022年5月20日 | 2025年11月20日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 14 | 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 11,749,700 | 0 | 0 | 2021年7月13日 | 2025年7月13日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 15 | 嘉寓光能科技（阜新）有限公司 | 400,000,000 | 0 | 0 | 2021年9月25日 | 2025年9月24日 | 连带 | 否 | 已事前及时履行 |
| 合计 | - | 880,005,500 | 0 | 463,255,800 | - | - | - | - | - |
可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况
12.担保序号12：2017年11月13日，公司与深圳国投供应链管理有限公司签订了编号为GTGYL2017NOV-004-保字第1号的《保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳国投供应链管理有限公司签订的编号为GTGYL2017NOV-004《国投供应链服务协议》合作提供担保，担保的债权最高额为10,000.00万元，深圳国投供应链管理有限公司于2020年7月15日将剩余债权4,000.00万元转让给新余和林咨询管理合伙企业（有限合伙），截至报告期末，该笔担保剩余债权825.45万元。2022年4月11日，四川嘉寓门窗幕墙有限公司与新余和林咨询管理合伙企业（有限合伙）签订了《调解协议书》，协议金额1,860.45万元，公司为四川嘉寓门窗幕墙有限公司该笔业务提供担保，担保期限自2022年4月8日至2025年4月8日，担保的债权最高额为1,860.45万元，截止2025年6月30日实际担保余额为：246.18万元。目前，深圳国投供应链管理有限公司已经起诉。
诉讼进展为：2022.4.11收到调解书，被告四川嘉寓门窗幕墙有限公司自2022年4月8日开始，于一年内分五期支付完毕上述款项。被告北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、魏守满对被告四川嘉寓门窗幕墙有限公司的前述付款义务承担连带清偿责任，被告田新甲对被告四川嘉寓门窗幕墙有限公司的前述付款义务承担补充清偿责任。诉讼情况详见公司于2022/3/16在巨潮资讯网披露的《关于累计诉讼的公告》（公告编号2022-020）和公司定期报告。
公司提供担保分类汇总
单位：元
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 报告期内两网公司或退市公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 880,005,500 | 463,255,800 |
| 公司及表内子公司为两网公司或退市公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 880,005,500 | 463,255,800 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 0 | 0 |
| 公司为报告期内出表公司提供担保 | 61,555,800 | 56,555,800 |
应当重点说明的担保情况
√适用 □不适用
| 1.上述被担保方资产负债率均超过70%，情况说明如下： | ||||||
| 被担保人名称 | 被担保人基本情况 | 担保发生原因 | 是否构成违规担保 | 整改情况及对公司的影响 | ||
| 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 为公司全资子公司，已于2024年9月进入破产清算程序，已出表 | 出表前，根据生产经营计划和资金需求情况进行担保 | 否 | 公司可能要承担连带清偿责任 | ||
| 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 为公司全资子公司，已于2024年10月进入破产清算程序，已出表 | 出表前，根据生产经营计划和资金需求情况进行担保，目前担保余额为0 | 否 | 目前实际担保余额为0，该担保不会对公司产生不利影响 |
| 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 为公司全资子公司 | 根据生产经营计划和资金需求情况进行担保，目前余额为0 | 否 | 目前实际担保余额为0，该担保不会对公司产生不利影响 |
| 嘉寓光能科技（阜新）有限公司 | 为公司全资子公司 | 根据生产经营计划和资金需求情况进行担保，目前余额为0 | 否 | 目前实际担保余额为0，该担保不会对公司产生不利影响 |
| 嘉寓未来能源科技（武威）有限公司 | 为公司全资子公司 | 根据生产经营计划和资金需求情况进行担保 | 否 | 公司可能要承担连带清偿责任 |
| 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 为公司全资子公司 | 根据生产经营计划和资金需求情况进行担保 | 否 | 公司可能要承担连带清偿责任 |
| 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 为公司全资子公司 | 根据生产经营计划和资金需求情况进行担保 | 否 | 公司可能要承担连带清偿责任 |
（一） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（二） 承诺事项的履行情况
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
| 实际控制人或控股股东 | 2010年6月8日 | 2099年12月31日 | 首次公开发行所作承诺 | 社保和公积金 | 若公司因员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金、承担任何罚款等一切可能给公司造成的损失。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2009年7月17日 | 2099年12月31日 | 首次公开发行所作承诺 | 避免同业竞争 | 作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；新新资产作为股份公司股东期间，不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给股 | 正在履行中 |
| 份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | ||||||
| 实际控制人或控股股东 | 2009年7月17日 | 2099年12月31日 | 首次公开发行所作承诺 | 避免同业竞争 | 作为股份公司实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；田家玉本人作为股份公司实际控制人期间，不会利用股份公司控制地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。如有任何违反上述承诺的事项发生，田家玉承担因此给股份公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2009年10月9日 | 2099年12月31日 | 首次公开发行所作承诺 | 规范关联交易 | “在田家玉作为股份公司的实际控制人期间，依据尽量减少并规范关联交易的原则与股份公司发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保股份公司及其股东利益不受侵害；严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。在田家玉作为股份公司的实际控制人期间，保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资金、房产及其他资产，以保障股份公司及其股东的利益。” | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2009年10月9日 | 2099年12月31日 | 首次公开发行所作承诺 | 规范关联交易 | “在田家玉作为股份公司的实际控制人期间，本公司将依据尽量减少并规范关联交易的原则与股份公司发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保股份公司及其股东利益不受侵害。在田家玉作为股份公司的实际控制人期间，本公司保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资金、房产及其他资产，以保障股份公司及其股东的利益。” | 正在履行中 |
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
无
（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 贷款保证金，银承保证金及诉讼冻结款 | 14,271,253.53 | 1.85% | 贷款保证金，银承保证金及诉讼冻结款 |
| 固定资产 | 固定资产 | 抵押贷款及查封 | 110,627,544.52 | 14.36% | 抵押贷款及查封 |
| 无形资产 | 固定资产 | 抵押贷款及查封 | 64,450,750.28 | 8.37% | 抵押贷款及查封 |
| 投资性房产 | 固定资产 | 查封 | 9,744,226.49 | 1.27% | 查封 |
| 总计 | - | - | 199,093,774.82 | 25.85% | - |
资产权利受限事项对公司的影响
权利受限的资产主要是因诉讼冻结、抵押贷款及查封产生，对公司的生产经营及流动性有不利影响。
（四） 失信情况
| 1．经公司在中国执行信息公开网查询，截至报告期末，公司被列为失信被执行人情况见下表： | ||||||||
| 序号 | 案号 | 失信被执行人 | 执行法院 | 立案日期 | 发布日期 | 涉案金额/元 | ||
| 1 | (2024)琼9028执1910号 | 嘉寓控股股份公司 | 陵水黎族自治县人民法院 | 2024/9/6 | 2025/3/19 | 4,413,141.26 | ||
| 2 | (2024)豫0781执1631号 | 嘉寓控股股份公司 | 河南省新乡市卫辉市人民法院 | 2024/8/1 | 2024/10/23 | 8,240,068.31 | ||
| 3 | (2024)冀0629执580号 | 嘉寓控股股份公司 | 河北省保定市容城县人民法院 | 2024/4/24 | 2024/10/22 | 715,830.00 | ||
| 4 | (2024)鲁0191执702号 | 嘉寓控股股份公司 | 山东省济南高新技术产业开发区人民法院 | 2024/2/20 | 2024/8/8 | 292,994.92 | ||
| 5 | (2023)粤1971执32023号 | 嘉寓控股股份公司 | 广东省东莞市第一人民法院 | 2023/9/7 | 2023/12/27 | 306,912.00 | ||
| 6 | (2023)赣0191执1449号 | 嘉寓控股股份公司 | 江西省南昌高新技术产业开发区人民法院 | 2023/7/18 | 2023/12/12 | 189,137.98 | ||
| 7 | (2023)赣0191执1448号 | 嘉寓控股股份公司 | 江西省南昌高新技术产业开发区人民法院 | 2023/7/18 | 2023/12/12 | 617,596.00 | ||
| 8 | (2023)赣0802执4084号 | 嘉寓控股股份公司 | 江西省吉安市吉州区人民法院 | 2023/8/3 | 2023/11/20 | 153,000.00 | ||
| 9 | (2023)辽0104执4771号 | 嘉寓控股股份公司 | 辽宁省沈阳市大东区人民法院 | 2023/7/12 | 2023/11/16 | 2,468,546.00 |
| 10 | (2023)沪0117执6252号 | 嘉寓控股股份公司 | 上海市松江区人民法院 | 2023/7/14 | 2023/10/20 | 153,350.00 |
| 11 | (2023)沪0118执6899号 | 嘉寓控股股份公司 | 上海市青浦区人民法院 | 2023/6/13 | 2023/9/27 | 416,923.00 |
| 12 | (2023)豫1002执1643号 | 嘉寓控股股份公司 | 河南省许昌市魏都区人民法院 | 2023/3/17 | 2023/5/9 | 138,033.00 |
| 13 | (2022)琼9028执1324号 | 嘉寓控股股份公司 | 海南省陵水黎族自治县人民法院 | 2022/10/18 | 2023/5/5 | 627,273.00 |
| 14 | (2022)粤0605执恢2236号 | 嘉寓控股股份公司 | 广东省佛山市南海区人民法院 | 2022/9/6 | 2023/2/16 | 359,094.00 |
| 15 | (2023)京0113执4774号 | 嘉寓控股股份公司 | 北京市顺义区人民法院 | 2023/5/29 | 2023/8/25 | 105,614.98 |
| 16 | （2025）豫0781执936号 | 嘉寓控股股份公司 | 卫辉市人民法院 | 2025/4/28 | 2025/6/19 | 10,244,833.34 |
| 17 | (2025)内0926执141号 | 嘉寓控股股份公司 | 察哈尔右翼前旗人民法院 | 2025/3/5 | 2025/7/29 | 415,500.00 |
2．经公司在中国执行信息公开网查询，截止报告期末，公司合并报表范围内子公司被列为失信被执行人情况如下：
| 2．经公司在中国执行信息公开网查询，截止报告期末，公司合并报表范围内子公司被列为失信被执行人情况如下： | ||||||||
| 序号 | 案号 | 失信被执行人 | 执行法院 | 立案日期 | 发布日期 | 涉案金额/元 | ||
| 1 | （2025）豫0781执936号 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 河南省新乡市卫辉市人民法院 | 2025/4/28 | 2025/6/19 | 10,244,833.00 | ||
| 2 | （2024）豫0781执1126号 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 河南省新乡市卫辉市人民法院 | 2024/5/29 | 2024/11/27 | 71,734.00 | ||
| 3 | （2024）豫0781执恢102号 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 河南省新乡市卫辉市人民法院 | 2024/4/10 | 2024/11/26 | 3,387,136.00 | ||
| 4 | （2024）豫0781执1631号 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 河南省新乡市卫辉市人民法院 | 2024/8/1 | 2024/10/23 | 8,240,068.00 | ||
| 5 | （2023）豫0781执1626号 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 河南省新乡市卫辉市人民法院 | 2023/8/14 | 2023/11/16 | 791,304.00 | ||
| 6 | （2023）豫0122执4023号 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 河南省郑州市中牟县人民法院 | 2023/6/8 | 2023/10/26 | 100,292.00 | ||
| 7 | （2024）鲁1481执2266号 | 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 | 山东省德州市乐陵市人民法院 | 2024/11/12 | 2024/12/27 | 5,169,941.00 | ||
| 8 | （2024）鲁0191执702号 | 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 | 山东省济南高新技术产业开发区人民法院 | 2024/2/20 | 2024/8/8 | 292,994.92 | ||
| 9 | （2024）晋0105执4035号 | 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 | 山西省太原市小店区人民法院 | 2024/3/28 | 2024/6/18 | 434,891.00 | ||
| 10 | （2023）京0113执4774号 | 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 | 北京市顺义区人民法院 | 2023/5/29 | 2023/8/25 | 101,100.00 |
| 11 | （2025）湘0381执152号 | 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 湖南省湘潭市湘乡市人民法院 | 2025/1/22 | 2025/8/11 | 192,709.00 |
| 12 | （2023）京0114执4962号 | 嘉寓门窗科技（北京）有限公司 | 北京市昌平区人民法院 | 2023/4/19 | 2023/10/16 | 429,306.90 |
| 13 | （2025）辽0123执599号 | 嘉寓光能科技（沈阳）有限公司 | 辽宁省沈阳市康平县人民法院 | 2025/2/27 | 2025/6/23 | 31,993.00 |
| 14 | (2025)云0302执906号 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 云南省曲靖市麒麟区人民法院 | 2025/2/17 | 2025/8/5 | 894,614.47 |
| 15 | (2022)云0103执5619号 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 昆明市盘龙区人民法院 | 2022/5/11 | 2022/6/10 | 1,465,326.03 |
| 16 | (2023)鄂2801执3655号 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 恩施市人民法院 | 2023/5/4 | 2023/9/14 | 1,300,251.00 |
| 17 | （2023）桂0703执519号 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院 | 2023/2/21 | 2023/11/21 | 2,312,092.00 |
| 18 | (2023)津0116执30306号 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 天津市滨海新区人民法院 | 2023/10/23 | 2023/12/6 | 513,939.00 |
| 19 | (2023)渝0112执14055号 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 重庆市渝北区人民法院 | 2023/8/1 | 2023/12/25 | 2,177,010.00 |
| 20 | (2024)鄂2801执409号 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 恩施市人民法院 | 2024/1/18 | 2024/3/19 | 510,818.00 |
| 21 | (2024)渝0112执6153号 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 重庆市渝北区人民法院 | 2024/4/2 | 2024/5/27 | 3,500,084.00 |
| 22 | (2024)渝0112执13835号 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 重庆市渝北区人民法院 | 2024/6/12 | 2024/6/17 | 225,616.80 |
| 23 | (2024)黔0113执1802号 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 贵州省贵阳市白云区人民法院 | 2024/5/16 | 2024/9/11 | 300,396.00 |
| 24 | (2025)云0114执1751号 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 昆明市呈贡区人民法院 | 2025/3/6 | 2025/6/13 | 122,982.00 |
3．经公司在中国执行信息公开网查询，截止报告期末，公司控股股东被列为失信被执行人情况如下：
| 3．经公司在中国执行信息公开网查询，截止报告期末，公司控股股东被列为失信被执行人情况如下： | ||||||||
| 序号 | 案号 | 失信被执行人 | 执行法院 | 立案日期 | 发布日期 | 涉案金额/元 | ||
| 1 | (2024)宁0502执2545号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院 | 2024/8/13 | 2024/12/25 | 2,883,173 | ||
| 2 | (2024)粤0307执恢787号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 广东省深圳市龙岗区人民法院 | 2024/4/18 | 2024/11/8 | 740,314 | ||
| 3 | (2024)粤0305执10544号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 广东省深圳市南山区人民法院 | 2024/8/29 | 2024/9/27 | 3,000,000 | ||
| 4 | (2024)川0682执558号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 四川省德阳市什邡市人民法院 | 2024/4/15 | 2024/8/29 | 1,000,000 |
| 5 | (2024)晋1102执781号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 山西省吕梁市离石区人民法院 | 2024/5/7 | 2024/7/26 | 1,000,000 |
| 6 | (2024)闽0703执219号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 福建省南平市建阳区人民法院 | 2024/2/23 | 2024/6/26 | 1,005,000 |
| 7 | (2024)渝0109执1365号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 重庆市北碚区人民法院 | 2024/2/22 | 2024/4/12 | 1,056,911 |
| 8 | (2024)沪0112执495号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 上海市闵行区人民法院 | 2024/1/5 | 2024/2/29 | 926,320 |
| 9 | (2023)鲁0105执6580号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 山东省济南市天桥区人民法院 | 2023/10/17 | 2023/12/27 | 520,000 |
| 10 | (2023)湘0111执11446号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 湖南省长沙市雨花区人民法院 | 2023/11/8 | 2023/12/23 | 352,158 |
| 11 | (2023)川0682执712号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 四川省德阳市什邡市人民法院 | 2023/5/8 | 2023/9/15 | 14,003 |
| 12 | (2023)川0682执479号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 四川省德阳市什邡市人民法院 | 2023/4/12 | 2023/8/10 | 990,000 |
| 13 | (2023)川0682执270号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 四川省德阳市什邡市人民法院 | 2023/2/27 | 2023/8/8 | 459,463 |
| 14 | (2023)宁0221执525号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县人民法院 | 2023/2/27 | 2023/4/26 | 404,265 |
| 15 | (2022)川0682执964号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 四川省德阳市什邡市人民法院 | 2022/9/21 | 2022/12/22 | 571,398 |
| 16 | (2022)豫0481执628号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 舞钢市人民法院 | 2022/6/16 | 2022/10/27 | 1,018,800 |
| 17 | （2023）浙0683执2261号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 嵊州市人民法院 | 2023/8/8 | 2023/8/31 | 1,820,561 |
| 18 | (2025)闽0581执677号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 石狮市人民法院 | 2025/2/8 | 2025/6/26 | 931,851 |
| 19 | （2024）黑0104执8040号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 哈尔滨市香坊区人民法院 | 2024/12/10 | 2025/4/29 | 506 056.01 |
| 20 | (2023)京0114执5947号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 北京市昌平区人民法院 | 2023/4/26 | 2023/9/25 | 2,000,000 |
| 21 | (2023)京0113执203号 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 北京市顺义区人民法院 | 2023/1/9 | 2023/6/14 | 23,800,000 |
4．经公司在中国执行信息公开网查询，截止报告期末，公司实际控制人被列为失信被执行人情况如下：
| 4．经公司在中国执行信息公开网查询，截止报告期末，公司实际控制人被列为失信被执行人情况如下： | |||||||||
| 立案日期 | 案号 | 执行依据文号 | 执行法院 | 失信行为 | 履行情况 | 发布日期 | 金额 | ||
| 2023年5月11日 | （2023）鲁0724执1187号 | （2022）鲁0724民初1783号 | 临朐县人民法院 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 | 全部未履行 | 2023年6月26日 | 对36,141,868.77元及欠款利息承担连带保证责任，并有权在承担保证责任后向被告嘉寓股份、四川嘉寓追偿。并与被告嘉寓股份、四川嘉寓共同负担案件受理费、财产保全费共计227509元 |
| 2025年4月28日 | （2024）豫0781民初5045号 | （2025）豫0781执936号 | 卫辉市人民法院 | 违反财产报告制度 | 全部未履行 | 2025年6月6日 | 对10244833.34元和另支付利息承担连带清偿责任 |
第四节 股份变动及股东情况
一、 普通股股本情况
（一） 普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 716,760,000 | 100 | 0 | 716,760,000 | 100 |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 272,405,331 | 38.01% | 0 | 272,405,331 | 38.01 | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总股本 | 716,760,000 | - | 0 | 716,760,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 24,526 | |||||
股本结构变动情况
□适用 √不适用
（二） 普通股前十名股东情况
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 272,405,331 | 0 | 272,405,331 | 38.0051% | 0 | 272,405,331 | 272,405,331 | 258,292,787 |
| 2 | 杨淑玲 | 3,131,900 | 137,400 | 3,269,300 | 0.4561% | 0 | 3,269,300 | 0 | 0 |
| 3 | 施雄 | 780,000 | 820,000 | 1,600,000 | 0.2232% | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 |
| 4 | 金方勇 | 1,099,100 | 327,600 | 1,426,700 | 0.199% | 0 | 1,426,700 | 0 | 0 |
| 5 | 卓大钊 | 1,167,400 | 235,600 | 1,403,000 | 0.1957% | 0 | 1,403,000 | 0 | 0 |
| 6 | 李海洋 | 0 | 1,293,800 | 1,293,800 | 0.1805% | 0 | 1,293,800 | 0 | 0 |
| 7 | 沈黎敏 | 990,000 | 290,000 | 1,280,000 | 0.1786% | 0 | 1,280,000 | 0 | 0 |
| 8 | 程治真 | 817900 | 400,000 | 1,217,900 | 0.1699% | 0 | 1,217,900 | 0 | 0 |
| 9 | 郑大元 | 1,160,100 | 40,000 | 1,200,100 | 0.1674% | 0 | 1,200,100 | 0 | 0 |
| 10 | 陈喜 | 598,000 | 586,100 | 1,184,100 | 0.1652% | 0 | 1,184,100 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 286,280,231 | 39.9407% | 0 | 286,280,231 | ||||
普通股前十名股东情况说明
√适用 □不适用
前10名股东中，其余股东与公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司不存在关联关系或一致行动关系；公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
二、 控股股东、实际控制人变化情况
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。
第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一） 基本情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 张国峰 | 董事 | 男 | 1978年1月 | 2016年12月20日 | 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 张国峰 | 董事长 | 男 | 1978年1月 | 2022年12月27日 | 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 付海波 | 董事 | 男 | 1981年11月 | 2021年6月24日 | 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 付海波 | 总经理 | 男 | 1981年11月 | 2021年6月28日 | 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 高菲 | 董事 | 女 | 1983年4月 | 2022年12月27日 | 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 王述前 | 独立董事 | 女 | 1966年7月 | 2020年1月1日 | 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 杨元科 | 独立董事 | 男 | 1970年10月 | 2020年1月1日 | 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 黄秋艳 | 财务总监 | 女 | 1985年7月 | 2019年2月15日 | 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 黄秋艳 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 1985年7月 | 2020年1月10日 | 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 任强 | 副总经理 | 男 | 1982年11月 | 2022年12月28日 | 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 葛小磊 | 副总经理 | 男 | 1979年12月 | 2021年6月28日 | 2025年12月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 吴海英 | 监事、职工代表监事、监事会主席 | 女 | 1976年12月 | 2019年12月31日 | 2025年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 任玉英 | 监事、股东代表监事 | 女 | 1976年6月 | 2022年12月27日 | 2025年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 陈利 | 监事、职工代表监事 | 女 | 1977年12月 | 2022年12月27日 | 2025年6月26日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系
无。
（二） 变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
| 吴海英 | 监事、职工代表监事、监事会主席 | 离任 | 无 | 公司于2025年6月26日召开股东会，审议通过了《关于拟修订《公司章程》并取消监事会的》，自股东会审议通过之日起，公司已不再设立监事会或监事 |
| 任玉英 | 监事、股东代表监事 | 离任 | 无 | 公司于2025年6月26日召开股东会，审议通过了《关于拟修订《公司章程》并取消监事会的》，自股东会审议通过之日起，公司已不再设立监事会或监事 |
| 陈利 | 监事、职工代表监事 | 离任 | 无 | 公司于2025年6月26日召开股东会，审议通过了《关于拟修订《公司章程》并取消监事会的》，自股东会审议通过之日起，公司已不再设立监事会或监事 |
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 生产人员 | 8 | 6 |
| 销售人员 | 2 | 2 |
| 技术人员 | 55 | 6 |
| 财务人员 | 25 | 15 |
| 行政人员 | 46 | 38 |
| 员工总计 | 136 | 67 |
（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
（一） 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 16,794,734.35 | 17,784,113.64 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 104,642.64 | ||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 237,500.00 | 941,034.24 | |
| 应收账款 | 307,322,273.28 | 337,634,991.36 | |
| 应收款项融资 | 300,000.00 | ||
| 预付款项 | 13,097,299.30 | 2,868,120.95 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 9,481,846.62 | 8,654,312.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 12,360,669.26 | 27,928,082.04 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | 99,446,001.51 | 111,029,916.28 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 40,612,335.64 | 40,310,118.73 | |
| 流动资产合计 | 499,352,659.96 | 547,555,332.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 55,221,632.31 | 55,236,412.71 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 13,293,987.87 | 19,693,541.65 | |
| 固定资产 | 115,297,546.96 | 180,115,846.16 | |
| 在建工程 | 16,275,053.61 | 16,217,542.53 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 69,456,119.62 | 73,410,191.44 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,375,000.00 | 1,450,000.00 | |
| 递延所得税资产 | - | 8,934,877.42 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 270,919,340.37 | 355,058,411.91 | |
| 资产总计 | 770,272,000.33 | 902,613,743.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 229,274,224.42 | 226,663,764.35 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,050,639,438.78 | 1,078,813,152.72 | |
| 预收款项 | 119,645.24 | 4,173,852.07 | |
| 合同负债 | 174,135,547.85 | 184,129,482.76 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,723,397.85 | 19,328,362.42 | |
| 应交税费 | 115,269,447.42 | 120,110,452.18 | |
| 其他应付款 | 844,123,972.76 | 698,657,820.96 | |
| 其中：应付利息 | 13,677,061.42 | 8,670,627.34 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 204,744,409.17 | 175,175,149.56 | |
| 其他流动负债 | 76,367,706.03 | 77,839,870.34 | |
| 流动负债合计 | 2,718,397,789.52 | 2,584,891,907.36 | |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 52,662,796.34 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 258,659,850.42 | 211,304,010.45 | |
| 递延收益 | 15,509,345.02 | 15,742,312.24 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 274,169,195.44 | 279,709,119.03 | |
| 负债合计 | 2,992,566,984.96 | 2,864,601,026.39 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 27,491,975.63 | 27,491,975.63 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,095,592.02 | -6,857,399.52 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -3,012,575,274.01 | -2,752,505,764.36 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -2,222,294,984.63 | -1,961,987,282.48 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | -2,222,294,984.63 | -1,961,987,282.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 770,272,000.33 | 902,613,743.91 |
法定代表人：付海波 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
（二） 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 5,039,657.84 | 8,337,651.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 237,500.00 | 484,500.00 | |
| 应收账款 | 233,496,579.82 | 235,392,311.52 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,798,270.40 | 4,850,823.02 | |
| 其他应收款 | 304,801,909.68 | 305,166,351.60 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,629,064.05 | 6,859,863.19 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | 67,558,455.94 | 78,242,376.25 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 23,754,983.54 | 23,194,198.86 | |
| 流动资产合计 | 644,316,421.27 | 662,528,076.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 603,484,368.50 | 611,890,634.02 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,913,216.90 | 2,016,335.34 | |
| 固定资产 | 1,601,426.81 | 1,756,236.64 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,828.38 | 34,967.00 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 607,017,840.59 | 615,698,173.00 | |
| 资产总计 | 1,251,334,261.86 | 1,278,226,249.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 8,275,726.72 | 8,275,726.72 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 385,585,742.75 | 385,607,712.31 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 30,810,320.05 | 30,810,320.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,601,213.97 | 8,870,393.87 | |
| 应交税费 | 25,639,159.28 | 25,689,635.53 | |
| 其他应付款 | 1,828,749,714.74 | 1,819,510,238.02 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 24,622,343.69 | 24,748,247.95 | |
| 流动负债合计 | 2,318,284,221.20 | 2,303,512,274.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 99,018,718.05 | 98,041,033.16 | |
| 递延收益 | 273,000.00 | 341,250.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 99,291,718.05 | 98,382,283.16 | |
| 负债合计 | 2,417,575,939.25 | 2,401,894,557.60 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 25,680,035.46 | 25,680,035.46 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -7,500,000.00 | -7,500,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,954,305,618.62 | -1,911,732,249.56 |
| 所有者权益合计 | -1,166,241,677.39 | -1,123,668,308.33 | |
| 负债和所有者权益合计 | 1,251,334,261.86 | 1,278,226,249.27 |
（三） 合并利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2025年1-6月 | 2024年1-6月 |
| 一、营业总收入 | 52,024,637.06 | 270,051,960.95 | |
| 其中：营业收入 | 52,024,637.06 | 270,051,960.95 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 115,243,126.31 | 358,641,963.19 | |
| 其中：营业成本 | 54,523,351.08 | 280,785,390.72 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2,366,945.94 | 6,094,791.36 | |
| 销售费用 | 727,836.47 | 2,462,545.46 | |
| 管理费用 | 39,414,857.57 | 38,619,139.05 | |
| 研发费用 | 963,119.81 | 4,429,452.79 | |
| 财务费用 | 17,247,015.44 | 26,250,643.81 | |
| 其中：利息费用 | 13,741,466.57 | 23,184,345.60 | |
| 利息收入 | 7,342.89 | 176,574.95 | |
| 加：其他收益 | 1,469,477.39 | 1,978,260.07 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 172,456,437.75 | 36,324,209.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,144.45 | -1,642.04 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,839,114.30 | -30,417,685.95 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -158,560,519.49 | -115,973,293.04 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,005,942.38 | -483,079.56 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -77,697,005.83 | -197,163,233.37 | |
| 加：营业外收入 | 5,125,575.22 | 1,257,323.57 | |
| 减：营业外支出 | 178,559,108.59 | 7,459,655.63 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -251,130,539.20 | -203,365,565.43 | |
| 减：所得税费用 | 8,938,970.45 | -37,988,064.36 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -260,069,509.65 | -165,377,501.07 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -260,069,509.65 | -165,377,501.07 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -260,069,509.65 | -165,377,501.07 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -238,192.50 | 156,905.89 | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -238,192.50 | 156,905.89 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,780.40 | 84,000.00 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -14,780.40 | 84,000.00 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -223,412.10 | 72,905.89 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -223,412.10 | 72,905.89 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -260,307,702.15 | -165,220,595.18 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -260,307,702.15 | -165,220,595.18 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.36 | -0.23 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.36 | -0.23 |
法定代表人：付海波 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
（四） 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2025年1-6月 | 2024年1-6月 |
| 一、营业收入 | 1,854,106.14 | 2,559,402.89 | |
| 减：营业成本 | 4,500,882.04 | 25,773,354.05 | |
| 税金及附加 | 32,110.62 | 44,845.02 | |
| 销售费用 | 441,742.27 | 1,467,573.52 | |
| 管理费用 | 26,263,158.90 | 12,198,815.82 | |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 财务费用 | 5,317,848.49 | 6,480,637.22 | |
| 其中：利息费用 | 5,562,222.67 | 6,790,387.54 | |
| 利息收入 | 3,216.94 | 7,942.38 | |
| 加：其他收益 | 68,250.00 | 276,582.95 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,836,356.48 | -13,855,611.87 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 14,727,106.61 | -24,777,457.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,658,970.02 | -338,115,172.23 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 452,509.72 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -37,728,893.11 | -419,424,971.94 | |
| 加：营业外收入 | 9,511.22 | 52,383.23 | |
| 减：营业外支出 | 4,853,987.17 | -6,932,080.58 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -42,573,369.06 | -412,440,508.13 | |
| 减：所得税费用 | -103,110,127.17 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -42,573,369.06 | -309,330,380.96 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -42,573,369.06 | -309,330,380.96 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -42,573,369.06 | -309,330,380.96 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.43 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -0.43 |
（五） 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2025年1-6月 | 2024年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,657,464.09 | 33,863,422.27 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 725,673.67 | 9,266,160.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,383,137.76 | 43,129,583.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,361,797.44 | 36,778,800.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,616,854.46 | 17,413,698.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,686,780.32 | 4,566,707.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,539,870.91 | 3,628,022.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,205,303.13 | 62,387,228.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,822,165.37 | -19,257,645.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 295,540.00 | 2,263,014.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,994,978.45 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,290,518.45 | 2,263,014.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 360,000.00 | 3,529,400.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 360,000.00 | 3,529,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,930,518.45 | -1,266,385.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | 6,850,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,974,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 32,824,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 869,413.43 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 300,246.14 | 6,577,761.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,970,451.44 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 300,246.14 | 13,417,626.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,699,753.86 | 19,406,373.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,427.44 | -88.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,190,465.62 | -1,117,746.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,713,946.44 | 3,021,284.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,523,480.82 | 1,903,537.86 |
法定代表人：付海波 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
（六） 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2025年1-6月 | 2024年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,708.28 | 2,497,522.83 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,929.44 | 702,993.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,637.72 | 3,200,515.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 275,983.96 | 1,466,801.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | |||
| 支付的各项税费 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -141,574.20 | 1,669,499.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,409.76 | 3,136,301.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227.96 | 64,214.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.09 | 460.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -0.13 | 64,675.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,754.00 | 13,586.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,753.87 | 78,261.72 |
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是 √否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是 √否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是 √否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | √是 □否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是 □否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是 √否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是 √否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | □是 √否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是 √否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是 √否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是 √否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是 √否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是 √否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是 √否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是 √否 | |
| 17．是否存在预计负债 | √是 □否 |
附注事项索引说明
无
（二） 财务报表项目附注
一、公司基本情况
（一）历史沿革
嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”），注册地：北京市顺义区牛栏山镇牛富路1号，总部地址：北京市顺义区牛栏山镇牛富路1号，公司属于建筑安装行业，经营范围为专业承包；装潢设计；建筑幕墙设计、安装；仓储服务；销售自产产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程咨询；建筑物清洁服务；物业管理；制造金属门窗、防火门、防盗门、塑钢、木质门窗；建筑幕墙加工；工程设计。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2007年9月10日商务部以商资批（2007）1551号文件，批准北京嘉寓幕墙装饰工程（集团）有限公司（公司原名称）变更为外商投资股份公司，名称变更为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司；批准公司股本总额70,000,000股，注册资本70,000,000.00元人民币。2009年1月5日，北京市商务局出具
了京商资字（2009）18号《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司增资扩股的批复》，同意本公司注册资本（股本）由人民币70,000,000.00元增加到80,600,000.00元。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1107号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所于2010年8月23日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票28,000,000股，其中，无限售条件的流通股份A股28,000,000股，共募集资金净额为人民币677,699,000.50元，其中新增注册资本（股本）28,000,000.00元，其余649,699,000.50元计入资本公积，首次公开发行后注册资本变更为108,600,000.00元。股票代码：300117。2011年4月18日，公司召开2010年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本108,600,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次注册资本变更，用资本公积转增股本108,600,000.00元业经中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2012]1010号验资报告审验。
2014年4月23日，公司召开2013年度股东大会审议通过2013年度利润分配方案：以2013年末总股本217,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金；同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。截至2014年12月31日，公司总股本为325,800,000股，金额325,800,000.00元。
2016年4月18日，公司召开2015年度股东大会，审议通过2015年度利润分配方案：以公司现有总股本325,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金；同时：以资本公积向全体股东每10股转增12股。截至2016年12月31日，公司总股份为716,760,000股，股本716,760,000.00元。
公司于2012年12月20日取得北京市工商行政管理局核准换发的企业法人营业执照，注册号：
110000410296248。公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）。本公司原法定代表人为田家玉，2012年12月，公司法定代表人变更为陈其泽；2015年10月19日，公司取得北京市工商行政管理局核准下发的营业执照，统一社会信用代码91110000102526927Q，公司类型：其他股份有限公司（上市），公司法定代表人变更为田新甲，2022年6月，公司法定代表人变更为付海波。
2022年11月14日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2022-110），公司名称由“北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司”变更为“嘉寓控股股份公司”。
截至2025年6月30日，公司总股份为716,760,000股，股本716,760,000.00元。
本财务报表经公司董事会于2025年8月22日批准报出。
（二）本年度合并财务报表范围
本公司本期纳入合并范围的子公司
| 序号 | 子公司名称 | 子公司简称 | 持股比例(%) | |
| 直接 | 间接 | |||
| 1 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 重庆嘉寓 | 100 | |
| 2 | 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 黑龙江嘉寓 | 100 | |
| 3 | 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 | 七台河嘉寓 | 100 | |
| 4 | 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 | 辽宁嘉寓 | 100 | |
| 5 | 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 山东嘉寓 | 100 | |
| 6 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 河南嘉寓 | 100 | |
| 7 | 嘉寓股份（新加坡）有限公司 | 新加坡嘉寓 | 100 | |
| 8 | 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 | 湖北嘉寓 | 100 | |
| 9 | 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 徐州嘉寓 | 100 | |
| 10 | 山东嘉润集成能源有限公司 | 嘉润集成 | 100 | |
| 11 | 濉溪县嘉阳集成能源有限公司 | 嘉阳集成 | 100 | |
| 12 | 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 辽宁节能 | 100 | |
| 13 | 酒泉嘉寓未来能源科技有限公司 | 酒泉能源 | 100 | |
| 14 | 嘉寓未来能源科技（武威）有限公司 | 武威能源 | 100 | |
| 15 | 武威嘉未能源有限公司 | 武威嘉未 | 100 | |
| 16 | 嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司 | 阜新能源 | 100 | |
| 17 | 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 | 安徽嘉寓 | 100 | |
| 18 | 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 | 临邑嘉寓 | 100 | |
| 19 | 海南嘉寓节能科技有限公司 | 海南嘉寓 | 100 | |
| 20 | 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 河北嘉寓 | 100 | |
| 21 | 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 | 宁夏嘉寓 | 100 | |
| 22 | 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 湖南嘉寓 | 100 | |
| 23 | 江苏嘉寓光伏科技有限公司 | 江苏光伏 | 100 | |
| 24 | 马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 | 马鞍山嘉寓 | 100 | |
| 25 | 威县亿弘盈建筑材料有限公司 | 威县亿弘盈 | 100 | |
| 26 | 嘉寓门窗科技（北京）有限公司 | 门窗科技 | 100 | |
| 27 | 北京嘉寓光能科技有限公司 | 北京光能 | 100 | |
| 28 | 嘉寓光能科技（阜新）有限公司 | 阜新光能 | 100 | |
| 29 | 嘉寓光能科技（沈阳）有限公司 | 沈阳光能 | 100 | |
| 30 | 武威嘉寓光能源科技有限公司 | 武威光能 | 100 | |
| 31 | 武威嘉新能源有限公司 | 武威嘉新 | 100 | |
| 32 | 辽宁融信洁能科技有限公司 | 辽宁融信 | 100 | |
| 33 | 阜新融信节能科技有限公司 | 阜新融信 | 100 | |
| 34 | 北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 | 有限责任公司 | 90 | 10 |
| 35 | 嘉寓系统门窗（北京）有限公司 | 系统门窗 | 100 | |
| 36 | 北京森寓科技发展有限公司 | 森寓 | 100 | |
| 37 | 北京嘉新诚建筑节能科技有限公司 | 嘉新诚 | 100 | |
| 38 | 北京森茫科技发展有限公司 | 森茫科技 | 100 |
上述子公司具体情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。
二、财务报表的编制基础
（一）编制基础
本公司财务报表根据实际发生的交易和事项按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则及其应用指南（以下合称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）披露有关财务信息。
（二）持续经营
本公司财务报表以持续经营为基础列报。本公司管理层对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，评价结果表明，公司未来经营活动正常进行，不存在对未来持续经营能力产生重大怀疑的事项。
三、重要会计政策及会计估计
（一）遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2023年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
（二）会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
（三）营业周期
公司确定的营业周期为一年。
（四）记账本位币
本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1．同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：
（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。
（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。
（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应
全部结转。
（4）在合并财务报表中的会计处理见本附注三、（六）。
2．非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。
购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注三、（六）。
购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。3．将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准
本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
（六）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。
向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、
利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对二级子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有二级子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期损益。
合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。
（七）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法
合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1．确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2．确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3．确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4．按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5．确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（八）现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
（九）外币业务和外币报表折算
1．外币业务折算
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。2．外币报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
（十）金融工具
1.金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融工具减值
（1）预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：①第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备；②第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；③第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（2）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
（4）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的
长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：
-信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；-若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；
-同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；-金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；-对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；-预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；-债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；-同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；-债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；-作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；-预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；-本公司对金融工具信用管理方法是否变化等。
（5）根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照欠款人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。①其他组合：本公司合并报表范围内各企业之间的应收款项、从集团层面可行使抵消权的款项，本公司判断不存在预期信用损失，不计提信用损失准备。②账龄组合：除其他组合外客户的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司依据近期五个完整年度期末应收账款，采用减值矩阵法并考虑本年的前瞻性信息，计算出期末应收账款在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率。③本公司在单项应收账款上若获得关于信用风险显著增加的充分证据，则按照该应收账款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定该应收账款的预期信用损失，计提损失准备。
2）应收票据及应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司取得的票据按承兑人分为银行承兑及其他企业承兑。承兑人为银行的票据，公司评估银行的信用风险不会出现信用风险显著增加，预期不存在信用损失，不计提信用减值准备；承兑人为其他企业的票据，对承兑人的信用违约风险及承兑人在短期内履行其合同现金流量义务的能力进行评估，是否信用风险显著增加，根据评估风险的高低划分组合，具有较低信用风险的，公司预期不存在信用损失，不计提信用损失准备；其他存在较高信用风险的票据，根据票据应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值计提信用减值损失。
3）其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
①本公司的其他应收款，公司逐笔分析判断，若信用风险自初始确认后未显著增加的为共同风险特征，对此类其他应收款为组合，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计提损失准备。②经判断信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，按照该其他应收款的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收款的预期信用损失，计提损失准备。
4）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司的合同资产，主要为建造合同中已完工未结算部分，公司根据合同约定及客户类型进行适当分组，结合历年客户的履约能力并考虑本年的前瞻性信息，计提减值准备。5）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） | 其他应收款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 4.90 | 4.94 |
| 1-2年 | 9.44 | 11.98 |
| 2-3年 | 25.49 | 30.39 |
| 3-4年 | 72.05 | 66.87 |
| 4-5年 | 86.08 | 84.60 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
6）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
（6）预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
（十一）存货
1．存货的分类
存货分类为：原材料、低值易耗品、半成品（在产品）、委托加工物资、在途物资、产成品（库存商品）、合同履约成本等。2．存货取得与发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，按照实际成本核算，采用先进先出法确定其实际成本；工程成本核算以所订立的单项合同为对象；低值易耗品的摊销于领用时按一次摊销法核算，领用时一次计入当期费用。3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备
金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（1）当存在下列情况之一时，应当计提存货跌价准备：
a、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；b、公司使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；c、公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；d、因公司所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；e、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
（2）当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货账面价值全部转入当期损益：
a、已霉烂变质的存货；b、已过期且无转让价值的存货；c、生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；d、其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。
4. 存货的盘存制度
各类存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等转入当期损益。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1） 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2） 包装物
按照一次转销法进行摊销。
（十二）合同资产
1.合同资产的确认：
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素） 列示为合同资产。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不相互抵销 。
2.合同资产的减值：
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本附注三、（十）、5“金融工具减值”。
（十三）合同成本
本公司与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。根据其流动性，分别列报在存货和其他非流动资产中。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，除非该资产摊销期限不超过一年。
本公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
(2)该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
(3)该成本预期能够收回。
本公司对与合同成本有关的资产采用与该资产相关的收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损
益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
(1)企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
(2)为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值
（十四）长期股权投资
1．长期股权投资的分类及其判断依据
（1）长期股权投资的分类
长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。
（2）长期股权投资类别的判断依据
① 确定对被投资单位控制的依据详见本附注三、（六）；
② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：
a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响；
b、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响；
c、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策；
d、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响；
e、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。
公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。
投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。
③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据：
本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。
合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注三、（七）。2．长期股权投资初始成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收
益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。3．长期股权投资的后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。
被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。
本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。
本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
成本法核算的除上述长期股权投资外的，如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减值，长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值准备一经确认，不再转回。
（十五）投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
（十六）固定资产
1．固定资产确认条件及分类
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备和办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。2．固定资产初始计量：固定资产按照实际成本计量
（1）外购固定资产的成本，包括购买价款、进口关税和其他税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等；
（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
（3）投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；
（4）非货币性资产交换取得的固定资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本。3．折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5.00 | 9.50-11.88 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 融资租入固定资产： | ||||
| 其中：房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5.00 | 9.50-11.88 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，应当改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。
已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命计提折旧。4．固定资产减值准备
固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的
金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。5．固定资产后续支出的处理固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。
（十七）在建工程
1．在建工程分类
在建工程以立项项目分类核算。2．在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。3．在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（十八）借款费用
1．借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2．借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。3．借款费用暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。4．借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（十九）使用权资产
使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，本公司作为承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，但简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。1．初始计量
在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；
（4）为拆卸及移除租赁资产、复原租赁 资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。2．后续计量
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。 本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。 计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。
本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定， 以直线法对使用权资产计提折旧。
本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的， 在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。 如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。3．重新计量本公司根据准则重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。如使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（二十）无形资产
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。1．无形资产的计价方法
（1）取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。
（2）无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资
产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。2．使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 土地使用权证载明的土地使用年限 |
| 软件 | 5年 | 软件使用、更新寿命 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。对土地使用权的预计使用寿命和摊销方法的复核，根据公司的发展战略和对未来持续经营的评价，能确定公司未来会持续拥有土地使用权至土地使用权证载明的土地使用年限，直线法摊销符合土地使用权摊销价值为公司带来经济利益的情况；对软件的预计使用寿命和摊销方法的复核，根据原确定的软件预计使用寿命和更新情况进行复核，能确定原确定的预计使用寿命和摊销方法是合理的。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。3．使用寿命不确定的无形资产的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。4．划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。5．开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。6．无形资产减值测试方法和减值准备计提方法
无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余
使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，企业以单项无形资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（二十一）长期资产的减值测试方法及会计处理方法
在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。
（二十二）长期待摊费用
对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
（二十三）合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不相互抵销。
（二十四）职工薪酬
职工薪酬是指为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。1．短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。2．离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等，离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。
设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤
字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。
在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。3．辞退福利的会计处理方法在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
（1）企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。4．其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。
（二十五）租赁负债
1．初始计量
本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。 在计算租赁付款额的现值时，本公司以租赁内含利率率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司（即承租人）增量借款利率作为折现率。
2. 后续计量
在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。
3. 重新计量
在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余
值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。
（二十六）预计负债
涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
（二十七）股份支付
股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益结算的股份支付
股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
（2）以现金结算的股份支付
股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（3）权益工具公允价值的确定方法
对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（4）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
（5）修改和终止股份支付计划的处理
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。
如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。
如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条
件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。
（二十八）优先股与永续债等其他金融工具
公司发行的优先股或永续债根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将其分类为金融负债或权益工具。优先股或永续债属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。优先股或永续债属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。对权益工具持有方的分配应作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。交易费用，是指可直接归属于购买、发行或处置优先股或永续债的增量费用。增量费用，是指企业不购买、发行或处置金融工具就不会发生的费用。
发行或取得自身权益工具时发生的交易费用（例如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。终止的未完成权益性交易所发生的交易费用计入当期损益。
（二十九）收入
1.一般原则
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主
要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品。
销售退回条款对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。可变对价合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金額确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不確定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。应付客户对价合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。客户未行使的合同权利本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。合同变更本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：
①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。
2.具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
本公司商品销售收入确认的具体方法：本公司在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将相关商品控制权转移给购货方，并确认商品销售收入。
本公司建造合同确认的具体方法：满足某一时段内履行条件的，本公司在该时间内按照履约进度确认收入。本公司采用产出法确定恰当的履约进度，按已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。并在确定交易对价是考虑可变对价、重大融资成分等因素的影响。
（三十）政府补助
1．定义与类型政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。2．与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的计入营业外收入）。3．与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。
（三十一）递延所得税资产和递延所得税负债
对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
确认与二级子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与二级子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
（三十二）租赁
1．租赁的识别
在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。2．本公司作为承租人
在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。
使用权资产的会计政策见附注三、十九。
租赁负债的会计政策见附注三、二十五。
（1）短期租赁
短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。 本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。
（2）低价值资产租赁
对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用简化处理方法。 本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。3．本公司作为出租人
本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
（三十三）会计政策、会计估计的变更
1．会计政策变更
本期本公司无会计政策变更。2．会计估计变更
本期本公司无会计估计变更。
（三十四）本期本公司会计差错更正
本期本公司无会计差错更正。
四、税项
主要税种及税率本公司本年度适用的主要税种及其税率列示如下：
| 税种 | 计税依据 | 税率（%） |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3.00、5.00、6.00、9.00、13.00 |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税 | 5.00、7.00、1.00 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00、17.00、25.00 |
说明：
本公司及其子公司企业所得税按下述内容执行：
（1）子公司嘉寓股份（新加坡）有限公司按17.00%的税率缴纳企业所得税；
（2）根据财税（2020）23号文件的规定，子公司嘉寓未来能源科技（武威）有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，2021年至2030年适用15.00%的企业所得税税率；
（3）根据财税（2020）23号文件的规定，子公司武威嘉寓光能源科技有限公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，2021年至2030年适用15.00%的企业所得税税率；
（4）除上述子公司外，本公司其他子公司适用25%的企业所得税税率。
五、合并财务报表项目注释
（一） 货币资金
1. 货币资金明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,550.00 | |
| 银行存款 | 16,244,692.41 | 17,235,636.57 |
| 其他货币资金 | 548,491.94 | 548,477.07 |
| 合计 | 16,794,734.35 | 17,784,113.64 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 31,346.42 | 29,692.03 |
注：存放在境外的款项总额为子公司嘉寓股份（新加坡）有限公司的货币资金金额。
2. 其他货币资金明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,806.04 | 2,806.04 |
| 保函保证金 | 6,454.91 | 6,454.91 |
| 农民工保证金 | 514,262.58 | 514,262.58 |
| 信用保证金 | 24,968.41 | 24,953.54 |
| 合计 | 548,491.94 | 548,477.07 |
3. 受限货币资金明细
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 2,806.04 | 2,806.04 |
| 保函保证金 | 6,454.91 | 6,454.91 |
| 农民工保证金 | 514,262.58 | 514,262.58 |
| 信用保证金 | 24,968.41 | 24,953.54 |
| 定期存款及冻结资金 | 13,722,761.59 | 12,521,690.13 |
| 合计 | 14,271,253.53 | 13,070,167.20 |
（二） 交易性金融资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 104,642.64 | |
| 其中：天弘基金稳健理财产品 | 104,642.64 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 104,642.64 |
（三） 应收票据
1．应收票据分类列示
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | ||
| 商业承兑汇票 | 237,500.00 | 941,034.24 |
| 合计 | 237,500.00 | 941,034.24 |
2．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 组合计提 | 49,528.12 | 37,028.12 | 12,500.00 | |||
| 合计 | 49,528.12 | 37,028.12 | 12,500.00 | |||
3．期末公司已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 |
4．期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 |
5．期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑票据 |
| 商业承兑票据 | 480,562.36 |
| 合计 | 480,562.36 |
（四） 应收账款
1．应收账款分类及披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,016,973,982.84 | 77.60 | 831,372,551.80 | 81.75 | 185,601,431.04 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 293,512,025.51 | 22.40 | 171,791,183.27 | 58.53 | 121,720,842.24 |
| 其中：账龄组合 | 293,512,025.51 | 22.40 | 171,791,183.27 | 58.53 | 121,720,842.24 |
| 合计 | 1,310,486,008.35 | 100.00 | 1,003,163,735.07 | 76.55 | 307,322,273.28 |
续表
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,050,631,436.74 | 75.72 | 852,559,267.87 | 81.15 | 198,072,168.87 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 336,907,036.94 | 24.28 | 197,344,214.45 | 58.58 | 139,562,822.49 |
| 其中：账龄组合 | 336,907,036.94 | 24.28 | 197,344,214.45 | 58.58 | 139,562,822.49 |
| 合计 | 1,387,538,473.68 | 100.00 | 1,049,903,482.32 | 75.67 | 337,634,991.36 |
按账龄披露
| 项目 | 期末账面余额 | 初期账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 138,840,966.57 | 150,622,482.71 |
| 1－2年（含2年） | 171,345,932.85 | 186,362,450.10 |
| 2－3年（含3年） | 92,747,175.99 | 97,462,686.81 |
| 3－4年（含4年） | 189,757,332.62 | 204,568,760.93 |
| 4－5年（含5年） | 83,891,470.06 | 93,624,171.63 |
| 5年以上 | 633,903,130.26 | 654,897,921.50 |
| 合计 | 1,310,486,008.35 | 1,387,538,473.68 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
| 项目 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 54,594,379.30 | 2,675,124.60 | 4.90 |
| 1－2年（含2年） | 46,738,695.85 | 4,412,132.88 | 9.44 |
| 2－3年（含3年） | 26,947,967.98 | 6,869,037.03 | 25.49 |
| 3－4年（含4年） | 15,474,403.36 | 11,149,307.62 | 72.05 |
| 4－5年（含5年） | 22,061,766.42 | 18,990,768.54 | 86.08 |
| 5年以上 | 127,694,812.60 | 127,694,812.60 | 100.00 |
| 合计 | 293,512,025.51 | 171,791,183.27 | ---- |
2．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提 | 852,559,267.87 | 8,072,543.56 | 2,199,339.85 | 27,059,919.78 | 831,372,551.80 | |
| 账龄组合 | 197,344,214.45 | 22,041.73 | 21,702,373.83 | 3,872,699.08 | 171,791,183.27 | |
| 合计 | 1,049,903,482.32 | 8,094,585.29 | 23,901,713.68 | 30,932,618.86 | 1,003,163,735.07 | |
3．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
| 客户名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户一 | 89,249,218.08 | 89,249,218.08 | 5.17% | 89,249,218.08 | |
| 客户二 | 41,723,639.98 | 41,723,639.98 | 2.42% | 41,723,639.98 | |
| 客户三 | 18,388,019.47 | 7,645,734.77 | 26,033,754.24 | 1.51% | 23,430,378.82 |
| 客户四 | 4,824,812.24 | 19,647,359.11 | 24,472,171.35 | 1.42% | 13,460,591.42 |
| 客户五 | 22,559,890.84 | 1,679,553.80 | 24,239,444.64 | 1.40% | 11,265,670.21 |
| 合计 | 176,745,580.61 | 28,972,647.68 | 205,718,228.29 | 11.92% | 179,129,498.51 |
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额 205,718,228.29元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例11.92%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额179,129,498.51元。
（五） 应收款项融资
1. 应收款项融资类别
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 300,000.00 | |
| 应收账款保理 | ||
| 合计 | 300,000.00 |
2. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 公允价值增减变动（减少用“-”表示） | 期末余额 |
| 应收票据 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 应收账款保理 | |||||
| 合计 | 300,000.00 | 300,000.00 |
3. 期末公司列示于应收款项融资的已质押的应收票据
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 |
4. 期末公司列示于应收款项融资的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 688,036.08 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 688,036.08 |
（六） 预付款项
1．预付账款按账龄列示
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 1年以内（含1年） | 13,097,299.30 | 24.38 | 13,097,299.30 | ||
| 1－2年（含2年） | 19,252,678.50 | 35.85 | 19,252,678.50 | 100.00 | |
| 2－3年（含3年） | 7,568,477.45 | 14.09 | 7,568,477.45 | 100.00 | |
| 3年以上 | 13,792,199.83 | 25.68 | 13,792,199.83 | 100.00 | |
| 合计 | 53,710,655.08 | 100.00 | 40,613,355.78 | 75.62 | 13,097,299.30 |
续表
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 1年以内（含1年） | 2,868,120.95 | 6.33 | 2,868,120.95 | ||
| 1－2年（含2年） | 19,550,237.82 | 43.16 | 19,550,237.82 | 100.00 | |
| 2－3年（含3年） | 7,967,831.32 | 17.59 | 7,967,831.32 | 100.00 | |
| 3年以上 | 14,907,539.05 | 32.92 | 14,907,539.05 | 100.00 | |
| 合计 | 45,293,729.14 | 100.00 | 42,425,608.19 | 93.67 | 2,868,120.95 |
2．按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额的比例（%） | 预付款时间 | 坏账准备 |
| 供应商1 | 非关联方 | 10,374,389.76 | 19.32 | 1年以内 | |
| 供应商2 | 非关联方 | 6,248,530.57 | 11.63 | 1-2年 | 6,248,530.57 |
| 供应商3 | 非关联方 | 6,182,894.32 | 11.51 | 1年以内、1-2 | 5,869,221.47 |
| 年、2-3年、3年以上 | |||||
| 供应商4 | 非关联方 | 4,089,912.24 | 7.61 | 1-2年、2-3年、3年以上 | 4,089,912.24 |
| 供应商5 | 非关联方 | 2,816,000.00 | 5.24 | 3年以上 | 2,816,000.00 |
| 合计 | 29,711,726.89 | 55.31 | 19,023,664.28 |
（七） 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 9,481,846.62 | 8,654,312.12 |
| 合计 | 9,481,846.62 | 8,654,312.12 |
1．其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 386,648,656.74 | 379,273,715.59 |
| 保证金 | 11,299,335.80 | 11,309,335.80 |
| 押金 | 202,000.00 | 202,000.00 |
| 其他 | 7,538,941.00 | 7,538,941.00 |
| 合计 | 405,688,933.54 | 398,323,992.39 |
2）其他应收款账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 32,882,125.42 | 31,737,315.66 |
| 1－2年（含2年） | 34,528,530.46 | 34,189,378.15 |
| 2－3年（含3年） | 70,275,114.35 | 71,109,678.62 |
| 3－4年（含4年） | 85,783,402.50 | 61,858,825.19 |
| 4－5年（含5年） | 115,347,220.44 | 99,778,252.77 |
| 5年以上 | 66,872,540.37 | 99,650,542.00 |
| 合计 | 405,688,933.54 | 398,323,992.39 |
3）坏账准备计提情况
（1）按坏账计提方法分类披露
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提 比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 378,335,056.23 | 93.26 | 378,335,056.23 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 27,353,877.31 | 6.74 | 17,872,030.69 | 65.34 | 9,481,846.62 |
| 其中：账龄组合 | 27,353,877.31 | 6.74 | 17,872,030.69 | 65.34 | 9,481,846.62 |
| 合 计 | 405,688,933.54 | 100.00 | 396,207,086.92 | 97.66 | 9,481,846.62 |
续上表
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提 比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 371,403,184.33 | 93.24 | 371,403,184.33 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 26,920,808.06 | 6.76 | 18,266,495.94 | 67.85 | 8,654,312.12 |
| 其中：账龄组合 | 26,920,808.06 | 6.76 | 18,266,495.94 | 67.85 | 8,654,312.12 |
| 合 计 | 398,323,992.39 | 100.00 | 389,669,680.27 | 97.83 | 8,654,312.12 |
（2）采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 4,767,663.51 | 235,522.58 | 4.94 |
| 1-2年 | 2,054,957.66 | 246,183.93 | 11.98 |
| 2-3年 | 2,929,971.55 | 890,418.35 | 30.39 |
| 3-4年 | 1,152,815.24 | 770,887.56 | 66.87 |
| 4-5年 | 4,671,760.27 | 3,952,309.19 | 84.60 |
| 5年以上 | 11,776,709.08 | 11,776,709.08 | 100.00 |
| 合 计 | 27,353,877.31 | 17,872,030.69 | |
4）坏账准备的变动情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年12月31日余额 | 5,125,963.62 | 1,005,262.83 | 383,538,453.82 | 389,669,680.27 |
| 2024年12月31日余额在本期 | 5,125,963.62 | 1,005,262.83 | 383,538,453.82 | 389,669,680.27 |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 |
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 89,116.26 | 40,652,612.89 | 40,741,729.15 | |
| 本期转回 | 58,458.34 | 58,458.34 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | 66562.76 | 34,079,301.40 | 34,145,864.16 | |
| 2025年6月30日余额 | 5,090,058.78 | 1,005,262.83 | 390,111,765.31 | 396,207,086.92 |
5）本期实际核销的其他应收款情况
| 项 目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 |
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 客户1 | 往来款 | 156,911,193.01 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年及以上 | 38.68 | 156,911,193.01 |
| 客户2 | 往来款 | 115,943,843.60 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、5年及以上 | 28.58 | 115,943,843.60 |
| 客户3 | 往来款 | 55,732,638.68 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、5年及以上 | 13.74 | 55,732,638.68 |
| 客户4 | 往来款 | 40,637,852.43 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 | 10.02 | 40,637,852.43 |
| 客户5 | 往来款 | 9,109,528.51 | 1-2年、3-4年、4-5年、5年及以上 | 2.25 | 9,109,528.51 |
| 合计 | 378,335,056.23 | 93.27 | 378,335,056.23 |
（八） 存货
1．存货分类
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 25,342,311.20 | 18,867,522.35 | 6,474,788.85 |
| 在产品 | |||
| 库存商品 | 6,438,632.76 | 6,362,037.03 | 76,595.73 |
| 合同履约成本 | 255,269,357.70 | 249,460,073.02 | 5,809,284.68 |
| 合计 | 287,050,301.66 | 274,689,632.40 | 12,360,669.26 |
续表
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 32,955,857.86 | 20,263,974.04 | 12,691,883.82 |
| 在产品 | 1,329,595.30 | 1,329,595.30 | |
| 库存商品 | 11,544,050.34 | 6,333,278.19 | 5,210,772.15 |
| 合同履约成本 | 247,707,477.67 | 239,011,646.90 | 8,695,830.77 |
| 合计 | 293,536,981.17 | 265,608,899.13 | 27,928,082.04 |
2．存货跌价准备及合同履约成本减值准备
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 20,263,974.04 | 937,353.91 | 2,333,805.60 | 18,867,522.35 | |
| 库存商品 | 6,333,278.19 | 28,758.84 | 6,362,037.03 | ||
| 合同履约成本 | 239,011,646.90 | 11,398,996.47 | 950,570.35 | 249,460,073.02 | |
| 合计 | 265,608,899.13 | 12,365,109.22 | 2,333,805.60 | 950,570.35 | 274,689,632.40 |
（九） 合同资产
（1）明细情况
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算项目 | 415,851,241.79 | 316,405,240.28 | 99,446,001.51 |
| 合计 | 415,851,241.79 | 316,405,240.28 | 99,446,001.51 |
续表
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算项目 | 413,993,671.48 | 302,963,755.20 | 111,029,916.28 |
| 合计 | 413,993,671.48 | 302,963,755.20 | 111,029,916.28 |
（2）按坏账计提方法分类披露
| 种 类 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提 比例（%） | ||
| 单项计提减值准备 | 415,129,733.56 | 99.83 | 316,369,886.38 | 76.21 | 98,759,847.18 |
| 按组合计提减值准备 | 721,508.23 | 0.17 | 35,353.90 | 4.90 | 686,154.33 |
| 合 计 | 415,851,241.79 | 100.00 | 316,405,240.28 | 76.09 | 99,446,001.51 |
续上表
| 种 类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提减值准备 | 413,272,163.25 | 99.83 | 302,928,401.30 | 73.30 | 110,343,761.95 |
| 按组合计提减值准备 | 721,508.23 | 0.17 | 35,353.90 | 4.90 | 686,154.33 |
| 合 计 | 413,993,671.48 | 100.00 | 302,963,755.20 | 73.18 | 111,029,916.28 |
（3）本期合同资产计提减值准备情况
| 类别 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 单项计提 | 15,936,540.66 | 826,627.09 | 1,668,428.49 | |
| 组合计提 | ||||
| 合计 | 15,936,540.66 | 826,627.09 | 1,668,428.49 |
（十） 其他流动资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣、待认证进项税额 | 40,524,334.09 | 39,947,983.21 |
| 预缴税款 | 61,229.48 | 284,281.84 |
| 其他 | 26,772.07 | 77,853.68 |
| 合计 | 40,612,335.64 | 40,310,118.73 |
（十一） 其他权益工具投资
| 项 目 | 期初数 | 本期增减变动 | 期末数 | 本期确认的股利收入 | 本期末累计计入其他综合收益的利得和损失 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得和损失 | 其他 | |||||
| 北京嘉寓新能源技术开发有限公司 | -7,500,000.00 | |||||||
| 北京京昱机器人科技有限公司股权投资 | 7,267,182.84 | -7,250.15 | 7,259,932.69 | -240,067.31 | ||||
| 北京嘉寓智能科技有限公司股权投资 | 47,969,229.87 | -7,530.25 | 47,961,699.62 | -8,300.38 | ||||
| 合 计 | 55,236,412.71 | -14,780.40 | 55,221,632.31 | -7,748,367.69 |
（十二） 投资性房地产
投资性房地产明细
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 56,460,373.89 | 56,460,373.89 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)外购 | ||||
| (2)存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 7,910,047.92 | 7,910,047.92 | ||
| (1)处置 | 7,910,047.92 | 7,910,047.92 | ||
| (2)其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 48,550,325.97 | 48,550,325.97 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 35,951,023.00 | 35,951,023.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 860,889.44 | 860,889.44 | ||
| (1)计提或摊销 | 860,889.44 | 860,889.44 | ||
| (2)存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 3.本期减少金额 | 2,371,383.58 | 2,371,383.58 | ||
| (1)处置 | 2,371,383.58 | 2,371,383.58 | ||
| (2)其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 34,440,528.86 | 34,440,528.86 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 815,809.24 | 815,809.24 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| (1)计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| (2)其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 815,809.24 | 815,809.24 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 13,293,987.87 | 13,293,987.87 | ||
| 2.期初账面价值 | 19,693,541.65 | 19,693,541.65 |
未办妥产权证书的投资性房地产情况
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 悦泰嘉里23号楼2单元8层1号 | 262,052.91 | 权属证书待开发商统一办理 |
| 悦泰嘉里23号楼2单元5层1号 | 262,052.91 | 权属证书待开发商统一办理 |
| 悦泰嘉里23号楼2单元10层1号 | 262,052.91 | 权属证书待开发商统一办理 |
| 悦泰嘉里23号楼1单元5层2号 | 262,052.91 | 权属证书待开发商统一办理 |
| 合计 | 1,048,211.64 |
（十三） 固定资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 112,038,708.26 | 149,063,733.09 |
| 固定资产清理 | 3,258,838.70 | 31,052,113.07 |
| 合计 | 115,297,546.96 | 180,115,846.16 |
1．固定资产1）固定资产明细
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 120,822,607.09 | 56,068,951.69 | 8,366,366.53 | 2,880,427.49 | 2,683,114.59 | 190,821,467.39 |
| 2.本期增加金额 | 275,229.36 | 275,229.36 | ||||
| （1）购置 | ||||||
| （2）在建工程转入 | 275,229.36 | 275,229.36 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 5,744,348.97 | 1,050,696.18 | 6,795,045.15 | |||
| （1）处置或报废 | 5,744,348.97 | 1,050,696.18 | 6,795,045.15 | |||
| （2）转入在建工程 | ||||||
| （3）转入投资性房地产 | ||||||
| 4.期末余额 | 121,097,836.45 | 50,324,602.72 | 7,315,670.35 | 2,880,427.49 | 2,683,114.59 | 184,301,651.60 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 16,104,058.36 | 13,723,128.89 | 6,289,494.83 | 2,259,247.46 | 1,537,636.71 | 39,913,566.25 |
| 2.本期增加金额 | 2,875,718.19 | 2,482,335.81 | 201,479.47 | 87,460.24 | 116,844.50 | 5,763,838.21 |
| （1）计提 | 2,875,718.19 | 2,482,335.81 | 201,479.47 | 87,460.24 | 116,844.50 | 5,763,838.21 |
| （2）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 1,373,794.00 | 598,295.76 | 1,972,089.76 | |||
| （1）处置或报废 | 1,373,794.00 | 598,295.76 | 1,972,089.76 | |||
| （2）转入在建工程 | ||||||
| （3）转入投资性房地产 | ||||||
| 4.期末余额 | 18,979,776.55 | 14,831,670.70 | 5,892,678.54 | 2,346,707.70 | 1,654,481.21 | 43,705,314.70 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 783,525.27 | 811,281.31 | 431.65 | 248,929.82 | 1,844,168.05 | |
| 2.本期增加金额 | 26,713,460.59 | 26,713,460.59 | ||||
| （1）计提 | 26,713,460.59 | 26,713,460.59 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 783,525.27 | 27,524,741.90 | 431.65 | 248,929.82 | 28,557,628.64 | |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 101,334,534.63 | 7,968,190.12 | 1,422,991.81 | 533,288.14 | 779,703.56 | 112,038,708.26 |
| 2.期初账面价值 | 103,935,023.46 | 41,534,541.49 | 2,076,871.70 | 620,748.38 | 896,548.06 | 149,063,733.09 |
2）未办妥产权证书的固定资产情况
| 项 目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 爱建项目房 | 678,862.45 | 权属证书待开发商统一办理 |
| 永泰香福汇地块二车位D100 | 81,791.82 | 权属证书待开发商统一办理 |
| 邢台天一城公寓 | 139,484.72 | 权属证书待开发商统一办理 |
| 邢台天一城车库 | 73,536.58 | 权属证书待开发商统一办理 |
| 武威基地（一期） | 45,035,436.81 | 新建生产基地，权属证书办理中 |
| 合计 | 46,009,112.38 |
（十四） 在建工程
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 16,275,053.61 | 16,217,542.53 |
| 合计 | 16,275,053.61 | 16,217,542.53 |
在建工程明细情况
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 武威生产基地 | 42,348,269.38 | 28,830,149.65 | 13,518,119.73 |
| 酒泉生产基地 | 13,426,645.39 | 10,669,711.51 | 2,756,933.88 |
| 嘉寓-康平清洁能源产业基地 | 17,686,570.39 | 17,686,570.39 | |
| 合计 | 73,461,485.16 | 57,186,431.55 | 16,275,053.61 |
续表
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | |
| 武威生产基地 | 37,335,561.60 | 23,874,952.95 | 13,460,608.65 |
| 酒泉生产基地 | 13,426,645.39 | 10,669,711.51 | 2,756,933.88 |
| 嘉寓-康平清洁能源产业基地 | 17,686,570.39 | 17,686,570.39 | |
| 合计 | 68,448,777.38 | 52,231,234.85 | 16,217,542.53 |
（十五） 无形资产
1.明细情况
| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利 | 非专利技术 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 76,407,507.24 | 7,005,956.24 | 33,009.56 | 83,446,473.04 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 76,407,507.24 | 7,005,956.24 | 33,009.56 | 83,446,473.04 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 6,223,877.44 | 3,800,087.18 | 12,316.98 | 10,036,281.60 | |
| 2.本期增加金额 | 764,075.04 | 610,682.76 | 2,956.08 | 1,377,713.88 | |
| (1)计提 | 764,075.04 | 610,682.76 | 2,956.08 | 1,377,713.88 | |
| (2)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 6,987,952.48 | 4,410,769.94 | 15,273.06 | 11,413,995.48 | |
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 2,576,357.94 | 2,576,357.94 | |||
| (1)计提 | 2,576,357.94 | 2,576,357.94 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 2,576,357.94 | 2,576,357.94 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 69,419,554.76 | 18,828.36 | 17,736.50 | 69,456,119.62 | |
| 2.期初账面价值 | 70,183,629.80 | 3,205,869.06 | 20,692.58 | 73,410,191.44 |
2.确认为无形资产的数据资源
无。
3.未办妥产权证书的土地使用权情况
无。
（十六） 使用权资产
无。
（十七） 长期待摊费用
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 1,450,000.00 | 75,000.00 | 1,375,000.00 | ||
| 合计 | 1,450,000.00 | 75,000.00 | 1,375,000.00 |
（十八） 递延所得税资产/递延所得税负债
1．未经抵销的递延所得税资产
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 坏账准备 | 6,928,270.48 | 1,039,240.58 | ||
| 应收款项信用减值准备 | 938,151.76 | 140,722.76 | ||
| 在建工程减值准备 | 23,874,952.95 | 3,581,242.94 | ||
| 存货跌价准备 | ||||
| 无形资产摊销 | ||||
| 可抵扣亏损 | 27,824,474.29 | 4,173,671.14 | ||
| 固定资产减值准备 | ||||
| 递延收益 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 租赁负债 | ||||
| 合计 | 59,565,849.48 | 8,934,877.42 |
2．未经抵销的递延所得税负债无
（十九） 短期借款
1．短期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 26,607,358.47 | 26,607,358.47 |
| 其中：票据贴现 | 26,607,358.47 | 26,607,358.47 |
| 抵押借款 | 124,500,000.00 | 124,500,000.00 |
| 保证借款 | 75,400,000.00 | 75,400,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 短期借款应计利息 | 2,766,865.95 | 156,405.88 |
| 合计 | 229,274,224.42 | 226,663,764.35 |
（二十） 应付票据
无
（二十一） 应付账款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 829,150,824.51 | 850,283,533.22 |
| 劳务款 | 176,256,850.96 | 183,668,358.28 |
| 工程及设备款 | 39,668,969.32 | 39,056,267.94 |
| 其他 | 5,562,793.99 | 5,804,993.28 |
| 合计 | 1,050,639,438.78 | 1,078,813,152.72 |
（二十二） 预收款项
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租金 | 119,645.24 | 4,173,852.07 |
| 合计 | 119,645.24 | 4,173,852.07 |
（二十三） 合同负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 已结算未完工项目 | 62,074,046.79 | 62,101,188.22 |
| 工程款 | 95,468,075.87 | 95,468,075.86 |
| 货款 | 16,593,425.19 | 26,560,218.68 |
| 合计 | 174,135,547.85 | 184,129,482.76 |
（二十四） 应付职工薪酬
1．应付职工薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 9,986,152.93 | 11,061,711.49 | 14,403,624.84 | 6,644,239.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 11,898.62 | 792,297.28 | 771,655.87 | 32,540.03 |
| 三、辞退福利 | 9,330,310.87 | 13,317,202.62 | 5,600,895.25 | 17,046,618.24 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 19,328,362.42 | 25,171,211.39 | 20,776,175.96 | 23,723,397.85 |
2．短期薪酬列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,990,728.21 | 9,591,788.11 | 13,026,177.86 | 5,556,338.46 |
| 二、职工福利费 | 1,935.00 | 231,807.94 | 231,807.94 | 1,935.00 |
| 三、社会保险费 | 26,346.72 | 496,024.99 | 506,421.12 | 15,950.59 |
| 其中：医疗保险费 | 26,281.96 | 442,059.84 | 452,391.21 | 15,950.59 |
| 工伤保险费 | 64.76 | 45,108.43 | 45,173.19 | |
| 生育保险费 | 8,856.72 | 8,856.72 | ||
| 四、住房公积金 | 18,081.60 | 352,994.20 | 365,022.80 | 6,053.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 949,061.40 | 389,096.25 | 274,195.12 | 1,063,962.53 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 9,986,152.93 | 11,061,711.49 | 14,403,624.84 | 6,644,239.58 |
3．设定提存计划列示
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、基本养老保险 | 11,430.27 | 766,709.36 | 747,081.80 | 31,057.83 |
| 二、失业保险费 | 468.35 | 25,587.92 | 24,574.07 | 1,482.20 |
| 三、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 11,898.62 | 792,297.28 | 771,655.87 | 32,540.03 |
4．辞退福利
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、因解除劳动关系给予的补偿 | 9,330,310.87 | 13,317,202.62 | 5,600,895.25 | 17,046,618.24 |
| 合计 | 9,330,310.87 | 13,317,202.62 | 5,600,895.25 | 17,046,618.24 |
（二十五） 应交税费
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 23,560,699.69 | 28,601,545.48 |
| 企业所得税 | 74,966,544.13 | 76,470,727.03 |
| 个人所得税 | 348,144.08 | 426,495.28 |
| 城市维护建设税 | 2,745,303.21 | 2,739,933.52 |
| 房产税 | 3,929,897.79 | 2,990,307.22 |
| 城镇土地使用税 | 5,677,599.09 | 4,516,909.33 |
| 教育费附加和地方教育附加 | 2,593,797.03 | 2,660,179.66 |
| 印花税 | 340,091.72 | 596,246.06 |
| 资源税 | 507,285.87 | 508,023.79 |
| 环保税 | 600,084.81 | 600,084.81 |
| 合计 | 115,269,447.42 | 120,110,452.18 |
（二十六） 其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 13,677,061.42 | 8,670,627.34 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 830,446,911.34 | 689,987,193.62 |
| 合计 | 844,123,972.76 | 698,657,820.96 |
1．应付利息
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 3,947,398.44 | 2,209,670.31 |
| 短期借款应付利息 | 9,729,662.98 | 6,460,957.03 |
| 合计 | 13,677,061.42 | 8,670,627.34 |
2．其他应付款按款项性质列示其他应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金及往来款 | 785,532,017.14 | 656,222,267.12 |
| 工程款 | 375,702.10 | 375,702.10 |
| 房租 | 3,638,703.18 | 3,503,626.87 |
| 其他 | 114,666.10 | 237,050.60 |
| 税收滞纳金 | 40,785,822.82 | 29,648,546.93 |
| 合计 | 830,446,911.34 | 689,987,193.62 |
（二十七） 一年内到期的非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 65,500,000.00 | 65,500,000.00 |
| 非金融机构借款 | 26,957,778.70 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 139,244,409.17 | 82,622,123.46 |
| 长期借款应计利息 | 95,247.40 | |
| 合计 | 204,744,409.17 | 175,175,149.56 |
（二十八） 其他流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税 | 75,557,706.03 | 76,979,870.34 |
| 应收票据背书 | 810,000.00 | 860,000.00 |
| 合计 | 76,367,706.03 | 77,839,870.34 |
（二十九） 长期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 长期借款-应计利息 | ||
| 合计 |
（三十） 租赁负债
无
（三十一） 长期应付款
1. 明细情况
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 长期应付款 | 52,662,796.34 | |
| 专项应付款 | ||
| 合 计 | 52,662,796.34 |
2. 按款项性质列示长期应付款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租入固定资产 | 142,184,000.00 | 142,184,000.00 |
| 未实现的融资费用 | 4,196,540.38 | 6,899,080.20 |
| 小计 | 137,987,459.62 | 135,284,919.80 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 137,987,459.62 | 82,622,123.46 |
| 合计 | 52,662,796.34 |
（三十二） 预计负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 连带保证责任 | 92,148,965.65 | 79,072,844.71 |
| 未决诉讼 | 166,510,884.77 | 132,231,165.74 |
| 合计 | 258,659,850.42 | 211,304,010.45 |
（三十三） 递延收益
1．递延收益明细
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 15,742,312.24 | 232,967.22 | 15,509,345.02 | 详见说明 | |
| 合计 | 15,742,312.24 | 232,967.22 | 15,509,345.02 |
2．涉及政府补助的项目明细
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 计入本期 其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 燃煤锅炉改造补助金 | 341,250.00 | 68,250.00 | 273,000.00 | 与资产相关 | ||
| 沈阳康平清洁能源生产基地建设补助 | 13,065,025.15 | 139,732.86 | 12,925,292.29 | 与资产相关 | ||
| 嘉寓酒泉清洁能源产业基地项目补助 | 2,336,037.09 | 24,984.36 | 2,311,052.73 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 15,742,312.24 | 232,967.22 | 15,509,345.02 |
说明:
1) 2017年5月8日，环境保护局向本公司拨付1,365,000.00元作为第三批燃煤锅炉改造补助资金，针对该补贴共确认递延收益1,365,000.00元。递延收益年初余额为341,250.00元，本期确认其他收益68,250.00元，该递延收益期末余额为273,000.00元。
2) 2021年11月，辽宁康平经济开发区管理委员会向本公司二级子公司嘉寓光能科技（沈阳）有限公司拨付13,950,000.00元作为嘉寓—康平清洁能源生产基地建设补助资金，针对该补贴共确认递延收益13,950,000.00 元。递延收益年初余额为13,065,025.15元，本期确认其他收益139,732.86元，该递延收益期末余额为12,925,292.29元。
3) 2022年5月，肃州区发展和改革局向本公司二级子公司酒泉嘉寓未来能源科技有限公司返还2,469,287.00元土地出让金，作为嘉寓酒泉清洁能源产业基地基础设施建设配套资金补助金，针对该补贴共确认递延收益2,469,287.00元。递延收益年初余额为2,336,037.09元，本期确认其他收益24,984.36元，该递延收益期末余额为2,311,052.73元。
（三十四） 其他非流动负债
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非金融机构长期借款 | 26,957,778.70 | |
| 小计 | 26,957,778.70 | |
| 减：一年内到期的其他非流动负债 | 26,957,778.70 | |
| 合计 |
（三十五） 股本
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 |
（三十六） 资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | ||||
| 其他资本公积 | 27,491,975.63 | 27,491,975.63 | ||
| 合计 | 27,491,975.63 | 27,491,975.63 |
（三十七） 其他综合收益
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益（税后归属于母公司） | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,733,587.29 | -14,780.40 | -14,780.40 | -7,748,367.69 | ||||
| 1.重新计量设定收益计划变动额 | ||||||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,733,587.29 | -14,780.40 | -14,780.40 | -7,748,367.69 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 876,187.77 | -223,412.10 | -223,412.10 | 652,775.67 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 4.应收款项融资信用减值准备 | ||||||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||||||
| 6.外币财务报表折算差额 | 876,187.77 | -223,412.10 | -223,412.10 | 652,775.67 | ||||
| 其他综合收益合计 | -6,857,399.52 | -238,192.50 | -238,192.50 | -7,095,592.02 |
（三十八） 盈余公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 | ||
| 合计 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 |
（三十九） 未分配利润
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -2,752,505,764.36 | -2,395,947,189.24 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -2,752,505,764.36 | -2,395,947,189.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -260,069,509.65 | -356,474,575.12 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 其他 | 84,000.00 | |
| 期末未分配利润 | -3,012,575,274.01 | -2,752,505,764.36 |
（四十） 营业收入和营业成本
1．营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 主营业务 | 45,864,680.69 | 51,053,134.43 | 262,414,806.70 | 275,085,945.74 |
| 其他业务 | 6,159,956.37 | 3,470,216.65 | 7,637,154.25 | 5,699,444.98 |
| 合计 | 52,024,637.06 | 54,523,351.08 | 270,051,960.95 | 280,785,390.72 |
2．主营业务及其他业务（分产品）
| 产品名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 建筑外装饰业务 | 843,777.05 | 11,056,194.57 | 780,432.46 | 48,123,827.93 |
| 光伏收入 | 45,020,903.64 | 39,554,077.50 | 261,107,100.51 | 214,134,855.11 |
| 光热+ | 442,862.36 | 527,273.73 | 12,827,262.70 | |
| 其他 | 6,159,956.37 | 3,470,216.65 | 7,637,154.25 | 5,699,444.98 |
| 合计 | 52,024,637.06 | 54,523,351.08 | 270,051,960.95 | 280,785,390.72 |
（四十一） 税金及附加
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 107,086.95 | 84,623.81 |
| 教育费附加 | 58,620.03 | 39,819.98 |
| 地方教育附加 | 39,080.00 | 26,989.98 |
| 房产税 | 969,353.58 | 3,120,872.96 |
| 印花税 | 28,364.61 | 85,125.25 |
| 土地使用税 | 1,162,707.95 | 2,728,018.97 |
| 车船税 | 513.36 | 2,553.36 |
| 水利基金 | 1,142.26 | 2,018.06 |
| 其他 | 77.20 | 4,768.99 |
| 合计 | 2,366,945.94 | 6,094,791.36 |
（四十二） 销售费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 608,105.34 | 2,078,495.20 |
| 办公费、物耗、电话费、宣传费 | 77,886.12 | 146,400.04 |
| 交通费、水电物业费 | 8,858.00 | 45,740.72 |
| 差旅费、业务招待费 | 27,313.78 | |
| 折旧费、摊销费 | 6,213.51 | 10,290.84 |
| 其他 | 26,773.50 | 154,304.88 |
| 合计 | 727,836.47 | 2,462,545.46 |
（四十三） 管理费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 23,285,385.96 | 15,157,920.62 |
| 折旧费、摊销费 | 4,418,375.39 | 13,881,067.55 |
| 办公费、物耗、电话费、宣传费 | 9,972,736.99 | 4,685,852.38 |
| 车辆运输费、水电物业费 | 701,198.50 | 3,209,796.92 |
| 差旅费、业务招待费 | 428,307.23 | 859,495.96 |
| 保安服务费、保洁费 | 450,019.32 | 463,896.09 |
| 维修费 | 16,642.75 | 56,289.66 |
| 其他 | 142,191.43 | 304,819.87 |
| 合计 | 39,414,857.57 | 38,619,139.05 |
（四十四） 研发费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工费用 | 653,157.27 | 1,237,109.33 |
| 直接投入费用 | 215,453.67 | 3,043,351.14 |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 45,606.66 | 2,006.72 |
| 新产品设计费 | 27,756.68 | |
| 无形资产摊销 | ||
| 其他费用 | 48,902.21 | 119,228.92 |
| 合计 | 963,119.81 | 4,429,452.79 |
（四十五） 财务费用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 13,741,466.57 | 23,184,345.60 |
| 减：利息收入 | 7,342.89 | 176,574.95 |
| 利息净支出 | 13,734,123.68 | 23,007,770.65 |
| 汇兑差额 | -481,412.98 | -192,618.02 |
| 手续费 | 34,815.37 | 31,202.94 |
| 融资服务费 | 135,304.90 | |
| 未确认融资费用 | 3,959,489.37 | 3,268,983.34 |
| 合计 | 17,247,015.44 | 26,250,643.81 |
（四十六） 其他收益
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 |
| 节能幕墙生产线补贴 | 208,332.95 | |
| 燃煤锅炉改造补贴 | 68,250.00 | 68,250.00 |
| 黑龙江节能门窗幕墙生产基地建设补助 | 375,000.00 | |
| 康平清洁能源产业基地补助 | 139,732.86 | 139,732.86 |
| 嘉寓酒泉清洁能源产业基地项目补助 | 24,984.36 | 24,984.36 |
| 税费返还 | 731,510.17 | 784.94 |
| 企业扶持金 | 505,000.00 | 861,174.96 |
| 研发补贴 | 300,000.00 | |
| 合计 | 1,469,477.39 | 1,978,260.07 |
（四十七） 投资收益
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 172,456,437.75 | 36,324,209.39 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 172,456,437.75 | 36,324,209.39 |
（四十八） 公允价值变动收益
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,144.45 | -1,642.04 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 1,144.45 | -1,642.04 |
（四十九） 信用减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、应收账款信用减值损失 | 15,807,128.39 | 5,147,449.64 |
| 二、应收款项融资信用减值损失 | ||
| 三、其他应收款信用减值损失 | -40,683,270.81 | -35,635,063.54 |
| 四、应收票据信用减值损失 | 37,028.12 | 69,927.95 |
| 合计 | -24,839,114.30 | -30,417,685.95 |
（五十） 资产减值损失
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,041,236.29 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -12,246,826.98 | -73,856,491.49 |
| 三、合同资产损失 | -15,109,913.57 | -29,672,199.70 |
| 四、固定资产减值损失 | -26,713,460.59 | -12,444,601.85 |
| 五、在建工程减值损失 | -4,955,196.70 | |
| 六、长期股权投资减值 | -98,000,000.00 |
| 七、无形资产减值损失 | -2,576,357.94 | |
| 合计 | -158,560,519.49 | -115,973,293.04 |
（五十一） 资产处置收益
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、固定资产处置收益 | -5,005,942.38 | -483,079.56 |
| 二、在建工程处置收益 | ||
| 三、生产性生物资产处置收益 | ||
| 四、无形资产处置收益 | ||
| 五、债务重组处置收益（处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失） | ||
| 六、划分为持有待售的非流动资产或处置组处置收益（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外） | ||
| 合计 | -5,005,942.38 | -483,079.56 |
（五十二） 营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 债务重组利得 | 1,729,575.22 | 870,841.00 |
| 政府补助 | 25,000.00 | |
| 其他 | 3,396,000.00 | 361,482.57 |
| 合计 | 5,125,575.22 | 1,257,323.57 |
（五十三） 营业外支出
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产报废损失 | 226.90 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 226.90 | |
| 无形资产处置损失 | ||
| 诉讼赔偿费用 | 166,841,509.21 | 7,322,528.59 |
| 滞纳金 | 11,301,259.38 | 132,074.06 |
| 其他 | 416,340.00 | 4,826.08 |
| 合计 | 178,559,108.59 | 7,459,655.63 |
（五十四） 所得税费用
1．所得税费用表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,093.03 | 6,351.45 |
| 递延所得税费用 | 8,934,877.42 | -37,994,415.81 |
| 合计 | 8,938,970.45 | -37,988,064.36 |
2．会计利润与所得税费用调整过程
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -251,130,539.20 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -62,677,731.88 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,382,826.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,413,701.60 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 68,647,463.74 |
| 税率调整导致递延所得税资产/负债变化的影响 | |
| 研发支出加计扣除的影响 | |
| 其他 | 113.76 |
| 所得税费用 | 8,938,970.45 |
（五十五） 合并现金流量表项目
1．收到其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来等 | 209,945.02 | 8,057,861.26 |
| 利息收入 | 7,342.89 | 21,339.80 |
| 保证金 | - | |
| 政府补贴 | 508,385.76 | 1,186,959.90 |
| 合计 | 725,673.67 | 9,266,160.96 |
2．支付的其他与经营活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 押金、保证金 | ||
| 单位及往来 | 3,272,052.18 | 430,813.10 |
| 期间费用付现 | 4,267,818.73 | 3,197,209.51 |
| 诉讼赔偿 | ||
| 合计 | 7,539,870.91 | 3,628,022.61 |
3．收到其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁款 | 25,974,000.00 | |
| 合计 | 25,974,000.00 |
4．支付的其他与筹资活动有关的现金
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行融资相关费用 | 5,970,451.44 | |
| 合计 | 5,970,451.44 |
（五十六） 合并现金流量表补充资料
1．现金流量表补充资料表
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -260,069,509.65 | -165,377,501.07 |
| 加：资产减值准备 | 183,399,633.79 | 146,390,978.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,624,727.65 | 17,496,563.12 |
| 使用权资产折旧 | 885,093.15 | |
| 无形资产摊销 | 1,377,713.88 | 2,583,517.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 75,000.00 | 79,401.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 5,005,942.38 | 483,079.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 226.90 | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,144.45 | 1,642.04 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 17,702,383.38 | 26,588,544.98 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -172,456,437.75 | -36,324,209.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 8,934,877.42 | -37,967,373.54 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -74,219.09 | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 5,279,744.76 | 150,882,888.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -25,740,492.50 | -12,594,677.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 172,769,461.48 | -102,090,497.55 |
| 其他 | 47,275,934.24 | -10,221,103.84 |
| 其中：经营性流动资产的减少（增加以“－”号填列） | ||
| 经营性递延收益的增加（减少以“－”号填列） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,822,165.37 | -19,257,645.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 2,523,480.82 | 1,903,537.86 |
| 减：现金的期初余额 | 4,713,946.44 | 3,021,284.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,190,465.62 | -1,117,746.37 |
2．本期收到的处置子公司的现金净额
| 项目 | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 5,994,978.45 |
| 其中： | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中： | |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 其中： | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 5,994,978.45 |
3．现金和现金等价物的构成
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,523,480.82 | 4,713,946.44 |
| 其中：库存现金 | 1,550.00 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,521,930.82 | 4,713,946.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,523,480.82 | 4,713,946.44 |
| 其中：母公司或集团内二级子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
（五十七） 所有权或使用权受到限制的资产
| 项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 14,271,253.53 | 14,271,253.53 | 银承保证金及诉讼冻结款 |
| 固定资产 | 176,186,423.66 | 110,627,544.52 | 抵押贷款及查封 |
| 投资性房产 | 17,723,524.12 | 9,744,226.49 | 查封 |
| 无形资产-土地使用权 | 71,053,052.24 | 64,450,750.28 | 抵押贷款及查封 |
| 合计 | 279,234,253.55 | 199,093,774.82 |
（五十八） 外币货币性项目
1．外币货币性项目
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 93,533.16 | ||
| 其中:美元 | 8,579.52 | 7.1586 | 61,417.35 |
| 澳元 | 164.34 | 4.6817 | 769.39 |
| 新加坡元 | 5,579.74 | 5.6179 | 31,346.42 |
| 应收账款 | 47,905,974.44 | ||
| 其中:美元 | 1,848,438.34 | 7.1586 | 13,232,230.70 |
| 澳元 | 2,768,345.74 | 4.6817 | 12,960,564.25 |
| 新加坡元 | 535,347.89 | 5.6179 | 3,007,530.91 |
| 迪拉姆 | 9,187,967.34 | 1.9509 | 17,924,805.48 |
| 欧元 | 92,930.96 | 8.4024 | 780,843.10 |
2．境外经营实体说明
2013年3月25日经中华人民共和国商务部颁发的中国企业境外投资批准证书“商境外投资证”第1100201300007号，同意本公司在新加坡设立全资二级子公司嘉寓股份（新加坡）有限公司，主要经营地为新加坡，记账本位币为新加坡元（业务收支的主要币种）。
六、合并范围的变更
（一）非同一控制下企业合并
无
（二）同一控制下企业合并
无
（三）处置子公司
| 子公司 名称 | 股权处置 价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置 方式 | 丧失控制 权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 北京卓垣久科技有限公司 | 1,568,560.00 | 100.00 | 协议转让 | 2025年6月12日 | 审议程序履行完毕、收到股权对价款、工商变更 | -3,079,214.43 |
| 北京光耀嘉科技有限公司 | 8,674,062.00 | 100.00 | 协议转让 | 2025年4月18日 | 审议程序履行完毕、收到股权对价款、工商变更 | 4,866,625.89 |
续上表
| 子公司 名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额 |
| 北京卓垣久科技有限公司 | ||||||
| 北京光耀嘉科技有限公司 |
（四）其他原因的合并范围变动
1．本期新纳入合并范围的子公司
无2．本期不再纳入合并范围的子公司
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 级次 | 本期减少合并范围的原因 |
| 1 | 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 | 上海嘉寓 | 1 | 进入破产程序 |
| 2 | 内蒙古嘉辽光能科技有限公司 | 内蒙古嘉辽 | 2 | 注销 |
| 3 | 北京卓垣久科技有限公司 | 卓垣久 | 1 | 处置 |
| 4 | 北京光耀嘉科技有限公司 | 光耀嘉 | 1 | 处置 |
3．本期未纳入合并范围的主体
本期无未纳入合并范围的公司。
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
企业集团的构成
| 序号 | 子公司名称 | 级次 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 1 | 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 1 | 重庆市江北区 | 建筑安装 | 100.00 | 新设 | |
| 2 | 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 哈尔滨市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 3 | 七台河嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2 | 七台河市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 4 | 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 沈阳市沈北新区 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 5 | 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 山东德州乐陵市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 6 | 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 河南卫辉 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 7 | 嘉寓股份（新加 | 1 | 新加坡 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 坡）有限公司 | |||||||
| 8 | 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 | 1 | 湖北咸宁 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 9 | 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 1 | 徐州市沛县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 10 | 山东嘉润集成能源有限公司 | 2 | 山东济宁微山县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 合并 | |
| 11 | 濉溪县嘉阳集成能源有限公司 | 3 | 安徽省濉溪县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 合并 | |
| 12 | 辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 2 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 13 | 酒泉嘉寓未来能源科技有限公司 | 2 | 甘肃省酒泉市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 14 | 嘉寓未来能源科技（武威）有限公司 | 2 | 甘肃省武威市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 15 | 武威嘉未能源有限公司 | 2 | 甘肃省武威市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 16 | 嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司 | 2 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 17 | 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 | 1 | 安徽省安庆市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 18 | 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 | 1 | 山东德州临邑县 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 19 | 海南嘉寓节能科技有限公司 | 1 | 海南省三亚市 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 20 | 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 1 | 河北邢台市威县 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 21 | 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 | 1 | 宁夏灵武市宁东 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 22 | 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 湖南湘乡 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 23 | 江苏嘉寓光伏科技有限公司 | 1 | 徐州市沛县 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 24 | 马鞍山嘉寓门窗幕墙有限公司 | 1 | 安徽马鞍山 | 门窗幕墙销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 25 | 威县亿弘盈建筑材料有限公司 | 1 | 河北威县 | 货物销售及技术服务 | 100.00 | 新设 | |
| 26 | 嘉寓门窗科技（北京）有限公司 | 1 | 北京市 | 货物销售及技术服务 | 100.00 | 新设 | |
| 27 | 北京嘉寓光能科技有限公司 | 1 | 北京市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 28 | 嘉寓光能科技（阜 | 1 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 |
| 新）有限公司 | |||||||
| 29 | 嘉寓光能科技（沈阳）有限公司 | 2 | 辽宁省沈阳市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 30 | 武威嘉寓光能源科技有限公司 | 2 | 甘肃省武威市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 31 | 武威嘉新能源有限公司 | 2 | 甘肃省武威市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 32 | 辽宁融信洁能科技有限公司 | 1 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 33 | 阜新融信节能科技有限公司 | 2 | 辽宁省阜新市 | 太阳能光伏销售安装 | 100.00 | 新设 | |
| 34 | 北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 | 1 | 北京市 | 货物销售及技术服务 | 90.00 | 10.00 | 新设 |
| 35 | 嘉寓系统门窗（北京）有限公司 | 2 | 北京市 | 货物销售及技术服务 | 100.00 | 新设 | |
| 36 | 北京森寓科技发展有限公司 | 1 | 北京市 | 货物销售及技术服务 | 100.00 | 新设 | |
| 37 | 北京嘉新诚建筑节能科技有限公司 | 1 | 北京市 | 货物销售及技术服务 | 100.00 | 新设 | |
| 38 | 北京森茫科技发展有限公司 | 2 | 北京市 | 货物销售及技术服务 | 100.00 | 新设 |
（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无
八、关联方及关联交易
（一）本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 北京市 | 资产管理；项目投资；投资管理 | 6,500万元 | 38.01 | 38.01 |
本公司的母公司情况的说明：
嘉寓新新投资（集团）有限公司成立于2009年1月，截至2025年6月30日，注册资本6,500万元，对本公司所持股份272,405,331.00股，占持股比例和表决权比例分别为38.01%和38.01%，田家玉持股90.00%，为实际控制人。
2025年4月2日，公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司收到《北京市第一中级人民法院民事裁定书》【（2025）京01破申380号】，北京市第一中级人民法院裁定受理舞钢市诚硕商贸有限公司对嘉寓集团的破产清算申请，公司控股股东目前已进入破产清算程序。
（二）本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七。
（三）其他关联方情况
| 田家玉 | 实际控制人 |
| 黄苹 | 实际控制人田家玉先生的配偶 |
| 田新甲 | 实际控制人田家玉先生之子 |
| 张国峰 | 第六届董事会董事长，非独立董事 |
| 付海波 | 非独立董事、总经理 |
| 高菲 | 非独立董事 |
| 杨元科 | 独立董事 |
| 王述前 | 独立董事 |
| 吴海英 | 监事、职工代表监事、监事会主席 |
| 黄秋艳 | 副总经理，财务总监，董秘 |
| 任强 | 副总经理 |
| 葛小磊 | 副总经理 |
| 任玉英 | 监事、股东代表监事 |
| 陈利 | 监事、职工代表监事 |
| 嘉寓汽车配件威县（有限合伙） | 黄苹控制的单位 |
| 嘉寓建筑科技河北有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 黑龙江新财光伏科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 江苏东方绿洲光伏科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 北京自由季家具有限公司 | 母公司参股的企业 |
| 北京嘉寓氢能源科技有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 嘉寓新新节能科技（朝阳）有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 卫辉市新新节能科技有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 宁夏嘉寓新能源产业基金管理有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 嘉寓新新投资（集团）马鞍山有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 嘉广光伏科技威县有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 阜新嘉寓清洁能源科技有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 宁夏嘉寓新新节能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 嘉寓新新（敖汉旗）节能科技有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 宁夏宏鼎房地产开发有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 嘉寓新能源技术开发威县有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 北京嘉寓公寓管理有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 嘉寓新新节能科技咸宁有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 嘉寓节能科技（沈阳）有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 黑龙江省东方绿洲光伏科技开发有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 德州新新节能科技有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 唐山恒邦房地产开发有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 嘉寓新新投资集团（临邑）有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 河北万鑫能源有限公司及其子公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 嘉寓新能源（徐州）有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 嘉寓新新投资（集团）福州有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
| 北京嘉寓科技研发有限公司 | 受同一母公司控制的其他企业 |
（四）关联交易情况
1．购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况表
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京奥普科星技术有限公司 | 购买设备 | 5,651,327.43 | |
| 合计 | 5,651,327.43 |
（2）销售商品/提供劳务情况表
无2．关联租赁情况
（1）本公司作为承租方
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 卫辉市威建节能科技有限公司 | 厂房 | 53,669.72 | |
| 嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司 | 厂房 | 311,124.78 | |
| 合计 | 364,794.51 |
（2）本公司作为出租方
无3．关联担保情况本公司作为担保方
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 10,000,000.00 | 2023-9-27 | 2027-9-27 | 否 |
| 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 39,000,000.00 | 2023-9-27 | 2027-9-27 | 否 |
| 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 7,900,000.00 | 2023-2-23 | 2027-2-23 | 否 |
| 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 5,000,000.00 | 2022-5-20 | 2025-11-20 | 是 |
| 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2,461,800.00 | 2022-4-8 | 2025-4-8 | 否 |
| 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 27,500,000.00 | 2021-3-25 | 2027-7-25 | 否 |
| 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2,630,000.00 | 2024-3-6 | 2027-9-28 | 否 |
| 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 14,500,000.00 | 2023-12-12 | 2027-12-11 | 否 |
| 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 9,464,000.00 | 2022-4-14 | 2026-4-13 | 否 |
| 徐州嘉寓光能科技有限公司、嘉审光能科技(阜新)有限公司，嘉寓未来能源科技(武威)有限公司，辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司 | 141,200,000.00 | 2023-9-12 | 2028-9-12 | 否 |
| 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 11,749,700.00 | 2021-7-13 | 2025-7-13 | 是 |
| 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 65,500,000.00 | 2022-3-30 | 2028-3-30 | 否 |
| 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 18,500,000.00 | 2023-7-28 | 2027-6-28 | 否 |
| 嘉寓光能科技（阜新）有限公司 | 400,000,000.00 | 2021-9-25 | 2025-9-24 | 是 |
| 嘉寓未来能源科技（武威）有限公司 | 124,600,000.00 | 2022-12-26 | 2026-12-26 | 否 |
本公司作为被担保方
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹、田新甲 | 20,000,000.00 | 2020-7-24 | 2024-3-17 | 是 |
| 嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、黄苹、战桐腾 | 5,000,000.00 | 2022-3-26 | 2024-3-8 | 是 |
| 嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉 | 11,749,700.00 | 2021-7-13 | 2025-7-13 | 是 |
| 卫辉市新新节能科技有限公司、田家玉、田新甲、闫海峰 | 10,000,000.00 | 2022-5-31 | 2026-5-25 | 否 |
| 卫辉市新新节能科技有限公司、田家玉、田新甲、闫海峰 | 39,000,000.00 | 2022-5-27 | 2026-5-22 | 否 |
| 威县睿研节能科技有限公司、田新甲 | 14,500,000.00 | 2021-12-17 | 2025-12-17 | 否 |
| 黑龙江新财光伏科技有限公司 | 27,500,000.00 | 2021-3-25 | 2027-7-25 | 否 |
| 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心、昌远林、李英 | 3,000,000.00 | 2021-10-26 | 2025-10-25 | 是 |
| 田新甲 | 400,000,000.00 | 2021-9-25 | 2025-9-24 | 是 |
| 魏守满 | 9,464,000.00 | 2022-4-14 | 2026-4-13 | 否 |
| 威县睿研节能科技有限公司、田家玉 | 65,500,000.00 | 2022-3-30 | 2028-3-30 | 否 |
| 威县睿研节能科技有限公司、河北奥普科星、辽宁嘉寓、田家玉 | 18,500,000.00 | 2022-7-28 | 2026-7-28 | 否 |
| 嘉寓新新投资（集团）有限公司、田家玉、田新甲、魏守满 | 2,461,800.00 | 2022-4-8 | 2023-4-8 | 否 |
4．关联方资金拆借本期无新增拆借资金，本期已计提利息金额为4,508,965.98元，期末未归还的本金余额为289,275,008.32元。6．关键管理人员报酬
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,503,919.42 | 1,527,246.42 |
（五）关联方应收应付款项
1.应收项目
| 科目名称 | 关联方 | 期末余额 | 坏账准备 | 期初余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 河北万鑫能源有限公司 | 139,607.00 | 13,178.90 | 139,607.00 | 13,178.90 |
| 应收账款 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 2,522,649.88 | 2,522,649.88 | 2,522,649.88 | 582,270.40 |
| 应收账款 | 嘉寓节能科技威县有限公司 | 2,602,095.01 | 505,847.27 | 2,602,095.01 | 505,847.27 |
| 应收账款 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 89,249,218.08 | 89,249,218.08 | 89,249,218.08 | 89,249,218.08 |
| 应收账款 | 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 538,083.94 | 538,083.94 | 538,083.94 | 538,083.94 |
| 应收账款 | 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 790,236.45 | 790,236.45 | 790,236.45 | 790,236.45 |
| 应收账款 | 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 | 650,892.21 | 650,892.21 | 650,892.21 | |
| 其他应收款 | 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 | 40,637,852.43 | 40,637,852.43 | 40,630,965.87 | |
| 其他应收款 | 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 156,911,193.01 | 156,911,193.01 | 156,906,432.55 | 156,906,432.55 |
| 其他应收款 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 115,943,843.60 | 115,943,843.60 | 115,933,843.60 | 115,933,843.60 |
| 其他应收款 | 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 55,732,638.68 | 55,732,638.68 | 89,453,379.67 | 89,453,379.67 |
2.应付项目
| 科目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 北京奥普科星技术有限公司 | 5,522,214.68 | 5,522,214.68 |
| 应付账款 | 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 29,231,100.20 | 28,773,115.08 |
| 应付账款 | 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 3,092,212.54 | 3,092,212.54 |
| 应付账款 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 32,405,910.96 | 32,405,910.96 |
| 应付账款 | 河北万鑫能源有限公司 | 168,090.86 | 168,090.86 |
| 应付账款 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 13,552.49 | 13,552.49 |
| 应付账款 | 嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司 | 2,825,687.27 | 2,825,687.27 |
| 其他应付款 | 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 221,950.41 | 218,673.79 |
| 其他应付款 | 江苏嘉寓门窗幕墙有限公司 | 5,853,180.90 | 5,853,180.90 |
| 其他应付款 | 四川嘉寓门窗幕墙有限公司 | 38,876,651.84 | 39,243,199.10 |
| 其他应付款 | 卫辉市威建节能科技有限公司 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| 其他应付款 | 德州新新节能科技有限公司 | 120,965.89 | 120,965.89 |
| 其他应付款 | 北京嘉寓新能源技术开发有限公司 | 48,618,169.49 | 47,480,229.93 |
| 其他应付款 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 378,914,382.28 | 377,801,416.30 |
| 其他应付款 | 嘉寓新能源（徐州）有限公司 | 1,590,405.96 | 1,590,405.96 |
| 其他应付款 | 河北万鑫能源有限公司 | 234,000.00 | 234,000.00 |
| 其他应付款 | 嘉寓氢能源科技（辽宁）有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 其他应付款 | 葛小磊 | 3,832,612.63 | 3,835,493.63 |
| 其他应付款 | 威县鑫驰能源科技有限公司 | 335,920.00 | 335,920.00 |
| 其他应付款 | 卫辉市新新节能科技有限公司 | 535,535.00 | 535,535.00 |
| 其他应付款 | 嘉寓新新节能科技（朝阳）有限公司 | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 其他应付款 | 嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司 | 844,907.67 | 844,907.67 |
| 其他应付款 | 嘉寓节能科技威县有限公司 | 2,003,130.80 | 2,003,130.80 |
| 其他应付款 | 嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司 | 179,800.02 | 179,800.02 |
| 其他应付款 | 北京光耀嘉科技有限公司 | 126,224.15 | 2,805,307.70 |
| 其他应付款 | 北京卓垣久科技有限公司 | 4,298,142.27 | 1,751,191.49 |
| 其他应付款 | 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 | 55,770.70 | 55,770.70 |
| 合同负债 | 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 132,447.02 | 132,447.02 |
| 合同负债 | 嘉寓新新节能科技（阜新）有限公司 | 140,391.87 | 140,391.87 |
九、承诺及或有事项
（一） 重要的承诺事项
无
（二） 资产负债表日存在的重要或有事项
1．关于未决诉讼案件的说明
1)关于成都光华凌志玻璃有限公司诉讼案件的说明
2023年6月25日，成都光华凌志玻璃有限公司向重庆江北区人民法院提起诉讼，要求重庆嘉寓门窗幕墙有限公司支付货款255.71万元。
目前案件案件已开庭，正在审理中，尚未判决。
2)关于朝阳嘉寓洁能科技有限公司诉讼案件的说明
2021年6月，朝阳嘉寓洁能公司与辽宁嘉寓建筑节能科持有限公司签署《朝阳嘉寓龙城75MW风电场项目PC总承包合同(标段一)》、《朝阳嘉寓龙城75MW风电场项目PC总承包合同(标段二)》(以下合称“PC 合同”),约定由辽宁嘉寓作为PC总承包方建设朝阳嘉寓龙城150MW 风电场项目。
2021 年7月19日，朝阳嘉寓通过华能云成商业保理(天津)有限公司提供的商业保理融资向辽宁嘉寓支付了预付款38,190.00万元。
由于各种原因，工程未按合同约定的时间并网验收，2022年11月21日及2023年5月18日，华能新能源和朝阳嘉寓洁能公司向嘉寓公司发送《债务抵销通知书》及《债务抵销通知书(补充通知)》，要求将朝阳嘉寓洁能公司应支付给北京嘉寓新能源公司和嘉寓集团的项目前期股东借款共计9,399.83万元抵销朝阳嘉寓洁能公司的损失。
2023年8月，朝阳嘉寓洁能公司提起诉讼，要求退还剩余抵销后的预付款28,790.00万元，并承担延误工期造成的损失。
2024年4月10日，法院开庭审理，但由于证据量大，案情复杂，需另择日期开庭审理，二次开庭的日期为2024年5月9日。庭审后，法院通知在2024年8月22日再次开庭审理。
2024年11月13日，收到判决书，判决公司生效起十五日内支付朝阳嘉寓洁能公司预付款28,790.17万元，违约金5,652.12万元。
2024年11月20日，公司提起上诉，要求撤销一审判决，目前案件正在审理中。3）关于陈宠勇诉讼案件的说明
2023年10月16日，原告陈宠勇因劳务合同纠纷向上海市浦东新区起诉嘉寓控股股份公司，要求被告向原告返还原告受聘期间因涉案项目产生的垫付费用总计173.76万元及逾期付款利息5.67万元利息自2022年9月13日之日起，以173.76万元为基数，按照LPR为标准计算至被告实际返还之日止。
2023年10月30日嘉寓控股股份公司向上海市浦东新区人民法院提交管辖权异议申请书，浦东新区法院裁定将案件移交给北京市顺义区人民法院管辖，2023年11月29日收到裁定，通知将案件移送至顺义区人民法院。目前等待法院开庭。
4)关于海南葛洲坝实业有限公司诉讼案件的说明
2024年7月29日，公司收到传票，海南葛洲坝实业有限公司因建筑施工合同纠纷起诉嘉寓控股股份公司、 中国建筑第二工程局有限公司及深圳市中装建设集团股份有限公司。要求支付工程维修款3,010.24万元。
案件已经开庭3次，目前进入工程维修方案、维修费造价鉴定阶段。5）关于山东华海集团有限公司诉讼案件的说明
2024年9月11日，公司收到传票，山东华海集团有限公司因工程施工合同纠纷起诉嘉寓未来能源科技(武威)有限公司，要求支付工程款及利息970万元。
2021年8月18日，嘉寓未来能源科技(武威)有限公司与山东华海集团有限公司签订了《嘉寓古浪清洁能源产业基地建设项目(一、二期)钢结构建设工程施工合同》，合同价款2,880万元，该项目已施工完成，但款项未能及时全额支付。2024年10月11日，该案开庭，目前正在审理中。
6)关于珠海利鼎进出口有限公司诉讼案件的说明
2024年9月23日，公司收到传票，珠海利鼎进出口有限公司起诉广东嘉寓门窗幕墙有限公司、嘉寓控股股份公司，要求嘉寓控股股份公司连带承担原子公司广东嘉寓的借款偿还责任，金额1,394.77万元。
2025年4月8日，该案开庭 目前正在审理中。7）关于北京恒绪创鑫环境工程有限公司诉讼案件的说明
2024年9月23日，公司收到传票，北京恒绪创鑫环境工程有限公司因工程施工合同纠纷起诉嘉寓未来能源科技(武威)有限公司，要求支付工程款及利息1,528.22万元。
2023年11月26日，北京恒绪创鑫环境工程有限公司与嘉寓未来能源科技(武威)有限公司签订《嘉寓古浪清洁能源产业基地建设项目(二期)2号车间净化装修工程、门窗工程、水、电、气、暖、弱电等安装工程及附属工程总包合同》。合同签订后，公司未能按照合同约定支付工程款，引发讼诉，目前案件正在审理中。
8)关于深圳云顶劳务有限公司诉讼案件的说明
2024年10月15日，公司收到传票，深圳云顶劳务有限公司因建设工程施工合同纠纷起诉嘉寓控股股份公司，要求支付劳务费227.25万元，截止目前案件已经3次开庭，等待判决。9）关于苏州谐通光伏科技股份有限公司诉讼案件的说明
2024年10月18日，公司收到传票，苏州谐通光伏科技股份有限公司因采购合同纠纷起诉嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司，要求支付货款及利息151.16万元。
嘉寓未来能源科技（阜新）有限公司先后于2023年2月17日和2023年3月20日与苏州谐通光伏科技股份有限公司签订两份《采购合同》，合同约定被告向原告采购接线盒产品。合同订立后，谐通公司按照合同约定交付总价为147万元的货物,阜新公司未及能按合同约定及时支付货款。目前案件正在审理中。10）关于甘肃银行股份有限公司古浪支行案件的说明
2025年3月11日，公司收到传票，甘肃银行股份有限公司古浪支行因借款合同纠纷起诉嘉寓未来能源科技（武威）有限公司、嘉寓控股股份公司等关联公司，要求支付本金12,450万元及利息49.85万元。
嘉寓未来能源科技（武威）有限公司分别于2023年1月12日、2023年2月3日、2023年2月27日、2023年10月24日签订4份借款合同，合同总计12,460万元。由于公司未能按合同约定日期还款，甘肃银行起诉，2025年4月15日开庭，目前正在审理中。11）关于江苏极越新能源科技有限公司案件的说明
2025年4月1日，公司收到传票，江苏极越新能源科技有限公司因买卖合同纠纷起诉嘉寓未来能源科技（武威）有限公司，要求支付货款1,670.20万元。目前公司已收到证据资料、案将于2025年4月29日开庭。目前案件正在审理。12）关于江苏极越新能源科技有限公司案件说明
江苏极越新能源科技有限公司与嘉寓未来能源科技（武威）有限公司自 2022年6月起发生业务往来，业务模式为由被告一向原告采购电池片，加工成太阳能电池板，用于“嘉律古浪县黄花滩 200MW光伏发电项目”。截止目前，仍有二笔合同款未完成支付，分别是:JY未来武威-2024-1108-C-01合同项下欠款5,455,368.63 元，JY未来武威-2024-1230-C-06合同项下欠款11,246,672.23元，合计欠款
16,702,040.86元。2025年6月27日收到裁定书，案件转为普通程序，目前案件正在审理中。13）关于王钊勍案件说明王钊勍诉东海俊兆实业(深圳)有限公司、中国建筑第二工程局有限公司华南分公司、中国建筑第二工程局有限公司、嘉寓控股股份公司建设工程合同纠纷案件，要求嘉寓控股股份公司承担239,761,663.80元赔偿责任。目前案件尚未开庭。14）关于湖南易享科技有限公司长沙经济技术开发区分公司案件说明湖南易享科技有限公司长沙经济技术开发区分公司起诉徐州嘉寓光能科技有限公司、嘉寓光能科技（阜新）有限公司、嘉寓未来能源科技（武威）有限公司、辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司、嘉寓控股股份公司、北京嘉寓光能科技有限公司、武威新能源有限公司，要求共同承担86,050,000.00元还款责任。
2025年8月7日开庭，目前案件正在审理中。15）关于东营长安房地产开发有限公司诉讼案件的说明
2014年5月、8月，嘉寓公司与被告东营长安房地产开发有限公司分别签订了《长安大厦(国际公馆A座、B座)铝合金外门、窗工程施工合同》、《长安大厦(国际公馆A座、B座)铝合金百叶工程施工合同》。工程地点：西四路以东，商河路以南。合同对施工规模、工期、质量、结算和付款等作了详细规定。
合同签订后，嘉寓公司严格按照合同约定完成施工任务，该项目整体工程已经完成了竣工验收，并且已经交付使用。
根据该约定，嘉寓公司在工程验收后，积极向被告方提交了结算材料，但被告方无正当理由，拒不配合嘉寓公司方办理结算，还一直恶意拖延时间，也不支付工程款。已经构成违约。
截止至目前，被告应支付完工程款总计5,157,199.32元，但被告累计向嘉寓公司支付工程款3,467,229.00元，仍欠工程款1,689,970.32元。对嘉寓公司的生产经营造成了严重的影响。应及时向嘉寓公司支付工程款本金及利息。
另外，东营长安公司系一人有限责任公司，胜利油田长安控股集团有限公司是东营长安公司的唯一股东，持股占比100%。根据《中华人民共和国公司法》第63条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司的财产独立于股东自己的财产，应对债务承担连带责任，故请求胜利油田长安控股集团有限公司对东营长安公司的债务承担连带清偿责任。、
嘉寓公司为切实保证自身合法利益的实现，依据《民法典》第807条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释一》规定，嘉寓公司对诉讼请求工程款，享有优先于抵押权及其他债权的工程价款优先受偿权，请法庭予以确认。
法院定于2024年7月23日上午9.30诉前调开庭。被告认为我司需要提供发票后再谈付款事宜，法院要求双方庭下和解，目前尚未转正式立案。2．为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）2023年9月27日，公司、河南嘉寓与河南卫辉农村商业银行股份有限公司签订了编号为卫农商保字【2023】068号《保证合同》，公司为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与河南卫辉农村商业银行股份有限公司的贷款展期业务提供担保，担保期限自2023年9月27日至2027年9月27日，担保的债权最高额为1,000.00万元，2025年6月30日实际担保金额为：1,000.00万元。
（2）2023年9月27日，公司、河南嘉寓与河南卫辉农村商业银行股份有限公司签订了编号为卫农商保字【2023】067号《保证合同》，公司为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与河南卫辉农村商业银行股份有限公司的贷款展期业务提供担保，担保期限自2023年9月27日至2027年9月22日，担保的债权最高额为3,900.00万元，2025年6月30日实际担保金额为：3,900.00万元。
（3）2023年2月23日，公司与中原银行股份有限公司新乡分行签订了编号为中原银（新乡）保字2023第00005154-1号的《保证合同》，为河南嘉寓门窗幕墙有限公司与中原银行银行股份有限公司新乡分行签订的编号为中原银（新乡）流贷字2023第00005141号的《人民币流动资金贷款合同》，担保期限自2023年2月23日至2027年2月23日，担保的债权最高额为850.00万元，2025年6月30日实际担保金额为：790.00万元。
（4）2017年11月13日，公司与深圳国投供应链管理有限公司签订了编号为GTGYL2017NOV-004-保字第1号的《保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳国投供应链管理有限公司签订的编号为GTGYL2017NOV-004《国投供应链服务协议》合作提供担保，担保的债权最高额为10,000.00万元，深圳国投供应链管理有限公司于2020年7月15日将剩余债权4,000.00万元转让给新余和林咨询管理合伙企业（有限合伙），截至报告期末，该笔担保剩余债权825.45万元。2022年4月11日，四川嘉寓门窗幕墙有限公司与新余和林咨询管理合伙企业（有限合伙）签订了《调解协议书》，协议金额1,860.45万元，公司为四川嘉寓门窗幕墙有限公司该笔业务提供担保，担保期限自2022年4月8日至2025年4月8日，担保的债权最高额为1,860.45万元，截止2025年6月30日实际担保余额为：
246.18万元。
（5）2021年3月25日，公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订了编号为A7N720210001028《最高额保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司合作的业务提供担保，担保期限自2021年3月25日至2027年7月25日，担保的债权最高额为4,000.00万元，2025年6月30日实际担保金额为：2,750.00 万元。
（6）2024年3月6日，公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司签订了编号为2175012021000008-1《保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与四川什邡农村商业银行股份有限公司合作的业务提供担保，担保期限自2024年3月6日至2027年9月28日，担保的债权最高额为
263.00万元，2025年6月30日实际担保金额为：263.00万元。
（7）2022年4月14日，公司与什邡市恒新建设投资有限公司签订了编号为2021年保字第001号《保证合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与什邡市恒新建设投资有限公司签订的SCJY-2022-01《商贸代理总协议》的业务提供担保，担保期限自2022年4月14日至2026年4月13日，担保的本金数额为1,000.00万元，2025年6月30日实际担保金额为：946.40 万元。
（8）2023年9月12日，公司与中国康富国际租赁股份有限公司签订了合同编号为：
CKFIL202309HZ0001-ZY03的《股权质押合同》，用子公司嘉寓光能（阜新）有限公司的股权向中国康富国际租赁股份有限公司提供质押担保，并签署编号为:CKFIL202309HZ0001-BZ01的《保证合同》，融资方式为融资租赁，融资方为徐州嘉寓光能科技有限公司、嘉寓光能科技(阜新)有限公司、嘉寓未来能源科技(武威)有限公司、辽宁嘉寓建筑节能科技有限公司。担保期限自2023年9月12日至2025年9月12日，担保的本金数额为18,000.00万元，2025年6月30日实际担保金额为：14,120.00万元。
（9）2023年12月12日，公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行签订了编号为2023年乐商银成分保字第280-1号《保证担保合同》，为四川嘉寓门窗幕墙有限公司与乐山市商业银行股份有限公司成都分行的编号为2023年乐商银成分公借字第280号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2023年12月12日至2027年12月11日，担保的债权最高额为1,450.00万元，2025年6月30日实际担保金额为1,450.00万元。
（10）2022年5月20日，公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订了编号为宝银（2022）年【综合业务三部】公高保字第0425002号的《最高额保证合同》，为广东嘉寓门窗幕墙有限公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司合作的业务提供担保，担保期限自2022年5月20日至2025年11月20日，担保的债权最高额为500.00万元，2025年6月30日实际担保金额为：0万元。
（11）2022年3月30日，公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订了编号为885982022032954968-2号的《保证合同》，为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订的编号为8859822022032950868号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2022年3月30日至2028年3月30日，担保的债权最高额为7,000.00万元，2025年6月30日实际担保金额为：6,550.00万元。
（12）2022 年 7 月 28 日，公司与邢台银行股份有限公司威县支行签订了编号为885982022072855703-1 的《保证合同》，为嘉寓门窗幕墙河北有限公司与邢台银行股份有限公司威县支行合作的业务提供担保，担保期限自 2022 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 28日，担保的债权最高额为 2,000.00 万元。2023年7月21日与邢台银行股份有限公司威县支行签订编号为20230721ZQH78859849950的《贷款展期协议》，将贷款期限展期至2024年6月28日，根据原保证合同，保证期间为主合同确定的债务到期之次日期三年，因此贷款期限为2022年7月28日至2027年6月28日。2025 年 6月 30 日实际担保金额为：1,850.00 万元。
（13）2021年9月25日，公司与中国农业发展银行阜新市分行营业部签订了编号为21099901-2021年阜营（保）字0014号的《保证合同》，为嘉寓光能科技（阜新）有限公司与中国农业发展银行阜新市分行营业部签订的编号为21099901-2021年（阜营）字0015号《流动资金借款合同》提供担保，担保期限自2021年9月25日至2025年9月23日，担保的债权最高额为40,000.00万元，2025年6月30日实际担保金额为：0万元。
（14）2021年7月13日，公司与上海国环融资租赁有限公司签订了编号为SHGH-2021-HZ-004-BZ01号的《保证合同》，为徐州光能科技有限公司与上海国环融资租赁有限公司签订的编号为SHGH-2021-HZ-004号《融资租赁合同》提供担保，担保期限自2021年7月13日至2025年7月13日，担保的债权最高额为1,174.97万元，2025年6月30日实际担保金额为：0万元。
（15）2022年12月26日，公司与甘肃银行股份有限公司古浪支行签订了编号为甘银总融（2022）0398号BZ001的《保证合同》，为嘉寓未来能源科技（武威）有限公司与甘肃银行股份有限公司古浪支行合作的业务提供担保提供担保，担保期限自2022年12月26日至2026年12月26日，担保的债权最高额为35,000.00万元，2025年6月30日实际担保金额为：12,460.00万元。
十、母公司财务报表主要项目注释
（一） 应收账款
1．应收账款分类及披露
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 739,108,298.49 | 74.90 | 617,615,795.24 | 83.56 | 121,492,503.25 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 247,723,058.10 | 25.10 | 135,718,981.53 | 54.79 | 112,004,076.57 |
| 合计 | 986,831,356.59 | 100.00 | 753,334,776.77 | 76.34 | 233,496,579.82 |
续
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 753,813,991.62 | 75.12 | 614,043,784.70 | 81.46 | 139,770,206.92 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 249,632,886.23 | 24.88 | 154,010,781.63 | 61.69 | 95,622,104.60 |
| 合计 | 1,003,446,877.85 | 100 | 768,054,566.33 | 76.54 | 235,392,311.52 |
1）期末账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内（含1年） | 41,082,945.57 | 2,013,064.34 | 4.90 |
| 1－2年（含2年） | 40,520,596.85 | 3,825,144.34 | 9.44 |
| 2－3年（含3年） | 16,255,332.34 | 4,143,484.21 | 25.49 |
| 3－4年（含4年） | 10,701,271.36 | 7,710,266.01 | 72.05 |
| 4－5年（含5年） | 18,565,591.46 | 15,981,261.13 | 86.08 |
| 5年以上 | 102,045,761.50 | 102,045,761.50 | 100.00 |
| 合计 | 229,171,499.08 | 135,718,981.53 | ---- |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 75,950,768.10 | 74,388,742.87 |
| 1－2年（含2年） | 138,334,773.68 | 138,334,773.68 |
| 2－3年（含3年） | 65,771,297.87 | 66,335,572.65 |
| 3－4年（含4年） | 109,294,273.25 | 109,349,473.25 |
| 4－5年（含5年） | 63,843,963.52 | 64,215,847.57 |
| 5年以上 | 533,636,280.17 | 550,822,467.83 |
| 合计 | 986,831,356.59 | 1,003,446,877.85 |
2．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单独计提 | 614,043,784.70 | 4,184,342.94 | 612,332.40 | 617,615,795.24 | ||
| 组合计提 | 154,010,781.63 | 18,291,800.10 | 135,718,981.53 | |||
| 合计 | 768,054,566.33 | 4,184,342.94 | 18,904,132.50 | 753,334,776.77 | ||
3．按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
| 客户名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户一 | 76,800,188.66 | 76,800,188.66 | 5.94% | 76,800,188.66 | |
| 客户二 | 41,723,639.98 | 41,723,639.98 | 3.23% | 41,723,639.98 | |
| 客户三 | 4,824,812.24 | 19,647,359.11 | 24,472,171.35 | 1.89% | 13,460,591.42 |
| 客户四 | 18,120,688.00 | 4,483,376.14 | 22,604,064.14 | 1.75% | 22,604,064.14 |
| 客户五 | 18,196,271.64 | 18,196,271.64 | 1.41% | 18,196,271.64 | |
| 合计 | 159,665,600.52 | 24,130,735.25 | 183,796,335.77 | 14.22% | 172,784,755.84 |
本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产汇总金额183,796,335.77元，占应收账款和合
同资产期末余额合计数的比例14.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 172,784,755.84元。
（二） 其他应收款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 304,801,909.68 | 305,166,351.60 |
| 合计 | 304,801,909.68 | 305,166,351.60 |
1．其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 651,963,071.19 | 652,316,830.16 |
| 押金、保证金 | 10,093,764.00 | 10,098,764.00 |
| 其他 | 7,538,941.00 | 7,538,941.00 |
| 合计 | 669,595,776.19 | 669,954,535.16 |
2）坏账准备变动情况
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年12月31日余额 | 4,176,040.88 | 1,005,262.83 | 359,606,879.85 | 364,788,183.56 |
| 2024年12月31日余额在本期 | 4,176,040.88 | 1,005,262.83 | 359,606,879.85 | 364,788,183.56 |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 14,760.46 | 14,760.46 | ||
| 本期转回 | 9,077.51 | 9,077.51 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2025年6月30日余额 | 4,166,963.37 | 1,005,262.83 | 359,621,640.31 | 364,793,866.51 |
3）坏账准备计提情况
（1）类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 349,277,822.31 | 52.16 | 349,277,822.31 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 320,317,953.88 | 47.84 | 15,516,044.20 | 4.84 | 304,801,909.68 |
| 其中：账龄组合 | 22,398,174.70 | 3.35 | 15,516,044.20 | 69.27 | 6,882,130.50 |
| 其他组合 | 297,919,779.18 | 44.49 | 297,919,779.18 | ||
| 合 计 | 669,595,776.19 | 100.00 | 364,793,866.51 | 54.48 | 304,801,909.68 |
续上表
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备 | 349,263,061.85 | 52.13 | 349,263,061.85 | 100 | |
| 按组合计提坏账准备 | 320,691,473.31 | 47.87 | 15,525,121.71 | 4.84 | 305,166,351.60 |
| 其中：账龄组合 | 22,295,260.14 | 3.33 | 15,525,121.71 | 69.63 | 6,770,138.43 |
| 其他组合 | 298,396,213.17 | 44.54 | 298,396,213.17 | ||
| 合 计 | 669,954,535.16 | 100 | 364,788,183.56 | 54.45 | 305,166,351.60 |
（2）采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 账龄组合 | |||
| 1年以内（含1年） | 3,031,244.75 | 149,743.49 | 4.94 |
| 1－2年（含2年） | 1,571,832.03 | 188,305.48 | 11.98 |
| 2－3年（含3年） | 2,571,621.07 | 781,515.64 | 30.39 |
| 3－4年（含4年） | 426,000.00 | 284,866.20 | 66.87 |
| 4－5年（含5年） | 4,453,658.85 | 3,767,795.39 | 84.60 |
| 5年以上 | 10,343,818.00 | 10,343,818.00 | 100.00 |
| 合计 | 22,398,174.70 | 15,516,044.20 | ---- |
4）其他应收款账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 51,012,107.62 | 48,790,765.58 |
| 1－2年（含2年） | 66,093,777.35 | 66,093,777.35 |
| 2－3年（含3年） | 113,504,193.63 | 113,698,517.98 |
| 3－4年（含4年） | 107,063,147.28 | 109,427,275.82 |
| 4－5年（含5年） | 140,540,046.10 | 140,540,046.10 |
| 5年以上 | 191,382,504.21 | 191,404,152.33 |
| 合计 | 669,595,776.19 | 669,954,535.16 |
5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 14,760.46元，收回或转回坏账准备金额9,077.51元。
6）组合中，关联方其他应收账款情况
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 其他应收账款 | 坏账准备 | 其他应收账款 | 坏账准备 | |
| 关联方其他应收款 | 297,919,779.18 | 298,396,213.17 | ||
| 合计 | 297,919,779.18 | 298,396,213.17 | ||
7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户1 | 往来款 | 156,303,064.31 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年及以上 | 23.34 | 156,303,064.31 |
| 客户2 | 往来款 | 144,943,718.18 | 1年以内、1-2年、3-4年、4-5年、5年及以上 | 21.65 | |
| 客户3 | 往来款 | 94,715,219.84 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 14.15 | 94,715,219.84 |
| 客户4 | 往来款 | 50,090,703.56 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 | 7.48 | 50,090,703.56 |
| 客户5 | 往来款 | 40,629,893.60 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年 | 6.07 | 40,629,893.60 |
| 合计 | 486,682,599.49 | 72.69 | 341,738,881.31 |
（三）长期股权投资
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对二级子公司投资 | 961,484,368.50 | 358,000,000.00 | 603,484,368.50 | 969,890,634.02 | 358,000,000.00 | 611,890,634.02 |
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 961,484,368.50 | 358,000,000.00 | 603,484,368.50 | 969,890,634.02 | 358,000,000.00 | 611,890,634.02 |
对二级子公司投资
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 重庆嘉寓门窗幕墙工程有限公司 | 60,253,247.93 | 60,253,247.93 | ||||
| 辽宁嘉寓门窗幕墙有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | ||||
| 广东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 山东嘉寓门窗幕墙有限公司 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 | ||||
| 嘉寓门窗幕墙节能科技（上海）有限公司 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | 98,000,000.00 | |||
| 河南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 嘉寓股份（新加坡）有限公司 | 3,061,120.57 | 3,061,120.57 | ||||
| 嘉寓门窗幕墙安徽有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 嘉寓门窗幕墙湖北有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 嘉寓门窗幕墙（临邑）有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 徐州嘉寓光能科技有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 海南嘉寓节能科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 嘉寓门窗幕墙宁夏有限公司 | 230,000.00 | 230,000.00 | ||||
| 江苏嘉寓光伏科技有限公司 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 | ||||
| 嘉寓门窗科技（北京）有限公司 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | ||||
| 嘉寓门窗幕墙河北有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||
| 北京嘉寓光能科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 嘉寓光能科技（阜新）有限公司 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||||
| 威县亿弘盈建筑材料有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||||
| 北京嘉寓门窗幕墙有限责任公司 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||
| 北京卓垣久科技有限公司 | 3,243,974.25 | 3,243,974.25 | ||||
| 北京光耀嘉科技有限公司 | 5,162,291.27 | 5,162,291.27 |
| 北京森寓科技发展有限公司 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | ||||
| 合计 | 969,890,634.02 | 8,406,265.52 | 961,484,368.50 | 358,000,000.00 |
（四） 营业收入和营业成本
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 843,777.05 | 4,397,763.60 | 24,232,631.41 | |
| 其他业务 | 1,010,329.09 | 103,118.44 | 2,559,402.89 | 1,540,722.64 |
| 合计 | 1,854,106.14 | 4,500,882.04 | 2,559,402.89 | 25,773,354.05 |
（五）投资收益
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,836,356.48 | -13,855,611.87 |
| 合计 | 1,836,356.48 | -13,855,611.87 |
十二、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 169,763,065.21 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,469,477.39 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得二级子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的二级子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,144.45 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的交易性金融资产、投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -173,433,533.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | -2,199,846.32 |
（二）净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.3628 | -0.3628 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.3598 | -0.3598 | |
注:本年归属于公司普通股股东的净利润及加权平均净资产均为负数，故未计算加权平均资产收益率。
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
五、 非经常性损益项目及金额
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 169,763,065.21 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,469,477.39 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,144.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -173,433,533.37 |
| 非经常性损益合计 | -2,199,846.32 |
| 减：所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -2,199,846.32 |
六、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
七、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
八、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
九、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用